Lavori di bonifica da Amianto e Fibre Artificiali Vetrose (FAV)

Lavori di rimozione di amianto e fibre artificiali vetrose (FAV) nel contesto della normativa italiana. In questo contesto, è obbligatorio valutare il rischio associato alla presenza di fibre aerodisperse rilasciate da amianto o FAV e adottare misure appropriate per la rimozione dei materiali da costruzione. La visita di sopraluogo è …

CPV: 45262660 Asbestos-removal work, 90650000 Asbestos removal services
Deadline:
Sept. 26, 2025, noon
Deadline type:
Submitting a bid
Place of execution:
Lavori di bonifica da Amianto e Fibre Artificiali Vetrose (FAV)
Awarding body:
Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)
Award number:
EC-JRC/IPR/2025/OP/2255

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)
Forma giuridica del committente : Istituzione, organo o agenzia dell’UE
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : Lavori di bonifica da Amianto e Fibre Artificiali Vetrose (FAV)
Descrizione : Lavori di rimozione di amianto e fibre artificiali vetrose (FAV) nel contesto della normativa italiana. In questo contesto, è obbligatorio valutare il rischio associato alla presenza di fibre aerodisperse rilasciate da amianto o FAV e adottare misure appropriate per la rimozione dei materiali da costruzione. La visita di sopraluogo è obbligatoria ai fini della presentazione delle offerte.
Identificativo della procedura : 80945ba3-0770-4591-909a-e1844cb0b4ba
Identificativo interno : EC-JRC/IPR/2025/OP/2255
Tipo di procedura : Aperta
La procedura è accelerata : no

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45262660 Lavori di rimozione dell'amianto

2.1.2 Luogo di esecuzione

Paese : Italia
Ovunque nel paese in questione
Informazioni supplementari : Si invita a consultare i documenti di gara.

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 1 500 000 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Informazioni supplementari : In caso di indisponibilità o di perturbazioni nel funzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici di cui alla sezione 5.1.11 nei 5 giorni di calendario precedenti il termine di ricezione indicato alla sezione 5.1.12, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di prorogare tale termine e di rendere pubblica tale proroga all'indirizzo Internet di cui alla sezione 5.1.11, senza previa pubblicazione di una rettifica del presente avviso. Gli operatori economici interessati a questo appalto sono invitati a iscriversi alla gara d'appalto all'indirizzo di cui alla sezione 5.1.11., in modo da essere informati della pubblicazione di nuovi documenti o informazioni.
Base giuridica :
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : Lavori di bonifica da Amianto e Fibre Artificiali Vetrose (FAV)
Descrizione : Lavori di rimozione di amianto e fibre artificiali vetrose (FAV) nel contesto della normativa italiana. In questo contesto, è obbligatorio valutare il rischio associato alla presenza di fibre aerodisperse rilasciate da amianto o FAV e adottare misure appropriate per la rimozione dei materiali da costruzione. La visita di sopraluogo è obbligatoria ai fini della presentazione delle offerte.
Identificativo interno : EC-JRC/IPR/2025/OP/2255

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45262660 Lavori di rimozione dell'amianto
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 90650000 Servizi di rimozione di amianto

5.1.2 Luogo di esecuzione

Paese : Italia
Ovunque nel paese in questione
Informazioni supplementari : Si invita a consultare i documenti di gara.

5.1.3 Durata stimata

Durata : 48 Mese

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 1
Altre informazioni sul rinnovo : Il contratto quadro è concluso per un periodo iniziale di 24 (ventiquattro) mesi, rinnovabile 1 (uno) volte. Si prega di consultare il progetto di contratto quadro nei documenti di gara.

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 1 500 000 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto finanziato in tutto o in parte con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no
Informazioni su avvisi precedenti :
Identificativo dell'avviso precedente : 372554-2025

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Prezzo
Descrizione : Si invita a consultare i documenti di gara.
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 100

5.1.11 Documenti di gara

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : bulgaro, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, irlandese, croato, ungherese, italiano, lituano, lettone, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, svedese
Catalogo elettronico : Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte : 26/09/2025 12:00 +02:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 6 Mese
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte :
Data di apertura : 29/09/2025 11:30 +02:00
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Fatturazione elettronica : Consentita
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : sì
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Accordo quadro, senza riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti : 2
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA - Tribunale
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso : Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)
Numero di registrazione : COM
Servizio : JRC.R - Support Services
Indirizzo postale : Via Enrico Fermi 2749
Località : Ispra (VA)
Codice postale : I-21027
Suddivisione del paese (NUTS) : Varese ( ITC41 )
Paese : Italia
Telefono : +32 2 299 11 11
Indirizzo internet : https://ec.europa.eu/jrc/
Ruoli di questa organizzazione :
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA - Tribunale
Numero di registrazione : CURIA
Indirizzo postale : Rue du Fort Niedergrünewald
Località : Luxembourg
Codice postale : L-2925
Suddivisione del paese (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Paese : Lussemburgo
Telefono : +352 4303-1
Indirizzo internet : http://curia.europa.eu
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

8.1 ORG-0003

Nome ufficiale : Commissione europea
Numero di registrazione : EUCOM
Indirizzo postale : Mondrian (CDMA), Rue du Champ de Mars 21
Località : Brussels
Codice postale : B-1050
Suddivisione del paese (NUTS) : Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad ( BE100 )
Paese : Belgio
Telefono : +32 2 299 11 11
Indirizzo internet : https://commission.europa.eu/
Ruoli di questa organizzazione :
TED eSender

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso : f373f7fa-51ad-46ce-b307-0642e3e2d612 - 01
Tipo di formulario : Gara
Tipo di avviso : Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 29/07/2025 10:34 +02:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano
Numero di pubblicazione dell'avviso : 00499623-2025
Numero dell'edizione della GU S : 144/2025
Data di pubblicazione : 30/07/2025