Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des études et des travaux du groupe scolaire de Corbeville - ZAC de Corbeville

La mission s'étend depuis la phase Projet (PRO) de conception, jusqu'à l'achèvement des travaux, y compris pendant la période des essais, des O.P.R., réception, levée de l'ensemble des réserves ou de leur abandon par le maître d'ouvrage, traitement des décomptes définitifs et instruction des éventuels contentieux en matière de délais …

CPV: 71315200 Building consultancy services, 71241000 Feasibility study, advisory service, analysis, 71310000 Consultative engineering and construction services, 71313000 Environmental engineering consultancy services, 79311000 Survey services
Place of execution:
Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des études et des travaux du groupe scolaire de Corbeville - ZAC de Corbeville
Awarding body:
Etablissement public d'aménagement Paris Saclay
Award number:
24FS-0034-P

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Etablissement public d'aménagement Paris Saclay
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des études et des travaux du groupe scolaire de Corbeville - ZAC de Corbeville
Description : La mission s'étend depuis la phase Projet (PRO) de conception, jusqu'à l'achèvement des travaux, y compris pendant la période des essais, des O.P.R., réception, levée de l'ensemble des réserves ou de leur abandon par le maître d'ouvrage, traitement des décomptes définitifs et instruction des éventuels contentieux en matière de délais et retards, de l'ensemble des travaux
Identifiant de la procédure : 93537861-fe06-440f-95bb-b469e618aca0
Identifiant interne : 24FS-0034-P
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 71315200 Services de conseil en bâtiment
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71241000 Études de faisabilité, service de conseil, analyse
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71310000 Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71313000 Services de conseil en ingénierie de l'environnement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 79311000 Services d'études

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des études et des travaux du groupe scolaire de Corbeville - ZAC de Corbeville
Description : La mission s'étend depuis la phase Projet (PRO) de conception, jusqu'à l'achèvement des travaux, y compris pendant la période des essais, des O.P.R., réception, levée de l'ensemble des réserves ou de leur abandon par le maître d'ouvrage, traitement des décomptes définitifs et instruction des éventuels contentieux en matière de délais et retards, de l'ensemble des travaux
Identifiant interne : S-PF-1444365

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 71315200 Services de conseil en bâtiment
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71241000 Études de faisabilité, service de conseil, analyse
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71310000 Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71313000 Services de conseil en ingénierie de l'environnement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 79311000 Services d'études
Options :
Description des options : Le marché est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle : - Tranche ferme : Mission d'Opc - Tranche optionnelle : mise à disposition et exploitation d'un Système d'Echanges des Données Informatisées (Sedi)

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 40
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel dans les conditions prévues par les articles L. 551-1 à L. 551-4, L. 551-10 à L 551-12, R. 551-1 et R. 551-3 à R. 551-6 du code de justice administrative. - Référé contractuel dans les conditions prévues par les articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à R. 551-10 du code de justice administrative. - Recours en contestation de validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Versailles
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 133 438 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : PLANETE MANAGEMENT
Offre :
Identifiant de l’offre : PLANETE MANAGEMENT
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
Valeur de l'offre : 133 438 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 202400033
Titre : Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (Opc) des études et des travaux du groupe scolaire de Corbeville - Zac de Corbeville
Date de conclusion du marché : 07/11/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 15

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 89839E2E-B3C0-502E-5A6F6B8D1E7E1D93
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Etablissement public d'aménagement Paris Saclay
Numéro d’enregistrement : 62656
Adresse postale : 6 Boulevard Dubreuil
Ville : Orsay
Code postal : 91400
Subdivision pays (NUTS) : Essonne ( FR104 )
Pays : France
Point de contact : GUESPEREAU Martin
Adresse électronique : marchespublics@oin-paris-saclay.fr
Téléphone : 0164543650
Télécopieur : 0169861148
Adresse internet : https://www.epaps.fr/
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d’enregistrement : 89839E55-FC6F-35EF-2BB5F66639A3EBAD
Adresse postale : 56 avenue de Saint Cloud
Ville : Versailles
Code postal : 78011
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-versailles@juradm.fr
Téléphone : 0139205400
Télécopieur : 0139205487
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d’enregistrement : 89839E6B-FD8B-D034-26388366E9FB4DD0
Adresse postale : 56 avenue de Saint Cloud
Ville : Versailles
Code postal : 78011
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-versailles@juradm.fr
Téléphone : 0139205400
Télécopieur : 0139205487
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0005

Nom officiel : PLANETE MANAGEMENT
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1444365-1-0-1
Adresse postale : 23 Rue Du Docteur Potain
Ville : Paris 19
Code postal : 75019
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Téléphone : 0633483192
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0000

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 179f7322-0c79-4ba9-bad9-61df1b7670d4 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 18/12/2024 17:15 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00783458-2024
Numéro de publication au JO S : 248/2024
Date de publication : 20/12/2024