M4 Kisújszállás mérnökség építés

„M4 gyorsforgalmi út Kisújszállási Mérnökségi telep kivitelezési munkái” „M4 gyorsforgalmi út Kisújszállási Mérnökségi telep kivitelezési munkái” az alábbi főbb, becsült mennyiségekkel: Újonnan létesítendő Mérnökségi telep összesen mintegy 8882 m2 nettó alapterületű épületekkel, azok építménygépészeti munkáival együtt, az alábbiak, illetve a rendelkezésre álló kiviteli terv szerint: - Iroda és szociális épület: …

CPV: 45210000 Building construction work, 45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45300000 Building installation work, 45400000 Building completion work
Deadline:
July 10, 2025, noon
Deadline type:
Submitting a bid
Place of execution:
M4 Kisújszállás mérnökség építés
Awarding body:
Építési és Közlekedési Minisztérium
Award number:
EKR002374002024

1. Vevő

1.1 Vevő

Hivatalos név : Építési és Közlekedési Minisztérium
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa : Központi kormányzati szerv
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége : Általános közszolgáltatások

2. Eljárás

2.1 Eljárás

Cím : M4 Kisújszállás mérnökség építés
Leírás : „M4 gyorsforgalmi út Kisújszállási Mérnökségi telep kivitelezési munkái”
Eljárásazonosító : a3bae4d3-b7c4-484d-a1f3-ba3c432abc71
Belső azonosító : EKR002374002024
Az eljárás típusa : Nyitott
Az eljárás gyorsított : nem

2.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45210000 Magasépítési munka

2.1.2 A teljesítés helye

Postacím : 0281/7; 0283/1; 0284/3; 0282/3; 0271/5
Város : Kisújszállás
Irányítószám : 5310
Ország alegysége (NUTS) : Jász-Nagykun-Szolnok ( HU322 )
Ország : Magyarország
További információk : Az M4 gyorsforgalmi út 153+118 km szelvényében későbbiekben épülő, Kisújszállás (Kelet) csomóponthoz kapcsolódóan (külterület 0281/7; 0283/1; 0284/3; 0282/3; 0271/5 helyrajzi számok)

2.1.4 Általános információk

További információk : 1. Rész ajánlattétel nem megengedett. A műszaki tartalom és a beszerzés jellege miatt a részajánlatokra bontás nem lehetséges, a beszerzés tárgyát képező feladat komplex, egymástól nem elválasztható, összefüggő létesítmény. Tekintettel kivitelezési feladat pontszerűségére és komplexitására, az új épületek és egyéb létesítmények kiszolgálását, funkcionális kapcsolataikat, elhelyezkedésüket, összefüggésében kell vizsgálni, különös tekintettel az épületek méretére (üzemeltetői létszám és irányító központ helyigénye, stb.), gépjárművel történő megközelíthetőségére, kiszolgáló közművek kiépítése, stb. A rendelkezésre álló területen egy kivitelező tudja átgondolni, irányítani a követelmények együttes, egyidejű teljesülését. 2. A dokumentumokat AK a Kbt.39.§(1)bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. Tekintettel a dokumentáció nagy terjedelmére, AK a 7-Zip programmal darabolta fel a Közbeszerzési Dokumentumok V. kötetét feltölthető méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: „V kotet.7z.001” → jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása... 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/ 3. Alvállalkozók: Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt.66.§(6)bek.szerinti információk feltüntetését. 4. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról. A nyilatkozatra vonatkozó tájékoztató az alábbi linkről érhető el: https://ekr.gov.hu/portal/hirek/8797731550552 5. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.4.1) M2) pontjában szereplő, megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, aktív tagi státusszal, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell: M/2.1. szakember: MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság; M/2.2. szakember: MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultság M/2.3. szakember: MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a közbeszerzési eljárásban történő nyertessége esetén az általa a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára rendelkezni fognak. A nyilvántartásba-vétel elmaradása a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben az összegezésben megjelölésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést 6. Az ajánlat része a szakmai ajánlat, amelynek az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások minősülnek. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében – többlettapasztalat megajánlása esetén - a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét; valamint az „Egyösszegű ajánlati ár” értékelési szempont tekintetében az értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztására szolgáló árazott költségvetést tekinti. A nettó ajánlati árnak a tartalékkeret összegét NEM kell tartalmaznia. 7. Ajánlatkérő a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlást biztosít,71.§(6)bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza. 8. Ajánlatkérő a Kbt.75.§(2)bek. e)pontját alkalmazza. 9. Nyertes AT köteles a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 8 napon belül, de legkésőbb a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig - a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 20.2. pontjában rögzítettnek megfelelő építés-szerelés biztosítási kockázatra fedezetet nyújtó 500 millió Ft (ötszázmillió Forint)/biztosítási esemény és 1,00 milliárd azaz egymilliárd Forint / biztosítási időszak összegű felelősségbiztosítást kötni. A fedezetnek a kivitelezés megkezdésekor rendelkezésre kell állnia, a fedezetigazolást a Vállalkozónak a munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a Megrendelő felé igazolnia kell a fedezetigazolás eredeti vagy másolati példányának átadásával. Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek külön-külön kell igazolniuk az előírt mértékű felelősségbiztosítás meglétét. Közös ajánlattétel esetében abban az esetben elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással, ha a közös ajánlattevők (név szerint és szublimit korlátok alkalmazása nélkül) feltüntetésre kerülnek mint együttbiztosítottak. Részletesen a dokumentációban. A biztosításra az 55/2025. (III.26.) Korm. rendelet is irányadó. 10. Jelen eljárás becsült értéke alapján a 707/2021.(XII.15.)Korm.rendelet hatálya alá tartozik,így az AT az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására. 11. Ajánlatkérő kizárja a Kbt.35.§(8) bek.alapján gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 12. Ajánlatkérő az Ajánlattevő alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (III.4.1) Gazdasági és pénzügyi helyzet P1. pont és a III.4.1) Technikai és szakmai alkalmasság M1. szigorúbban került meghatározásra; az SZT/1, M/2. a névjegyzékbe való felvételnek nem feltétele). 13.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatás. 14. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre. 15. A felhívás szövegezése az EKR-ben lévő karakterkorlát miatt került rövidítésre; részletesen a Dokumentációban. 16. ÁKSZ: dr. Pirisi Szilvia, lajstromszám: 01492. 17. Értékelési szempont: Kbt.76.§(2) bek.c)pont alapján a legjobb ár-érték arány. Az adható pontszám az értékelési szempontok esetén 0-10,00 pont, ahol 0 pont a legrosszabb, 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere (ponthatárok közötti pontszám meghatározása): az ár kapcsán fordított, az 1-3. minőségi kritériumok kapcsán egyenes arányosítás (a megajánlás legkedvezőbb szintje: 36 hónap). 18. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltak szerint. 19. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 40. § (1) bekezdés, ill. a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozattétel kizárólag elektronikus úton, az EKR-ben lehetséges (https:// ekr.gov.hu/portal/kezdolap). Az EKR-hez regisztráció szükséges, melynek során a gazdasági szereplőnek meg kell adnia a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (7)-(8) bekezdés szerinti adatokat is. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire. Az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik. 20. Dokumentumok benyújtása a Kbt. 41/A. §, 47. § (2) bekezdés, ill. a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 11. § szerint. 21. Az ajánlatot a Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján elektronikus példányban kell benyújtani, a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif,vagy.jpeg, vagy .pdf), egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§(1) bekezdés). 22. Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem tart. 23.Építőipari kivitelezési tevékenységet - a magyar építészetről szóló 2023.évi C.tv.(Méptv.)69.§(1)-(2) bek.és a 188.§(4)bekezdésében foglaltakon túlmenően - a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat,ha a 191/2009.(IX. 15.)Korm. rendelet 12.§(1)bekezdésében foglaltaknak eleget tesz. 24.Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023.évi LXIX.tv.46.§(2)bek.3.pontja alapján Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az alkalmazott rezsióradíjról. 25. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT csatolja az AK által a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott iránymutatás szerint készített Projektköltség-felosztási Szabályzatot. A szerződés teljesítése során köteles valamennyi, a teljesítésbe bevonásra kerülő SZF szerinti Alvállalkozó és a teljesítésbe közvetlenül bevont kapcsolt vállalkozás elkészíteni saját Projektköltség-felosztási Szabályzatát a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Az Alvállalkozók és a teljesítésbe közvetlenül bevont kapcsolt vállalkozások szabályzatát az SZF szerinti esetben kötelesek szabályzatukat a Megrendelő vagy az általa megbízott személy rendelkezésére bocsájtani. A benyújtott Projektköltség-felosztási Szabályzat(ok)nak hiánytalanul tartalmaznia kell valamennyi, az iránymutatásban foglalt tartalmi elemet. Részletek az SZF-ben. 26. AK felhívja a figyelmet, hogy a Vállalkozói Díj nyereséghányada nem haladhatja meg a 10 %-ot. 27. AK tájékoztatja az ajánlattevőket,hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet tartalékkerettel együtt nettó 11.602.047.436,-Ft. 28. AK különösen felhívja a figyelmet a VSZF elkülönített könyvelésre és könyvvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseire továbbá az ezzel összefüggő ellenőrzésre és betekintésre vonatkozó rendelkezésekre. Karakterkorlátra tekintettel folytatás a „VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása” című pontban.
Jogalap :
2014/24/EU irányelv

2.1.6 Kizárási okok

Indokok kizárásra forrása : Hirdetmény
A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet : Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Az ATnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kr. 15. §-a értelmében az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. AK felhívja a figyelmet a Kr. 15/A. §-ában foglaltakra. A Kr. 13. §-a alapján az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletek nélkül) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek a Kr. 8., 10., 12., 14. és 16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, illetve az AK köteles ellenőrizni, hogy ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. ATnek, közös ATnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a Kr. 8. § i) pont ic) alpontja és a 10. § g) pont gc) alpontja szerint kell igazolni. A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és (7) bek. és 6.§ (1) bek. irányadó. AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.
Csőd : Lásd fent.
Korrupció : Lásd fent.
Csődegyezség hitelezőkkel : Lásd fent.
Bűnszervezetben való részvétel : Lásd fent.
A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel : Lásd fent.
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása : Lásd fent.
Csalás : Lásd fent.
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái : Lásd fent.
Fizetésképtelenség : Lásd fent.
Felszámoló által kezelt vagyon : Lásd fent.
Hamis nyilatkozatot tettek, nem tudtak információt nyújtani, nem tudták benyújtani a kért dokumentumokat, és bizalmas információkat kaptak az eljárásról : Lásd fent.
Tisztán nemzeti kizáró okok : Lásd fent.
A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség : Lásd fent.
Közvetlen vagy közvetett részvétel a közbeszerzési eljárás előkészítésében : Lásd fent.
A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség megszegése : Lásd fent.
Üzleti tevékenység felfüggesztése : Lásd fent.
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény : Lásd fent.
Az adófizetési kötelezettség megszegése : Lásd fent.
Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok : Lásd fent.
Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok : Lásd fent.
A tisztán nemzeti kizárási okokban meghatározott kötelezettségek megsértése : Lásd fent.
Adófizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok : Lásd fent.
A gazdasági szereplő helyzetére vonatkozó indokok : Lásd fent.

5. Rész

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0001

Cím : M4 Kisújszállás mérnökség építés
Leírás : „M4 gyorsforgalmi út Kisújszállási Mérnökségi telep kivitelezési munkái” az alábbi főbb, becsült mennyiségekkel: Újonnan létesítendő Mérnökségi telep összesen mintegy 8882 m2 nettó alapterületű épületekkel, azok építménygépészeti munkáival együtt, az alábbiak, illetve a rendelkezésre álló kiviteli terv szerint: - Iroda és szociális épület: 2053 m2 - Műhelyépület:1044 m2 - Garázsépület: 1879 m2 - Hidegraktár épület: 2193 m2 - Sótároló épület: 1713 m2 Belső térburkolat (aszfalt, térkő, beton): 6400 m2 Napelemes kiserőmű: 60 kWp 230 m talpmélységú fúrott kúttal biztosított telepi vízellátás 220 m3 kapacitású szennyvízgyűjtő tartály Középnyomású elosztó gázvezeték építés 2165 m Kétfejes üzemanyagtöltő állomás Külszíni tehergépkocsi mosó Mérnökséghez vezető új út építése 479 m, külső parkolók 70+3db . Jelen beruházás keretében megvalósuló mérnökségi telep feladata lesz a jelenleg kivitelezés alatt álló M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós - Kisújszállás szakaszának üzemeltetése. Az üzemi hírközlési hálózat a gyorsforgalmi útszakasz építése során megvalósul, a Péteri meglévő Mérnökségre történő bekötéssel. Az ÜHK központ áthelyezésével kapcsolatos rendszertechnikai és egyéb szükséges tervek elkészítése, és az ebben foglaltak megvalósítása is kivitelezői feladat. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Belső azonosító : EKR002374002024/1

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45210000 Magasépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
További osztályozás ( cpv ): 45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
További osztályozás ( cpv ): 45300000 Épületszerelési munka
További osztályozás ( cpv ): 45400000 Épületbefejezési munka

5.1.2 A teljesítés helye

Postacím : 0281/7; 0283/1; 0284/3; 0282/3; 0271/5
Város : Kisújszállás
Irányítószám : 5310
Ország alegysége (NUTS) : Jász-Nagykun-Szolnok ( HU322 )
Ország : Magyarország
További információk : Az M4 gyorsforgalmi út 153+118 km szelvényében későbbiekben épülő, Kisújszállás (Kelet) csomóponthoz kapcsolódóan.

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 20 Hónap

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek : igen
További információk : A felhívásban alkalmazott rövidítések: AK – Ajánlatkérő AT – Ajánlattevő AV - Alvállalkozó EEKD - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet Alk. köv. – Alkalmassági követelmény MMK – Magyar Mérnöki Kamara MKIK: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara AF – ajánlati felhívás VSZM, SZM: Szerződéses Megállapodás VSZF, SZF: Szerződéses Feltételek KD: közbeszerzési dokumentumok A II.2.7) pontban (BT-36) feltüntetett időtartam hónapokban értendő, a szerződés hatálybalépésétől számítandó. A szerződés időtartama: a szerződés hatályba lépésétől számított 20 hónap.

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Selekciós kritériumok forrásai : Hirdetmény
Kritérium : Bejegyzés egy releváns szakmai nyilvántartásba
Leírás : Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások: SZT/1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivit. tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek (322/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bek.). Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. is irányadók. Igazolási mód: SZT/1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnként) a Kr. 1. § (1) bekezdés értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Részének α: (alfa) pont kitöltésével. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 26. § (2) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban (építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében) szereplés tényét AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján ( https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses), nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával kell igazolni. A 322/2015. (X.30.) Korm.rend. 21. § (2) bek. irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (Méptv.) 69. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti követelmények (SZT/1) igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Kritérium : Specifikus éves forgalom
Leírás : A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnként) a Kr. 1. § (1) bekezdés értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Részének α: (alfa) pont kitöltésével. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (illetve adott esetben a további ajánlattevőket a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján) felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelménynek: P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közlekedéshez kapcsolódó épület/épületek kivitelezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(8), (11), Kbt. 69. § (7), (11a) bek., és a Kr. 19. § (3) és (7) bek. irányadó az igazolás során. Az alkalmasság minimumkövetelményei: P/1. Alkalmatlan AT, közös AT, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó (közlekedéshez kapcsolódó épület/épületek kivitelezése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 1 milliárd Ft összeget. Épület: a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (Méptv.) 16. § 42. pontjában foglaltak. Közlekedéshez kapcsolódó épület/épületek kivitelezése jelenti azon épületek és azok rendeltetésszerű, biztonságos használatához elengedhetetlen sajátos építményfajták létrehozását, felújítását, vagy átalakítását, amelyek a rendeltetésszerű használat fenntartásához és/vagy üzemeltetéshez szükségesek (pl. irodaépület, műhely, sótároló, stb.). Sajátos építményfajták: a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (Méptv.) 16. § 114. pontjában foglaltak. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattétel esetén, amennyiben a P/1. pont szerinti alkalmassági követelményt a közös AT-k bármelyike önállóan is képes teljesíteni, úgy elegendő, ha ezen közös AT csatolja be a P/1. pont szerinti nyilatkozatot. Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget. Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.
Kritérium : Hivatkozások a meghatározott munkákra
Leírás : Az alkalmasság igazolásának módja: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnként) a Kr. 1. § (1) bekezdés értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Részének α: (alfa) pont kitöltésével. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés (és adott esetben a (6), (7) bekezdés) szerint jár el: Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: M/1. Ajánlattevőnek a Kr. a 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 év (azaz 96 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 11 éven (azaz 132 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb, referenciáinak ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint az alábbi tartalommal: • építési beruházás tárgya; • építési beruházás mennyisége, műszaki tartalma olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható; • teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel); • teljesítés helye; • sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja (befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel), • szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye; valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma; • nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat a Kr. 22. § (3) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel kell igazolni. Amennyiben AT a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy AT a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges. A Kr. 22. § (5) bek., valamint a Kbt. 140. § (9) bek. is irányadó. A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres – részteljesítés esetén az adott részre vonatkozó - műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de a megvalósítás legfeljebb 11 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (2a) bek. b) pont). Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Kr. 22. § (4) bek. irányadó, azaz részteljesítés esetében az adott részre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt részteljesítés fogadható el. Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet, ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata és felelőssége. Az alkalmasság minimumkövetelményei: M/1. Alkalmatlan AT (közös AT), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (azaz 96 hónapban) az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 11 évben (azaz 132 hónapon) megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciával: M/1.1. legalább 1 db, összesen legalább 3000 m2 nettó alapterületű, új, közúti közlekedéshez kapcsolódó épület vagy épületek kivitelezésére vonatkozó referenciával. Az M/1.1 alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1 db szerződéssel igazolhatja. Nettó alapterület: a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (Méptv.) 16. § 99. pontja szerint. Épület: a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (Méptv.) 16. § 42. pontjában foglaltak. Közúti közlekedéshez kapcsolódó épület/épületek kivitelezése jelenti azon épületek és azok rendeltetésszerű, biztonságos használatához elengedhetetlen sajátos építményfajták létrehozását, amelyek a közút rendeltetésszerű használatának fenntartásához és/vagy üzemeltetéséhez szükségesek (pl. irodaépület, műhely, sótároló, stb.). Sajátos építményfajták: a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (Méptv.) 16. § 114. pontjában foglaltak. Közút: az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8. § (1) bekezdés szerinti országos közutak. Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet, a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (Méptv.), ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata és felelőssége.
Kritérium : Technikusok vagy technikai szervek a munka elvégzéséhez
Leírás : M/2. szakemberek; igazolási mód: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnként) a Kr. 1. § (1) bekezdés értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Részének α: (alfa) pont kitöltésével. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt.69.§(7)bek-re tekintettel AK előírja,hogy AT többletmegajánlás esetén az ajánlatételi határidőre nyújtsa be az M/2.alkalmassági követelményhez(szakemberek)kapcsolódó igazolásokat(szakemberek bemutatásáról szóló EKR űrlap,szakmai önéletrajz,rendelkezésre állási nyilatkozat,szakképzettséget igazoló dokumentum,adott esetben a kamarai jogosultság meglétét igazoló dokumentum). Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: M/2. AT-k a Kr.21.§(2)bek.b)pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek(szervezeteknek)-különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek- megnevezését,végzettségük és/vagy képzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell: - AT-i nyilatkozat,amelyből megállapítható,hogy a szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli,továbbá,hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra (EKR űrlap); - a megkívánt szakmai gyakorlatot,tapasztalatot igazoló,az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát; - a végzettséget/(szak)képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát; - a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot. A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan,hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerz.teljesítése alatt rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. Az önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nevét,továbbá a szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat: - adott szakember által a hivatkozott beruházás/projekt/munka bemutatását, - a beruházás/projekt/munka keretében ellátott feladat/tevékenység ismertetését, - a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal), - az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Amennyiben az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dokumentáció fogalommeghatározást tartalmaz,a szakember által ellátott feladat bemutatásának a definíció minden elemét tartalmaznia kell,vagy a szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy a szakmai önéletrajzban használt fogalmak megegyeznek az ajánlatkérő által a felhívásban rögzített fogalommeghatározásban foglaltakkal. Az előírt képesítési,jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell.Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát, jogosultság esetén a jogosultságot nyilvántartó kamara/hatóság erre vonatkozó igazolását. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása(figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.évi C.tv. rendelkezéseit is)az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban a releváns jogosultsággal szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám,akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség egyenértékűségét az érvényes jogosultság alapján AK elfogadja. Amennyiben a szakember több végzettséggel,illetve képzettséggel rendelkezik, az ajánlatban kizárólag azon végzettséget,illetve képzettséget igazoló dokumentumot kell benyújtani, amelyre tekintettel az adott szakember az előírt jogosultságot megszerezte, azaz amelyet a kamarai/hatósági nyilvántartásba történő bejegyzéskor a kamara/hatóság figyelembe vett (így különösen amely a bejegyzésről szóló határozatban rögzítésre került). A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt releváns(az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges)végzettség, illetve képzettség megszerzésének időpontjától számítandó. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi, és az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe. A Kbt.65.§(6)-(7),(9),(11)-(12) bek.,a Kbt. 67. § (3) bek.,a Kbt. 69. § (11a)bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során. A gazdasági szereplő élhet a Kbt.69.§(11a)bek-ben biztosított lehetőséggel.Ebben az esetben a gazdasági szereplő az ajánlatban nyilatkozik arról,hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AF III.4.1.)M/2.1.,M/2.2. és M/2.3. alpontok szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember(ek)vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor.
Kritérium : Technikusok vagy technikai szervek a munka elvégzéséhez
Leírás : M/2. szakemberek; minimumkövetelmények: Az alkalmasság minimumkövetelményei: M/2. Alkalmatlan AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberrel: M/2.1. legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik a) a 266/2013.(VII. 11.) Korm.r. szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel, és b) legalább 36 hónap magasépítési munkák kivitelezése területen teljesített projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal. M/2.2. legalább 1 fő közlekedési építmények kivitelezésével foglalkozó szakember, aki rendelkezik a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel, és b) legalább 36 hónap közlekedési építmények kivitelezése területen szerzett szakmai tapasztalattal. M/2.3. legalább 1 fő építménygépészeti munkák kivitelezésével foglalkozó szakember, aki rendelkezik a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm.r. szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel, és b) legalább 36 hónap magasépítési munkák kivitelezése során szerzett építménygépészeti szakmai tapasztalattal. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. A jogosultsággal az adott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell. Fogalmak (teljes felhívás vonatkozásában): Ajánlatkérő a „projektvezető” fogalma alatt azt a szakembert érti, aki a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására és aki az építésvezető(k) / felelős műszaki vezető(k) munkáját irányítja, kapcsolatot tart a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel. „Projektvezető-helyettes” alatt azt a szakembert kell érteni, aki egy projekt vezetője mellett, annak távollétében, tartós helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet. AK a „építménygépészeti szakmai tapasztalat” alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet „VI. Szakma: Felelős műszaki vezetés” fejezet 2. rész: Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek” 2. pontjában megjelölt területekkel egyező területeken szerzett szakmai tapasztalatot érti (jogosultság birtokában szerzett szakmai tapasztalat nem előírás). A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alk. köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattétel esetén, amennyiben az M/1. és/vagy M/2. pont szerinti alkalmassági követelményt a közös AT-K bármelyike önállóan is képes teljesíteni, úgy elegendő, ha ezen közös AT csatolja be a M/1. és/vagy M/2. pont szerinti igazolásokat. Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet, a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (Méptv.), ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata és felelőssége.

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Leírás : 1. AF III.4.1) M/2.1. pontja szerinti alk.köv.igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. b) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap,min. 0,max. 36 hó)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 10
Kritérium :
Típus : Minőség
Leírás : 2. AF III.4.1) M/2.2. pontja szerinti alk.köv.igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. b) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap,min. 0,max. 36 hó)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 10
Kritérium :
Típus : Minőség
Leírás : 3. Az AF III.4.1) M/2.3. pontja szerinti alk.köv.igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. b) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap min. 0, max. 36 hó)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 10
Kritérium :
Típus : Ár
Leírás : Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, HUF)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 70

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők : magyar
A közbeszerzési dokumentumok címe : https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR002374002024

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
A benyújtásra használható cím : https:///eljaras/EKR002374002024
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke 30 millió Ft. Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - az előírt pénzösszegnek az Építési és Közlekedési Minisztérium számlájára történő befizetésével 10032000-00003582-09030013 (IBAN: HU53 1003 2000 0000 3582 0903 0013; SWIFT: HUSTHUHB) számú letéti számlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 10/07/2025 12:00 +02:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 60 Nap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 10/07/2025 13:00 +02:00
További információk : Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadók.
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : Teljesítési-, jótállási biztosíték; Kötbérek vetítési alapja: tartalékkeret nélkül számított egyösszegű nettó vállalkozói díj. Késedelmi kötbér: 0,5%/késedelmes naptári nap, legfeljebb a vetítési alap 15%-áig. Hibás teljesítési kötbér: 15%. Meghiúsulási kötbér: 20%. A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet (szerződéses feltételek) tartalmazza. Hibás teljesítési kötbér a Vállalkozói Díj 0,1 %-a a szakemberek, (szub)alvállalkozók, eszközök bevonásával, illetve az értékelési szempontokre tett vállalás megszegésével kapcsolatban; szerződésszegő magatartásonként max.50 millió Ft; részletesen a VSZF-ben. Az SZF 3.12.4. pontjában rögzített ellenőrzési kötelezettség megszegése esetén a Vállalkozó a Vállalkozói Díj részére kifizetett összegének 15%-át kitevő összeg mint kötbér fizetésére köteles. Jótállás: 36 hónap, kezdete: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja. Folytatás a III.4.6) pontban.
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : AK kizárja a Kbt. 35. (8) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében. Folytatás a "III.4.5) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre"/"Pénzügyi megállapodás" című pontból: Vállalkozó az előleget igényelheti biztosíték nyújtása nélkül. Részletesen a szerződéstervezetben. Az igénybe vett előleg összege az egyes részszámlákban arányosan kerül elszámolásra. Az előleg igényelhető mértékére - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik -, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés az irányadó. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Folytatás a "III.4.7) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek" pontból: Szavatosság: Projekt egésze sikeres Műszaki Átadás-átvételének lezárásától számított 60 hónap. A Vállalkozói Díj megfizetésére havonta műszaki előrehaladáson alapuló elszámolás alapján kerül sor a Vállalkozási Szerződéses Feltételekben meghatározottak szerint. A Vállalkozó ténylegesen elvégzett munka arányában és a Megrendelő részéről kiadott Teljesítésigazolás alapján és annak megfelelően jogosult számla kiállítására és benyújtására. Vállalkozó havonta nyújthat be számlát. Részletesen a VSZF 10. pontjában. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Pénzügyi megállapodás : Az ajánlattétel,a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint(HUF). A kifizetés a 322/2015.(X. 30.)Korm.rendelet 32.§-32/A.§-a,a Kbt.27/A.§,135.§(1),(3)és(5)-(6),(8),(10)-(12)bek.,a Ptk.6:130.§(l)-(2)bek.,6:155.§,a 2007.évi CXXVII.törvény(ÁFA tv.)142.§(1)bek.b)pontjának megfelelően történik. Finanszírozás módja:utófinanszírozás(kedvezményezetti finanszírozás),hazai forrás. Ajánlatkérő a nettó szerződéses ellenérték 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet foglal a szerződésbe,a tartalékkeret felhasználásának részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Előleg: Megrendelő biztosítja a Kbt.135.§(7)bek.alapján a Szerződésben foglalt–tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított,előirányzatból biztosított–teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 5%-ának megfelelő mértékű,de legfeljebb 250millióFt összegű Előleg igénybevételének lehetőségét. Folytatás a III.4.6) pontban.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : Kbt. 148. § alapján. Folytatás a "VI.3) További információk" című pontból: 29. AK rögzíti, hogy az Ábtv. 47.§ (3)bek.alapján a kivitelezési szerződés megkötésekor már a kivitelező rendelkezésére álló és kivitelezéshez felhasznált anyagok esetében az árváltozás nem számolható el.Ezzel összefüggésben AK rögzíti,hogy a szerződéskötés feltétele,hogy nyertes AT benyújtsa az aláírt nyilatkozatát e körben,mely a VSZM mellékletét képezi majd. 30. Felhívjuk a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott vállalkozási szerződéses feltételek tartalma Ajánlatkérő jogelődje (NIF Zrt.) által a korábbi közbeszerzési eljárásokban alkalmazott vállalkozási feltételek tartalmától lényegesen eltér. 31. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozási szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő valamennyi VSZF-ben rögzített fogalomnak megfelelő Szubalvállalkozó vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okot, azaz a szerződés teljesítésébe nem kerülhet bevonásra olyan Szubalvállalkozó, amely vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró ok bármelyike fennáll. 32. Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő nyilatkozzon (adott esetben nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges) a szerződéskötéskor ismert VSZF-ben rögzített fogalomnak megfelelő Szubalvállalkozó és Tevékenységét kizárólagos jog alapján végző gazdasági szereplő vonatkozásában. A nyilatkozat (bejelentés) tartalmi elemeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 33. Hivatkozás előzetes piaci konzultációra: AK tárgykörben lefolytatott előzetes piaci konzultációt lefolytatott le. A konzultáció során keletkezett iratok nyilvánosak, és elérhetők az alábbi nyilvántartási számon: EKR002443342024. 34. Felhívjuk a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy jelen beruházásra irányadók a 2024. évi LXXIV. törvény 251-257. §-ában foglalt rendelkezések.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium

8. Szervezetek

8.1 ORG-0003

Hivatalos név : Építési és Közlekedési Minisztérium
Regisztrációs szám : 15847397241
Szervezeti egység : Közbeszerzési Osztály
Postacím : Alkotmány Utca 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1054
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Közbeszerzési Osztály
Telefonszám : +36 202462827
Az ajánlatkérő szervezet profilja : https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium
E szervezet szerepei :
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet
Ajánlatokat feldolgozó szervezet

8.1 ORG-0002

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534_2
Postacím : Riadó u. 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
E-mail-cím : dontobizottsag@kt.hu
Telefonszám : +36 18828592
Fax : +36 18828593
Internetcím : https://kozbeszerzes.hu
E szervezet szerepei :
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1 ORG-0004

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534
Postacím : Riadó utca 5.
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
E-mail-cím : hirdetmeny@kt.hu
Telefonszám : +36 18828635
Internetcím : https://kozbeszerzes.hu
E szervezet szerepei :
TED eSender

10. Változtatás

Az előző hirdetmény módosítandó változata : 318426-2025
A változtatás fő oka : Frissített információ
Leírás : Jelen hirdetmény célja az ajánlati felhívás és a dokumentáció módosítása. Az ajánlati felhívás az ajánlattétteli határidő, valamint a felhívás VI.3) További információk 9. (felelősségbiztosítás) és 25. (projektköltség-felosztási szabályzattal kapcsolatos rendelkezések) tekintetében módosul. A dokumentáció módosuló rendelkezései: - I. kötet: szerződéshez csatolandó mellékletek pontosításra kerültek (Iránymutatás a könyvvizsgálói jelentés tartalmára vonatkozóan; Iránymutatás a projektköltség felosztási szabályzat tartalmára vonatkozóan; Nyilatkozat ellenőrzés tűréséről és a kivitelezésben részt vevő kapcsolt vállalkozásokról, és alvállalkozókról, valamint a projektköltség felosztási szabályzat alkalmazásáról); - II. kötet: a Szerződéses Megállapodás és a Szerződéses Feltételek, valamint a Vállalkozói Projekt Kézikönyv pontosításra került.

10.1 Változtatás

Szakaszazonosító : LOT-0001
A változtatások ismertetése : A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Jun 26 12:00:00 CEST 2025 Helyesen: Thu Jul 10 12:00:00 CEST 2025
A közbeszerzési dokumentumokat ebben az időpontban módosították : 24/06/2025

10.1 Változtatás

Szakaszazonosító : LOT-0001
A változtatások ismertetése : A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Jun 26 13:00:00 CEST 2025 Helyesen: Thu Jul 10 13:00:00 CEST 2025
A közbeszerzési dokumentumokat ebben az időpontban módosították : 24/06/2025

10.1 Változtatás

Szakaszazonosító : PROCEDURE
A változtatások ismertetése : A felhívás VI.3) További információk (BT-300) 9. (felelősségbiztosítás) és a 25. pontja (projektköltség-felosztási szabályzattal kapcsolatos rendelkezések) pontja módosult, illetve a karakterkorlátra tekintettel a VI.3) További információk (BT-300) 29., 30., 31., 32., 33. és 34. pontok átkerültek a „VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása” (BT-99) című pontba. Felelősségbiztosítás: Eredeti szöveg 9. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés megkötésének időpontjára - feltételes közbeszerzés esetén a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 8 napon belül, de legkésőbb a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig – építési-szerelési biztosítást (500 millió Ft/biztosítási esemény és 1,00 milliárd Ft /biztosítási időszak); kötni a KD-ben részletezettek szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek külön-külön kell igazolniuk az előírt mértékű felelősségbiztosítás meglétét. Közös ajánlattétel esetében abban az esetben elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással, ha a közös ajánlattevők (név szerint és szublimit korlátok alkalmazása nélkül) feltüntetésre kerülnek mint együttbiztosítottak. Részletesen a dokumentációban. A biztosításra az 55/2025. (III.26.) Korm. rendelet is irányadó. A felelősségbiztosításra vonatkozó helyes rendelkezések: 9. Nyertes AT köteles a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 8 napon belül, de legkésőbb a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig - a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 20.2. pontjában rögzítettnek megfelelő építés-szerelés biztosítási kockázatra fedezetet nyújtó 500 millió Ft (ötszázmillió Forint)/biztosítási esemény és 1,00 milliárd azaz egymilliárd Forint / biztosítási időszak összegű felelősségbiztosítást kötni. A fedezetnek a kivitelezés megkezdésekor rendelkezésre kell állnia, a fedezetigazolást a Vállalkozónak a munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a Megrendelő felé igazolnia kell a fedezetigazolás eredeti vagy másolati példányának átadásával. Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek külön-külön kell igazolniuk az előírt mértékű felelősségbiztosítás meglétét. Közös ajánlattétel esetében abban az esetben elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással, ha a közös ajánlattevők (név szerint és szublimit korlátok alkalmazása nélkül) feltüntetésre kerülnek mint együttbiztosítottak. Részletesen a dokumentációban. A biztosításra az 55/2025. (III.26.) Korm. rendelet is irányadó. Projektköltség-felosztási szabályzat: Eredeti szöveg: 25. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT csatolja saját és a szerződéskötéskor már ismert alvállalkozók, és a teljesítésbe bevonásra kerülő kapcsolt vállalkozások vonatkozásában az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott iránymutatás szerint készített Projektköltség-felosztási Szabályzatot. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése alatt köteles valamennyi a teljesítésbe bevonásra kerülő alvállalkozó vonatkozásában és a teljesítésbe bevont kapcsolt vállalkozás tekintetében benyújtani Megrendelőnek az alvállalkozó és a teljesítésbe bevont kapcsolt vállalkozás Projektköltségfelosztási Szabályzatát a VSZF szerint. A benyújtott Projektköltség-felosztási Szabályzatnak tartalmaznia kell hiánytalanul minden az iránymutatásban foglalt tartalmi elemet. A projektköltség-felosztási szabályzattal kapcsolatos helyes rendelkezések 25. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT csatolja az AK által a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott iránymutatás szerint készített Projektköltség-felosztási Szabályzatot. A szerződés teljesítése során köteles valamennyi, a teljesítésbe bevonásra kerülő SZF szerinti Alvállalkozó és a teljesítésbe közvetlenül bevont kapcsolt vállalkozás elkészíteni saját Projektköltség-felosztási Szabályzatát a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Az Alvállalkozók és a teljesítésbe közvetlenül bevont kapcsolt vállalkozások szabályzatát az SZF szerinti esetben kötelesek szabályzatukat a Megrendelő vagy az általa megbízott személy rendelkezésére bocsájtani. A benyújtott Projektköltség-felosztási Szabályzat(ok)nak hiánytalanul tartalmaznia kell valamennyi, az iránymutatásban foglalt tartalmi elemet. Részletek az SZF-ben.
A közbeszerzési dokumentumokat ebben az időpontban módosították : 24/06/2025

10.1 Változtatás

Szakaszazonosító : LOT-0001
A változtatások ismertetése : A(z) VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ (BT-99) mezőben a következő változás történt (a VI.3) További információk (BT-300) pontból a 29. és 30. pont is áthelyezésre került a „VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása” (BT-99) című pontba a karakterkorlát miatt): A következő helyett: Kbt. 148. § alapján. Folytatás a "VI.3) További információk" című pontból: 31. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozási szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő valamennyi VSZF-ben rögzített fogalomnak megfelelő Szubalvállalkozó vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okot, azaz a szerződés teljesítésébe nem kerülhet bevonásra olyan Szubalvállalkozó, amely vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró ok bármelyike fennáll. 32. Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő nyilatkozzon (adott esetben nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges) a szerződéskötéskor ismert VSZF-ben rögzített fogalomnak megfelelő Szubalvállalkozó és Tevékenységét kizárólagos jog alapján végző gazdasági szereplő vonatkozásában. A nyilatkozat (bejelentés) tartalmi elemeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 33. Hivatkozás előzetes piaci konzultációra: AK tárgykörben lefolytatott előzetes piaci konzultációt lefolytatott le. A konzultáció során keletkezett iratok nyilvánosak, és elérhetők az alábbi nyilvántartási számon: EKR002443342024. 34. Felhívjuk a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy jelen beruházásra irányadók a 2024. évi LXXIV. törvény 251-257. §-ában foglalt rendelkezések. Helyesen: Kbt. 148. § alapján. Folytatás a "VI.3) További információk" című pontból: 29. AK rögzíti, hogy az Ábtv. 47.§ (3)bek.alapján a kivitelezési szerződés megkötésekor már a kivitelező rendelkezésére álló és kivitelezéshez felhasznált anyagok esetében az árváltozás nem számolható el.Ezzel összefüggésben AK rögzíti,hogy a szerződéskötés feltétele,hogy nyertes AT benyújtsa az aláírt nyilatkozatát e körben,mely a VSZM mellékletét képezi majd. 30. Felhívjuk a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott vállalkozási szerződéses feltételek tartalma Ajánlatkérő jogelődje (NIF Zrt.) által a korábbi közbeszerzési eljárásokban alkalmazott vállalkozási feltételek tartalmától lényegesen eltér. 31. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozási szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő valamennyi VSZF-ben rögzített fogalomnak megfelelő Szubalvállalkozó vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okot, azaz a szerződés teljesítésébe nem kerülhet bevonásra olyan Szubalvállalkozó, amely vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró ok bármelyike fennáll. 32. Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő nyilatkozzon (adott esetben nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges) a szerződéskötéskor ismert VSZF-ben rögzített fogalomnak megfelelő Szubalvállalkozó és Tevékenységét kizárólagos jog alapján végző gazdasági szereplő vonatkozásában. A nyilatkozat (bejelentés) tartalmi elemeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 33. Hivatkozás előzetes piaci konzultációra: AK tárgykörben lefolytatott előzetes piaci konzultációt lefolytatott le. A konzultáció során keletkezett iratok nyilvánosak, és elérhetők az alábbi nyilvántartási számon: EKR002443342024. 34. Felhívjuk a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy jelen beruházásra irányadók a 2024. évi LXXIV. törvény 251-257. §-ában foglalt rendelkezések.
A közbeszerzési dokumentumokat ebben az időpontban módosították : 24/06/2025

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója : 7f65c74f-46dc-4637-9e69-82e599fea30b - 02
Hirdetményminta típusa : Verseny
A hirdetmény típusa : Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény megküldésének dátuma : 25/06/2025 12:10 +02:00
Hirdetmény megküldésének dátuma (az eSender rendszerben) : 24/06/2025 15:06 +02:00
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető : magyar
A hirdetmény közzétételi száma : 00414341-2025
HL S kiadás száma : 120/2025
A közzététel dátuma : 26/06/2025