MARCHÉ PUBLIC RELATIF AU RENOUVELLEMENT COMPLET DE DEUX MURS D'IMAGES POUR DEUX POSTES DE COMMANDES CENTRALISÉES SITUÉS À LEVALLOIS-PERRET ET SON CONTRAT DE MAINTENANCE ET SECOURS

Le présent marché a pour objet le renouvellement complet de deux murs d'images de deux postes de commandes centralisées (PCC) de SO OUEST et de VERDUN, situés à Levallois et s'accompagne d'un contrat de maintenance et secours de 4 ans. Il se décompose en 2 phases pour la partie renouvellement …

CPV: 51314000 Installation services of video equipment, 50340000 Repair and maintenance services of audio-visual and optical equipment
Deadline:
Oct. 31, 2025, noon
Deadline type:
Submitting a bid
Place of execution:
MARCHÉ PUBLIC RELATIF AU RENOUVELLEMENT COMPLET DE DEUX MURS D'IMAGES POUR DEUX POSTES DE COMMANDES CENTRALISÉES SITUÉS À LEVALLOIS-PERRET ET SON CONTRAT DE MAINTENANCE ET SECOURS
Awarding body:
LEVAPARC
Award number:
2025-09-04

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : LEVAPARC
Forme juridique de l’acheteur : Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : MARCHÉ PUBLIC RELATIF AU RENOUVELLEMENT COMPLET DE DEUX MURS D'IMAGES POUR DEUX POSTES DE COMMANDES CENTRALISÉES SITUÉS À LEVALLOIS-PERRET ET SON CONTRAT DE MAINTENANCE ET SECOURS
Description : Le présent marché a pour objet le renouvellement complet de deux murs d'images de deux postes de commandes centralisées (PCC) de SO OUEST et de VERDUN, situés à Levallois et s'accompagne d'un contrat de maintenance et secours de 4 ans. Il se décompose en 2 phases pour la partie renouvellement complet de fournitures, installation et prestations, et une proposition technique et financière est attendue pour la maintenance desdits équipements. Le présent marché pourra donner lieu à des prestations similaires : Conformément à l'article R 2122-7 du code de la commande publique, l'Acheteur se réserve la possibilité de passer un marché de travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché. Lorsqu'un tel marché est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial
Identifiant de la procédure : 7753dc9d-b350-4167-837b-63c4c2e377e7
Identifiant interne : 2025-09-04
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 51314000 Services d'installation de matériel vidéo
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 50340000 Services de réparation et d'entretien de matériel audiovisuel et d'optique

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : 41 rue camille pelletan
Ville : levallois perret
Code postal : 92300
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : 1 - Objet Du Marché Le présent marché a pour objet le renouvellement complet de deux murs d'images de deux postes de commandes centralisées (Pcc) de So Ouest et de Verdun, situés à Levallois et s'accompagne d'un contrat de maintenance et secours de 4 ans. Il se décompose en 2 phases pour la partie renouvellement complet de fournitures, installation et prestations, et une proposition technique et financière est attendue pour la maintenance desdits équipements. Le présent marché pourra donner lieu à des prestations similaires : Conformément à l'article R 2122-7 du code de la commande publique, l'Acheteur se réserve la possibilité de passer un marché de travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché. Lorsqu'un tel marché est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial. 2 - Durée Du Marché Et Delais D'Exécution Les prestations du marché, correspondant à la fourniture de matériels, installations et prestations, prennent effet à compter de la notification du marché au titulaire et court jusqu'à la réception complète des prestations sans levée de réserves prévues. Le contrat de maintenance est d'une durée ferme de quatre années à compter du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2029 inclus. Délais D'Exécution : Le délai d'exécution des prestations correspondant à la fourniture de matériels, installations et prestations est décomposé en deux phases : -Phase 1 : Site So Ouest : Les prestations de renouvellement complet du mur d'images, débutent à compter de la commande effective et démarrent au plus tôt le 1er janvier 2026, et ne peuvent dépasser un délai de 10 semaines. -Phase 2 : Site Verdun : Les prestations de renouvellement complet du mur d'images prévues au titre de cette phase débutent, après réception des prestations de la phase 1, et de la notification de la commande effective et démarrent au plus tôt le 1er janvier 2026, et ne peuvent dépasser un délai de 10 semaines. Le contrat de maintenance est d'une durée ferme de quatre années à compter du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2029 inclus. 3 - Procédure De Passation La présente consultation est lancée selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux articles R2124-2, et R2131-16 à R2131-17 du code de la commande publique. 4 - Décomposition Des Prestations Décomposition en tranches : Le présent marché en comporte pas de tranches. Décomposition en lots : le présent marché ne fait pas l'objet d'allotissement, en application de l'article L.2113.11 du Code de la Commande Publique. En effet, cela rendrait techniquement difficile la coordination technique des travaux en interne. Décomposition en phases : L'exécution du marché est décomposée en 2 phases : - Phase 1 : Renouvellement complet d'un mur d'images pour un poste de commandes centralisées sur le site « So Ouest » ; - Phase 2 : Renouvellement complet d'un mur d'images pour un poste de commandes centralisées sur le site « Verdun » ; 5 - Forme Et Montant Du Marché Le présent marché est un marché public à prix global et forfaitaire, conclu selon une procédure formalisée. Code Cpv : 51314000-0 - Services d'installation de matériel vidéo Code Cpv :32000000-0- Equipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes Code Cpv :50340000-0 - Services de réparation, d'entretien et services connexes concernant les équipements audiovisuels et optiques 6 - Variantes / Prestations Supplémentaires éventuelles / Options Se référer à l'article 4.7 du Règlement de Consultation. 7 - Modifications De Détail Au Dossier De Consultation Se référer à l'article 4.8 du Règlement de Consultation. 8 - Questions Des Candidats Se référer à l'article 4.9 du Règlement de Consultation. 9 - Visites De Site Les candidats devront obligatoirement effectuer une visite des sites afin d'appréhender au mieux les besoins de l'acheteur. En conséquence une visite sera prévue dans le cadre de la présente consultation le : - le 24 octobre 2025 à 10h00. Afin de s'inscrire à cette visite, les candidats devront s'adresser à Madame Aurore Halipre - Service des Marchés - Ahalipre@Semarelp.Com - 01.41.27.14.35. Le point de rendez-vous de la visite est fixé au siège social de la Spl Levaparc, 41 rue Camille Pelletan, 92300 Levallois-Perret. Il sera délivré aux candidats, un certificat de visite qu'ils devront joindre à leur offre. Les candidats reconnaitront avoir apprécié, du fait de leur visite, toutes les difficultés inhérentes aux sites existants. L'absence de certificat de visite dans le dossier du candidat rendra son offre irrégulière. Aucune visite hors de ces conditions ne pourra être organisée. De même aucune visite complémentaire ne sera organisée. à la suite de la visite, un compte-rendu sera publié sur la plateforme Aws à destination des candidats. 10 - Sélection Des Candidatures Et Jugement Des Offres Seront sélectionnés les candidats dont les capacités techniques, économiques et financières seront jugées suffisantes au regard de l'importance des prestations objets du marché. Offres 1.Valeur Technique - 60% : Sous-critère n°1 (15 points) : Présentation de la méthodologie et planning dédiés à l'opération (avec respect du planning imposé dans le Cctp et l'impératif de la continuité de fonctionnement en site occupé). Sous-critère n°2 (15 points) : Présentation des moyens humains dédiés à l'opération (qualifications, expériences) Sous-critère n°3 (25 points) : Adéquation de l'offre technique en fonction des contraintes de maintenance annoncées dans le Cctp (modalités du contrat de maintenance ; et catalogue). Sous critère n°4 (5 points) : Démarche environnementale mise en place par le candidat dans le cadre des prestations proposées. 2.Prix - 40% : Le critère du prix est apprécié en cumulant la note du prix proposé pour le renouvellement complet de deux murs d'images de deux postes de commandes centralisées (Pcc) (D.P.G.F. Fournitures Matériels, Installation Et Prestations) et la note du prix proposé pour la maintenance (D.P.G.F. Maintenance), noté sur un total de 40 points : Analyse de l'offre financière pour le renouvellement complet de deux murs d'images de deux postes de commandes centralisées (Pcc) : (Montant de l'offre la plus basse x 20 / (Montant de l'offre du candidat analysé). Analyse de l'offre financière pour la maintenance et secours : (Montant de l'offre la plus basse x 20 / (Montant de l'offre du candidat analysé). La note finale de chaque offre est déterminée par la somme de la note obtenue au critère de la valeur technique (60 points) et de la note obtenue au critère prix (40 points), soit un total sur 100 points. L'offre économiquement la plus avantageuse est celle ayant obtenu la note globale la plus élevée, conformément aux dispositions du Code de la commande publique. 11 - Procédure De Recours Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de grande instance de Nanterre 6 rue Pablo Neruda 92000 Nanterre 01.40.97.10.10
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : MARCHÉ PUBLIC RELATIF AU RENOUVELLEMENT COMPLET DE DEUX MURS D'IMAGES POUR DEUX POSTES DE COMMANDES CENTRALISÉES SITUÉS À LEVALLOIS-PERRET ET SON CONTRAT DE MAINTENANCE ET SECOURS
Description : Le présent marché a pour objet le renouvellement complet de deux murs d'images de deux postes de commandes centralisées (PCC) de SO OUEST et de VERDUN, situés à Levallois et s'accompagne d'un contrat de maintenance et secours de 4 ans. Il se décompose en 2 phases pour la partie renouvellement complet de fournitures, installation et prestations, et une proposition technique et financière est attendue pour la maintenance desdits équipements. Le présent marché pourra donner lieu à des prestations similaires : Conformément à l'article R 2122-7 du code de la commande publique, l'Acheteur se réserve la possibilité de passer un marché de travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché. Lorsqu'un tel marché est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial
Identifiant interne : S-PF-1714812

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 51314000 Services d'installation de matériel vidéo
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 50340000 Services de réparation et d'entretien de matériel audiovisuel et d'optique

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : 41 rue camille pelletan
Ville : levallois perret
Code postal : 92300
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/01/2026
Date de fin de durée : 31/12/2029

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.11 Documents de marché

Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 31/10/2025 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 4 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 31/10/2025 14:00 +01:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal de grande instance de Nanterre
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : LEVAPARC

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 753BF5BB-E763-EFCB-D8FEF966F69DF721
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : LEVAPARC
Numéro d’enregistrement : 49456
Adresse postale : 41 rue Camille Pelletan Appartement, étage, porte, couloir
Ville : Levallois Perret
Code postal : 92300
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Point de contact : PEREZ Michel
Adresse électronique : ahalipre@semarelp.com
Téléphone : 0141271475
Adresse internet : http://www.levaparc.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : LEVAPARC
Numéro d’enregistrement : 753BF62E-E63F-394D-6653CD604EC730A6
Adresse postale : 41 rue camille pelletan
Ville : levallois perret
Code postal : 92300
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Point de contact : aurore HALIPRE
Adresse électronique : ahalipre@seamrelp.com
Téléphone : 0141271435
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro d’enregistrement : 753BF64C-CFCA-B7C3-CD8C0B038E2698BB
Adresse postale : 179-191, avenue Joliot-Curie
Ville : Nanterre
Code postal : 92020
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Adresse électronique : tj-nanterre@justice.fr
Téléphone : 0140971010
Adresse internet : https://www.justice.fr
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

10. Modification

Version de l’avis antérieur à modifier : 00738994-5571-4a56-9cfa-743820d84413-01

10.1 Modification

Identifiant de la section : PROCEDURE
Description des modifications : 2.1.4 Informations générales: Au lieu de 9 - Visites De SiteLes candidats devront obligatoirement effectuer une visite des sites afin d'appréhender au mieux les besoins de l'acheteur.En conséquence une visite sera prévue dans le cadre de la présente consultation le :- le 24 octobre 2025 à 10h00. Afin de s'inscrire à cette visite, les candidats devront s'adresser à Madame Aurore Halipre - Service des Marchés - Ahalipre

10.1 Modification

Identifiant de la section : PROCEDURE
Description des modifications : Semarelp.Com - 01.41.27.14.35. Le point de rendez-vous de la visite est fixé au siège social de la Spl Levaparc, 41 rue Camille Pelletan, 92300 Levallois-Perret. Il sera délivré aux candidats, un certificat de visite qu'ils devront joindre à leur offre.Les candidats reconnaitront avoir apprécié, du fait de leur visite, toutes les difficultés inhérentes aux sites existants.L'absence de certificat de visite dans le dossier du candidat rendra son offre irrégulière. Aucune visite hors de ces conditions ne pourra être organisée.De même aucune visite complémentaire ne sera organisée.à la suite de la visite, un compte-rendu sera publié sur la plateforme Aws à destination des candidats, lire 9 - Visites De SiteLes candidats devront obligatoirement effectuer une visite, au choix, des sites afin d'appréhender au mieux les besoins de l'acheteur.En conséquence deux visites, au choix, seront prévues dans le cadre de la présente consultation le :- Le 10 octobre 2025 à 14h00 ;- le 24 octobre 2025 à 10h00. Afin de s'inscrire à cette visite, les candidats devront s'adresser à Madame Aurore Halipre - Service des Marchés - Ahalipre

10.1 Modification

Identifiant de la section : PROCEDURE
Description des modifications : Semarelp.Com - 01.41.27.14.35. Le point de rendez-vous de la visite est fixé au siège social de la Spl Levaparc, 41 rue Camille Pelletan, 92300 Levallois-Perret. Il sera délivré aux candidats, un certificat de visite qu'ils devront joindre à leur offre.Les candidats reconnaitront avoir apprécié, du fait de leur visite, toutes les difficultés inhérentes aux sites existants.L'absence de certificat de visite dans le dossier du candidat rendra son offre irrégulière. Aucune visite hors de ces conditions ne pourra être organisée.De même aucune visite complémentaire ne sera organisée.à la suite de la visite, un compte-rendu sera publié sur la plateforme Aws à destination des candidats

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : c8b6372f-ed2c-4876-abc9-e41e30194865 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 02/10/2025 16:28 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00653682-2025
Numéro de publication au JO S : 191/2025
Date de publication : 06/10/2025