Észak-balatoni vasútállomások építési munkái - 3

Észak-balatoni vasútállomások építési munkái - 3 1. rész: Balatonakarattya (E05) vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése és lift építése 2. rész: Káptalanfüred (E10) vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése 3. rész: Alsóörs (E11) vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója A közbeszerzés mennyisége: …

CPV: 45000000 Construction work, 45210000 Building construction work, 45213321 Railway station construction work, 45233228 Surface coating construction work, 45314000 Installation of telecommunications equipment, 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
Deadline:
June 5, 2025, 1 p.m.
Deadline type:
Submitting a bid
Place of execution:
Észak-balatoni vasútállomások építési munkái - 3
Awarding body:
Építési és Közlekedési Minisztérium
Award number:
EKR001927492024

1. Vevő

1.1 Vevő

Hivatalos név : Építési és Közlekedési Minisztérium
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa : Központi kormányzati szerv
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége : Általános közszolgáltatások

2. Eljárás

2.1 Eljárás

Cím : Észak-balatoni vasútállomások építési munkái - 3
Leírás : Észak-balatoni vasútállomások építési munkái - 3 1. rész: Balatonakarattya (E05) vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése és lift építése 2. rész: Káptalanfüred (E10) vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése 3. rész: Alsóörs (E11) vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója A közbeszerzés mennyisége: Észak-balatoni vasútállomások építési munkái – 3 1. rész: Balatonakarattya (E05) vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése és lift építése A kapcsolódó vízépítési, közmű kiváltási, valamint egyéb építési és bontási munkákkal együtt, a szükséges egyeztetések lefolytatásával, valamint minden az építéshez, sikeres műszaki átadáshoz használatba vételhez és forgalomba helyezéshez szükséges hozzájárulás, engedély megszerzésével. A projekt feladata továbbá a közlekedési kapcsolatok kialakítása, valamint az állomási előtér fejlesztése a következők szerint: - akadálymentesítés, - parkolás, - kerékpártárolás biztosítása, - utastájékoztatási rendszer korszerűsítése, - környezetrendezés. A vasútállomáson 1 db új SK+55 cm magasperon kialakítása 250 m hosszon. Az elvégzendő főbb feladatok és mennyiségek a következők: - működő üzem mellett a meglévő állomásépület helyett, annak teljes elbontását követően, egy új, korszerű, könnyen fenntartható állomásépület kialakítása - 159 m2 nettó alapterületen (a falak által befoglalt belső terület) felvételi épület építési munka, valamint a felvételi épületet kiszolgáló közművek átalakítása, kiépítése; - 10 férőhelyes parkoló létesítése, illetve meglévő parkoló felújítása; - környezetrendezés: 1664 m2 teljes alapterületen előtérrendezési munka, mely tartalmazza a gyalogosfelületek és kapcsolódó zöldfelületek rendezését, beleértve a környezetarchitektúra elemeket is; - 1700 m hosszon távközlési hálózatok helyi kábelének, valamint a kapcsolódó távközlési és biztosítóberendezési munkák kiépítése, beleértve az utas tájékoztató és kiszolgáló rendszerek kiépítését. - Fotovoltaikus napelem rendszer kialakítása (16 db, 320 Wp teljesítményű napelem tábla, 1 db 7,0 kVA teljesítményű inverter). 2. rész: Káptalanfüred (E10) vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése A kapcsolódó vízépítési, közmű kiváltási, valamint egyéb építési és bontási munkákkal együtt, a szükséges egyeztetések lefolytatásával, valamint minden az építéshez, sikeres műszaki átadáshoz, használatba vételhez és forgalomba helyezéshez szükséges hozzájárulás, engedély megszerzésével. A projekt feladata továbbá a közlekedési kapcsolatok kialakítása, valamint az állomási előtér fejlesztése a következők szerint: - akadálymentesítés, - parkolás, - kerékpártárolás biztosítása, - utastájékoztatási rendszer korszerűsítése, - környezetrendezés. A vasútállomáson 1 db új SK+55 cm magasperon kialakítása 250 m hosszon. Az elvégzendő főbb feladatok és mennyiségek a következők: - működő üzem mellett a meglévő állomásépület helyett, annak teljes elbontását követően, egy új, korszerű, könnyen fenntartható állomásépület kialakítása - 171 m2 nettó alapterületen (a falak által befoglalt belső terület) felvételi épület építési munka, valamint a felvételi épületet kiszolgáló közművek átalakítása, kiépítése; - 11 férőhelyes parkoló létesítése, illetve meglévő parkoló felújítása; - 450 m2 alapterületen aszfalt kopórétegű burkolat terítése; - környezetrendezés: 8133 m2 teljes alapterületen előtérrendezési munka, mely tartalmazza a gyalogosfelületek és kapcsolódó zöldfelületek rendezését, beleértve a környezetarchitektúra elemeket is; - 1500 m hosszon távközlési hálózatok helyi kábelének, valamint a kapcsolódó távközlési és biztosítóberendezési munkák kiépítése, beleértve az utas tájékoztató és kiszolgáló rendszerek kiépítését. - Fotovoltaikus napelem rendszer kialakítása (6 db, 320 Wp teljesítményű napelem tábla, 1 db 2,2kW-os 230V-os hálózati üzemű inverter). 3. rész: Alsóörs (E11) vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója A kapcsolódó vízépítési, közmű kiváltási, valamint egyéb építési és bontási munkákkal együtt, a szükséges egyeztetések lefolytatásával, valamint minden az építéshez, sikeres műszaki átadáshoz, használatba vételhez és forgalomba helyezéshez szükséges hozzájárulás, engedély megszerzésével. A projekt feladata továbbá a közlekedési kapcsolatok kialakítása, valamint az állomási előtér fejlesztése a következők szerint: - akadálymentesítés, - parkolás, - kerékpártárolás biztosítása, - utastájékoztatási rendszer korszerűsítése, - környezetrendezés. Az elvégzendő főbb feladatok és mennyiségek a következők: - működő üzem mellett, a meglévő állomásépület felújítása, korszerűsítése, belső átalakítása, az épület részbeni elbontásával, átalakításával; a távközlési funkciókat ellátó helyiségek építés alatti teljes működésben és helyben tartásával; - 1026 m2 nettó alapterületen (a falak által befoglalt belső terület) felvételi épület építési munka, valamint a felvételi épületet kiszolgáló közművek átalakítása, kiépítése; - az utazóközönség számára 21 férőhelyes parkoló létesítése, illetve meglévő parkoló felújítása; - 1600 m2 alapterületen aszfalt kopórétegű burkolat terítése; - környezetrendezés: 7507 m2 teljes alapterületen előtérrendezési munka, mely tartalmazza a gyalogosfelületek és kapcsolódó zöldfelületek rendezését, beleértve a környezetarchitektúra elemeket is; - 2000 m hosszon távközlési hálózatok helyi kábelének, valamint a kapcsolódó távközlési és biztosítóberendezési munkák kiépítése, beleértve az utas tájékoztató és kiszolgáló rendszerek kiépítését, - megvalósulási dokumentáció készítése során építményinformációs modell (BIM) készítése az üzemeltetési feladatok támogatása érdekében. - Fotovoltaikus napelem rendszer kialakítása (32 db, 320 Wp teljesítményű napelem tábla, 1 db 12,5kW-os 400V-os hálózati üzemű inverter).
Eljárásazonosító : f6f2c8a3-4bd9-4775-99ca-f31900018871
Belső azonosító : EKR001927492024
Az eljárás típusa : Nyitott
Az eljárás gyorsított : nem
A gyorsított eljárás indoklása :
Az eljárás legfontosabb jellemzői : Karakterkorlátra tekintettel az eljárást megindító felhívás „BT-77 III.4.5) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre” részben szabályozottak jelen pontban folytatódnak. Előleg: Ajánlatkérő az Előleg igénylésének lehetőségét a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján biztosítja. Az előleg mértéke a Szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint. Az igénybe vett előleg összege az egyes részszámlákban arányosan kerül elszámolásra. Irányadó: Kbt. 135. § (1)-(3),(5)-(8) ás (12) bekezdés, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet. Alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. Kr. 32/A. §. A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a VSZF és a VSZM tartalmazza.

2.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák

2.1.2 A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS) : Veszprém ( HU213 )
Ország : Magyarország

2.1.4 Általános információk

További információk : Valamennyi rész vonatkozásában irányadó további információk: 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire. 2. AK a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja, AK a Kbt. 71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza. 3. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza (valamennyi rész vonatkozásában). 4. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára - feltételes közbeszerzés esetén a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 8 napon belül, de legkésőbb a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig - felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbiak szerint: Az 1-3. rész esetén: minimum 200 millió Ft/biztosítási időszak és 100 millió Ft/biztosítási esemény összkockázatú építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő AK. 5. Szerz.kötés feltétele, - hogy a nyertes AT által az AF III.4.1) M/2.1. és a M/2.2. pont szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes, aktív jogosultsággal, aktív tagi státusszal, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell: M/2.1. pont – „MV-É” jogosultság, M/2.2. pont – „MV-KÉ” jogosultság, melyről ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtaniuk. Amennyiben az M/2.1. és M/2.2. pontban bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásban az előírt jogosultsággal adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy a jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. 6. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (III.4.1) Gazdasági és pénzügyi helyzet P/1. pont és a III.4.1) Technikai és szakmai alkalmasság M/1. szigorúbban került meghatározásra; az SZT/1, M/2. a névjegyzékbe való felvételnek nem feltétele). 7. Szakmai ajánlat: Ajánlatkérő az AT által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési kiírást, valamint a szakember tekintetében az értékelési szempontokra tett megajánlásokat és az értékelési szempontra megajánlott szakember személyét tekinti. 8. Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2024.11.21.) Minőségi kritérium az 1-3. részben az 1-2. értékelési szempont esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. A megajánlás legkedvezőbb szintje az 1-3. részben az 1-2. minőségi szempont tekintetében a 24 hónap. 9. 478/2023. (X. 31.) Korm. r. 18. § (9) bek. szerinti adat: dr. Kovács Henriett állami közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 01504). 10. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre. 11. Az ajánlatot a Kbt. 40-41/B §-a alapján elektronikus példányban kell benyújtani. Elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia. Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell megtenni, ha nem áll rendelkezésre a nyilatkozat benyújtható a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában (424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 11. § (1) bek.). 12. AK köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, ha az ajánlattevő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet alapján a tilalom hatálya alá tartozik. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról. A nyilatkozatra vonatkozó tájékoztató az alábbi linkről érhető el: https://ekr.gov.hu/portal/hirek/8797731550552 13. A jelen eljárás 1., 2. és 3. részeinek becsült értéke alapján a hivatkozott részek szerinti építési beruházás a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így az Ajánlattevő az adott részek vonatkozásában benyújtott ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására. 14. Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [Kbt. 53. § (6) bek.] kerül megindításra. AK támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amely körülményt a Kbt. 135.§ (12) szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti. Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított 6 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal felbontja. 15. AK előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatok benyújtását. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk feltüntetését. 16. AK felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatás. 17. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy a benyújtott ajánlat tartalmaz-e üzleti titkot. (EKR űrlap). 18. Építőipari kivitelezési tevékenységet - a Méptv. 69. § (1)-(2) bek. és a 188. § (4) bekezdésében foglaltakon túlmenően - a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget tesz. 19. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart. 20. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre. 21. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT csatolja saját és a szerződéskötéskor már ismert alvállalkozók, és a teljesítésbe bevonásra kerülő kapcsolt vállalkozások vonatkozásában az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott iránymutatás szerint készített Projektköltség-felosztási Szabályzatot. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése alatt köteles valamennyi a teljesítésbe bevonásra kerülő alvállalkozó vonatkozásában és a teljesítésbe bevont kapcsolt vállalkozás tekintetében benyújtani Megrendelőnek az alvállalkozó és a teljesítésbe bevont kapcsolt vállalkozás Projektköltség-felosztási Szabályzatát a VSZF szerint. A benyújtott Projektköltség-felosztási Szabályzatnak tartalmaznia kell hiánytalanul minden az iránymutatásban foglalt tartalmi elemet. 22. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Vállalkozói Díj nyereséghányada nem haladhatja meg a 10 %-ot. AK felhívja a figyelmet, hogy AK a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel meghatározza az "Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)" értékelési szempontra vonatkozó megajánlás legkedvezőtlenebb értékét, melynél kedvezőtlenebb megajánlás esetében Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján. Az "Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)" értékelési szempontra vonatkozó megajánlás legkedvezőtlenebb értéke: 1. rész tekintetében nettó 1.123.530.176,- Ft, 2. rész tekintetében nettó 1.105.167.190,- Ft, 3. rész tekintetében nettó 1.733.471.897,- Ft. 23. AK különösen felhívja a figyelmet a VSZF elkülönített könyvelésre és könyvvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseire továbbá az ezzel összefüggő ellenőrzésre és betekintésre vonatkozó rendelkezésekre. 24. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Ábtv. 47. § (3) bekezdése alapján a kivitelezési szerződés megkötésekor már a kivitelező rendelkezésére álló és kivitelezéshez felhasznált anyagok esetében az árváltozás nem számolható el. Ezzel összefüggésben AK rögzíti, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő benyújtsa az aláírt nyilatkozatát e körben, mely a VSZM mellékletét képezi majd. 25. Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. tv. 46. § (2) bek. 3. pontja alapján Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az alkalmazott rezsióradíjról. Folytatás "BT-99 Jogorvoslati kérelmek benyújtása" pontban.
Jogalap :
2014/24/EU irányelv

2.1.5 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot : 3
A szerződés feltételei :
Egyetlen ajánlattevőnek max. ennyi rész ítélhető oda : 3

2.1.6 Kizárási okok

Indokok kizárásra forrása : Hirdetmény
Bűnszervezetben való részvétel : A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján (közös) ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és a 6. § (1) bek. irányadó. Utólagos igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6)-(7) bekezdései szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12., 14-16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.
Korrupció : A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján (közös) ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és a 6. § (1) bek. irányadó. Utólagos igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6)-(7) bekezdései szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12., 14-16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.
Csalás : A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján (közös) ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és a 6. § (1) bek. irányadó. Utólagos igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6)-(7) bekezdései szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12., 14-16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény : A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján (közös) ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és a 6. § (1) bek. irányadó. Utólagos igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6)-(7) bekezdései szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12., 14-16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása : A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján (közös) ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és a 6. § (1) bek. irányadó. Utólagos igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6)-(7) bekezdései szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12., 14-16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái : A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján (közös) ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és a 6. § (1) bek. irányadó. Utólagos igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6)-(7) bekezdései szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12., 14-16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.
Az adófizetési kötelezettség megszegése : A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján (közös) ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és a 6. § (1) bek. irányadó. Utólagos igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6)-(7) bekezdései szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12., 14-16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.
A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség megszegése : A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján (közös) ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és a 6. § (1) bek. irányadó. Utólagos igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6)-(7) bekezdései szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12., 14-16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.
Csőd : A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján (közös) ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és a 6. § (1) bek. irányadó. Utólagos igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6)-(7) bekezdései szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12., 14-16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.
Fizetésképtelenség : A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján (közös) ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és a 6. § (1) bek. irányadó. Utólagos igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6)-(7) bekezdései szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12., 14-16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.
Csődegyezség hitelezőkkel : A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján (közös) ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és a 6. § (1) bek. irányadó. Utólagos igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6)-(7) bekezdései szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12., 14-16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.
A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet : A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján (közös) ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és a 6. § (1) bek. irányadó. Utólagos igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6)-(7) bekezdései szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12., 14-16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.
Felszámoló által kezelt vagyon : A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján (közös) ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és a 6. § (1) bek. irányadó. Utólagos igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6)-(7) bekezdései szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12., 14-16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.
Üzleti tevékenység felfüggesztése : A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján (közös) ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és a 6. § (1) bek. irányadó. Utólagos igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6)-(7) bekezdései szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12., 14-16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.
A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel : A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján (közös) ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és a 6. § (1) bek. irányadó. Utólagos igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6)-(7) bekezdései szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12., 14-16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.
A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség : A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján (közös) ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és a 6. § (1) bek. irányadó. Utólagos igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6)-(7) bekezdései szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12., 14-16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.
Közvetlen vagy közvetett részvétel a közbeszerzési eljárás előkészítésében : A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján (közös) ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és a 6. § (1) bek. irányadó. Utólagos igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6)-(7) bekezdései szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12., 14-16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.
Hamis nyilatkozatot tettek, nem tudtak információt nyújtani, nem tudták benyújtani a kért dokumentumokat, és bizalmas információkat kaptak az eljárásról : A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján (közös) ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és a 6. § (1) bek. irányadó. Utólagos igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6)-(7) bekezdései szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12., 14-16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.
Tisztán nemzeti kizáró okok : A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján (közös) ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és a 6. § (1) bek. irányadó. Utólagos igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6)-(7) bekezdései szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12., 14-16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.

5. Rész

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0001

Cím : Balatonakarattya(E05) v.megállóhely rekonstrukció
Leírás : 1. rész: Balatonakarattya (E05) vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése és lift építése a kapcsolódó vízépítési, közmű kiváltási, valamint egyéb építési és bontási munkákkal együtt, a szükséges egyeztetések lefolytatásával, valamint minden az építéshez, sikeres műszaki átadáshoz, használatba vételhez és forgalomba helyezéshez szükséges hozzájárulás, engedély megszerzésével. A projekt feladata továbbá a közlekedési kapcsolatok kialakítása, valamint az állomási előtér fejlesztése a következők szerint: - akadálymentesítés, - parkolás, - kerékpártárolás biztosítása, - utastájékoztatási rendszer korszerűsítése, - környezetrendezés. A vasútállomáson 1 db új SK+55 cm magasperon kialakítása 250 m hosszon. Az elvégzendő főbb feladatok és mennyiségek a következők: - működő üzem mellett a meglévő állomásépület helyett, annak teljes elbontását követően, egy új, korszerű, könnyen fenntartható állomásépület kialakítása - 159 m2 nettó alapterületen (a falak által befoglalt belső terület) felvételi épület építési munka, valamint a felvételi épületet kiszolgáló közművek átalakítása, kiépítése; - 10 férőhelyes parkoló létesítése, illetve meglévő parkoló felújítása; - környezetrendezés: 1664 m2 teljes alapterületen előtérrendezési munka, mely tartalmazza a gyalogosfelületek és kapcsolódó zöldfelületek rendezését, beleértve a környezetarchitektúra elemeket is; - 1700 m hosszon távközlési hálózatok helyi kábelének, valamint a kapcsolódó távközlési és biztosítóberendezési munkák kiépítése, beleértve az utas tájékoztató és kiszolgáló rendszerek kiépítését. - Fotovoltaikus napelem rendszer kialakítása (16 db, 320 Wp teljesítményű napelem tábla, 1 db 7,0 kVA teljesítményű inverter). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
Belső azonosító : EKR001927492024/1

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
További osztályozás ( cpv ): 45210000 Magasépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45213321 Vasútállomás építése
További osztályozás ( cpv ): 45233228 Útburkolat építése
További osztályozás ( cpv ): 45314000 Távközlési berendezések szerelése
További osztályozás ( cpv ): 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

5.1.2 A teljesítés helye

Postacím : Balatonakarattya 2238/1., 2238/3., 2238/4., 2237/7., 2237. hrsz
Város : Balatonakarattya
Irányítószám : 8172
Ország alegysége (NUTS) : Veszprém ( HU213 )
Ország : Magyarország
További információk :

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 19 Hónap

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Nem kell megadni
Részben vagy egészben uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
Uniós alapok programja : Kohéziós Alap (CF) (2021/2027)
Az uniós alapok azonosítója : IKOP Plusz, 1.2. prioritás, Megnevezés: Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése a fővároson és a budapesti agglomeráción kívüli településeken.
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
További információk : A felhívásban alkalmazott rövidítések: AK – Ajánlatkérő AT – Ajánlattevő AV - Alvállalkozó EEKD - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet Alk. köv. – Alkalmassági követelmény AF – ajánlati felhívás Ajánlatkérő az ár értékelési szempont esetén tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli. Tekintettel a dokumentáció nagy terjedelmére, AK a 7-Zip programmal darabolta fel a Közbeszerzési Dokumentumok V. kötetét feltölthető méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: „V kotet.7z.001” → jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása... 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/ Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek számát AK nem korlátozza.

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

A stratégiai közbeszerzés célja : Nem stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Selekciós kritériumok forrásai : Hirdetmény
Kritérium : Bejegyzés egy releváns szakmai nyilvántartásba
Leírás : SZT/1. – MKIK névjegyzékben való szereplés Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: SZT/1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek a Méptv. szerinti építőipari kivit. tevékenységet végzők névjegyzékében (MKIK), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek (322/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bek.). Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. is irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: SZT/1. Előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Részének α (alfa) pontja). Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 26. § (2) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban (építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében) szereplés tényét AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve a Méptv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján ( https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses) , nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával kell igazolni. A 322/2015. (X.30.) Korm.rend. 21. § (2) bek. irányadó. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti követelmény (SZT/1.) igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (Méptv.) 69. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.
Kritérium : Specifikus éves forgalom
Leírás : P/1. Közbeszerzés tárgyából származó árbevétel A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is figyelemmel: P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (magasépítési és/vagy mélyépítési létesítmény/építmény építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása és/vagy felújítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(8), (11), Kbt. 69. § (11a) bek., és a Kr. 19. § (3) és (7) bek. irányadó az igazolás során. Közös ajánlattétel esetén az alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, ez esetben közös ajánlatot tevő gazdasági szereplők árbevételei összeadódnak. AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7) bek-ben foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan AT, közös AT, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési és/vagy mélyépítési létesítmény/építmény építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása és/vagy felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az alábbi összegeket: 1. rész: nettó 770.000.000,- Ft 2. rész: nettó 760.000.000,- Ft 3. rész: nettó 1.100.000.000,- Ft Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattétel esetén, amennyiben a P/1. pont szerinti alkalmassági követelményt a közös AT-k bármelyike önállóan is képes teljesíteni, úgy elegendő, ha ezen közös AT csatolja be a P/1. pont szerinti nyilatkozatot. Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget. Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdés alkalmazásával előírja, hogy több részre történő ajánlattétel esetén az árbevételi követelmények közül Ajánlattevőnek a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni és igazolni. Fogalmak a P/1. alkalmassági követelmény vonatkozásában: Ajánlatkérő „építmény” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 34. pontja szerinti fogalmat érti: az épület és műtárgy gyűjtőfogalma, építési tevékenységgel létrehozott, vagy késztermékként az építési helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Ajánlatkérő az „építés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 29. pontja alatti fogalom alapján az építmény, építményrész, épületegyüttes, tájépítészeti alkotás megvalósítását érti. Ajánlatkérő a „bővítés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 8. pontja alatti fogalmat érti: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli. Ajánlatkérő az „átalakítás” fogalma alatt meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének megváltoztatása vagy külső megjelenésének bontási munkákkal járó megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység. Ajánlatkérő „felújítás” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 45. pontja szerinti fogalmat érti: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység, ide nem értve az építmény teljes vagy alapokig – akár egyszerre, akár szakaszonként – történő elbontását és újraépítését.
Kritérium : Hivatkozások a meghatározott munkákra
Leírás : M/1. Referencia A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az ajánlattevőnek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így a formanyomtatvány IV. részében szereplő α: (alfa) pont kitöltését kéri. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Közös ajánlattétel esetén, amennyiben az M/1. pont szerinti alkalmassági követelményt a közös AT-K bármelyike önállóan is képes teljesíteni, úgy elegendő, ha ezen közös AT csatolja be az M/1. pont szerinti igazolásokat. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés (és adott esetben a (6) bekezdés) szerint jár el az eljárás valamennyi része vonatkozásában: M/1. AT-nek a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Kr. 21. § (2a) bekezdésében b) pontjára tekintettel csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző 8 évben (96 hónapban) befejezett, de legfeljebb 11 éven (132 hónapon belül) megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetését, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: • építési beruházás tárgya; • építési beruházás mennyisége, műszaki tartalma olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható; • teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel); • teljesítés helye; • sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja (befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel), • szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye; valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma; • nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat a Kr. 22. § (3) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel kell igazolni. Amennyiben AT a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy AT a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges. A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó. A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de a megvalósítás legfeljebb 11 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (2a) bek. b) pont). Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti, a 2005. évi CLXXXIII. törvény (illetve azabban rögzített felhatalmazás alapján kiadott hatályos jogszabályok) által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata és felelőssége. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan AT (közös AT), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (azaz 96 hónapban) az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 11 évben (azaz 132 hónapon) megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciákkal: 1. rész: M/1.1. Legalább 1 db folyamatos üzemelés alatt álló épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása, amelynek nettó alapterülete elérte legalább az 110 m2 értéket. Az M1 alkalmassági követelmény legfeljebb 1 db szerződéssel igazolható. 2. rész: M/1.1. Legalább 1 db folyamatos üzemelés alatt álló épület épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása, amelynek nettó alapterülete elérte legalább az 120 m2 értéket. Az M1 alkalmassági követelmény legfeljebb 1 db szerződéssel igazolható. 3. rész: M/1.1. Legalább 1 db folyamatos üzemelés alatt álló épület épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása, amelynek nettó alapterülete elérte legalább a 750 m2 értéket. Az M/1.1 alkalmassági követelmény legfeljebb 2 db szerződéssel igazolható. A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést, azaz ugyanaz a szerződés több részben is bemutatható. Ajánlatkérő rögzíti, hogy több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a legmagasabb alapterületi követelménynek való megfelelés.
Kritérium : Hivatkozások a meghatározott munkákra
Leírás : M/1. Fogalommeghatározások: Ajánlatkérő a „folyamatos üzemelés alatt álló épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása” fogalma alatt a következőket érti: olyan közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó épület vagy közhasználatú épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása, amely az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák végzése során az épület rendeltetése szerinti funkcióját folyamatosan betöltötte vagy az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkákkal érintett épület vagy épületrész funkciójának áthelyezésével a funkció folyamatos fenntartása mellett kerültek elvégzésre az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák, azaz az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák elvégzése során az épületfunkciók korlátozására, csökkentésére nem került sor vagy a közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetésének fenntartása vagy a közhasználatú épület rendeltetése szerinti funkciójának fenntartása mellett új, az adott funkciót betöltő épület került megépítésre. Nem minősül folyamatos üzemelés alatt álló épület építésének és/vagy bővítésének és/vagy átalakításának az, amikor az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák elvégzése során az épület nem tölti be teljes egészében a rendeltetése szerinti funkciókat (pl. iskola bővítése nyári szünetben). Ajánlatkérő „közlekedési infrastruktúra létesítmény” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 114. pontja alatti fogalmak közül az országos közúti és/vagy nyílt hozzáférésű vasúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építményeket érti, amelyek létesítésekor – az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően – eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség. Ajánlatkérő az „országos közúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények” alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet szerinti országos közutat érti. Ajánlatkérő a „nyílt hozzáférésű vasúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények”: a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerinti nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot érti, kivéve a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz kapcsolódó saját célú vasúti pályahálózatokat és iparvágányokat. Ajánlatkérő a „közhasználatú épület” fogalma alatt a következőket érti: az olyan épület, amely a) egy vagy több, a település, településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, b) használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen, jellemzően oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, hitéleti, sport, pénzügyi, kereskedelmi, szolgáltatási, közigazgatási, igazságszolgáltatási célú épületek, vagy c) törvényben vagy kormányrendeletben közszolgáltatásként meghatározott; Ajánlatkérő az „üzemeltetés” fogalma alatt azt a tevékenységet érti, mely a használatba vett / forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező létesítmény működtetéséhez szükséges, ideértve a létesítmény használatba vételével, közforgalom részére történő átadásával, ellenőrzésével, karbantartásával összefüggő tevékenységeket. Ajánlatkérő az „épület” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 42. pontja alatti fogalmat érti: olyan építmény, amely szerkezeteivel fedett teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység céljából. Ajánlatkérő az „építés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 29. pontja alatti fogalom alapján az építmény, építményrész, épületegyüttes, tájépítészeti alkotás megvalósítását érti. Ajánlatkérő a „bővítés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 8. pontja alatti fogalmat érti: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli. Ajánlatkérő az „átalakítás” fogalma alatt meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének megváltoztatása vagy külső megjelenésének bontási munkákkal járó megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység. Ajánlatkérő a „nettó alapterület” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 99. pontja alatti fogalmat érti: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : M/2. Szakember A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az ajánlattevőnek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így a formanyomtatvány IV. részében szereplő α: (alfa) pont kitöltését kéri. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Közös ajánlattétel esetén, amennyiben az M/2. pont szerinti alkalmassági követelményt a közös AT-K bármelyike önállóan is képes teljesíteni, úgy elegendő, ha ezen közös AT csatolja be az M/2. pont szerinti igazolásokat. M/2. Az eljárás valamennyi része vonatkozásában: Ajánlattevőknek a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell: a) AT-i nyilatkozatot, amelyből megállapítható, hogy a szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra („Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” c. EKR űrlap), b) a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt, keltezéssel ellátott szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, c) a végzettséget/(szak)képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát (amennyiben releváns), d) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot, arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés időtartama alatt rendelkezésre fog állni, az ajánlattevő által megjelölt pozícióban. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján Ajánlattevőnek a fenti dokumentumokat (szakemberek bemutatásáról szóló EKR űrlap, szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, végzettséget/szakképzettséget igazoló dokumentum, adott esetben a kamarai jogosultság meglétét igazoló dokumentum) már az ajánlatban szükséges benyújtania - abban az esetben, ha az 1-2. értékelési szempontok vonatkozásában többlet szakmai tapasztalatot mutat be - tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi. Az önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nevét, továbbá a szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat: - adott szakember által a hivatkozott beruházás/projekt/munka bemutatását, - a beruházás/projekt/munka keretében ellátott feladat/tevékenység ismertetését, - a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), - az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát, az M/2.1. és M/2.2. pont szerinti szakembereknél jogosultság esetén a jogosultságot nyilvántartó kamara/hatóság erre vonatkozó igazolását. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. Az AF III.4.1) M/2.1., M/2.2. és M/2.3. alpontok szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember(ek) vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor. Ha a bemutatott M/2.1. és M/2.2. pont szerinti szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban a releváns jogosultsággal szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség egyenértékűségét az érvényes jogosultság alapján AK elfogadja. Az ajánlattételkor már jogosultsággal rendelkező szakembernek szükséges a szakmai önéletrajzában feltüntetnie a jogosultság megszerzésének első időpontját (év-hónap-nap pontossággal). Amennyiben a szakember több végzettséggel, illetve képzettséggel rendelkezik, az ajánlatban kizárólag azon végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentumot kell benyújtani, amelyre tekintettel az adott szakember az előírt jogosultságot megszerezte, azaz amelyet a kamarai/hatósági nyilvántartásba történő bejegyzéskor a kamara/hatóság figyelembe vett (így különösen amely a bejegyzésről szóló határozatban rögzítésre került). A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt releváns (az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges) végzettség, illetve képzettség megszerzésének időpontjától számítandó. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek., a Kbt. 67. § (3) bek., a Kbt. 69. § (11a) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során. A gazdasági szereplő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő az ajánlatban nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : Az alkalmasság minimumkövetelményei: M/2. Alkalmatlan AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik az eljárás valamennyi része vonatkozásában az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberrel: M/2.1. Legalább egy fő projektvezető, aki rendelkezik a 266/2013.(VII. 11.) Korm.r. (továbbiakban: 266. Kr.) szerinti „MV-É” vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és a végzettség megszerzését követően min. 36 hónap közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó épület vagy közhasználatú épület építése és/ vagy bővítése és/vagy átalakítása során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi tapasztalattal. M/2.2. Legalább egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek építőipari kivitelezési tevékenysége során szerzett építésvezetői és/ vagy építésvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal rendelkezik. M/2.3. Legalább egy fő kőműves mestervizsgával rendelkező (vagy azzal egyenértékű) szakember, aki 36 hónap építmény építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása során kőműves munkák végzésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az M/2.3. szerinti kőműves mester képesítéséről az ajánlatban a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló iratot (vagy annak másolatát) kell bemutatnia. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M/2.3. szerinti szakember tekintetében előírt kőműves mester képesítés nincs kamarai nyilvántartásban történő szerepléshez kötve. A kőműves mesterszakma mesterképesítésének az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szerinti besorolása a 6. szint. Ajánlatkérő az egyes európai uniós tagországok országos képesítési keretrendszerének összehasonlítását és az egyenértékűség vizsgálatát ( https://europass.europa.eu/hu) az EKKR által biztosítja. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azzal, hogy a több részre történő ajánlattétel esetén az ugyanazon pozícióra megjelölt szakemberek közötti átfedés megengedett. A jogosultsággal az M/2.1. és az M/2.2. pont szerinti szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : Fogalmak (teljes felhívás vonatkozásában): Ajánlatkérő a „projektvezető” fogalma alatt azt a szakembert érti, aki a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására és aki az építésvezető(k) / felelős műszaki vezető(k) munkáját irányítja, kapcsolatot tart a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel. Ajánlatkérő a „Projektvezető-helyettes” alatt azt a szakembert kell érteni, aki egy projekt vezetője mellett, annak távollétében, tartós helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet. Ajánlatkérő a „közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek” fogalma alatt az olyan projekteket érti, melyek a közúti és/vagy a kötöttpályás közlekedési beruházásokat foglalják magukba. Ajánlatkérő az „építésvezető” alatt azt a személyt érti, aki a kivitelezési helyszínen az építési projekt folyamatának koordinálásáért és felügyeletéért felelős. Ajánlatkérő az „építésvezető-helyettes” alatt azt a személyt érti, aki a kivitelezési helyszínen az építési projekt folyamatának koordinálásáért és felügyeletéért felelős építésvezető távolmaradása esetén az építésvezető feladatait teljeskörűen ellátja. Ajánlatkérő „közlekedési infrastruktúra létesítmény” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 114. pontja alatti fogalmak közül az országos közúti és/vagy nyílt hozzáférésű vasúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építményeket érti, amelyek létesítésekor – az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően – eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség. Ajánlatkérő az „országos közúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények” alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet szerinti országos közutat érti. Ajánlatkérő a „nyílt hozzáférésű vasúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények”: a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerinti nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot érti, kivéve a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz kapcsolódó saját célú vasúti pályahálózatokat és iparvágányokat. Ajánlatkérő a „közhasználatú épület” fogalma alatt a következőket érti: az olyan épület, amely a) egy vagy több, a település, településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, b) használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen, jellemzően oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, hitéleti, sport, pénzügyi, kereskedelmi, szolgáltatási, közigazgatási, igazságszolgáltatási célú épületek, vagy c) törvényben vagy kormányrendeletben közszolgáltatásként meghatározott; Ajánlatkérő az „üzemeltetés” fogalma alatt azt a tevékenységet érti, mely a használatba vett / forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező létesítmény működtetéséhez szükséges, ideértve a létesítmény használatba vételével, közforgalom részére történő átadásával, ellenőrzésével, karbantartásával összefüggő tevékenységeket. Ajánlatkérő az „épület” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 42 pontja alatti fogalmat érti: olyan építmény, amely szerkezeteivel fedett teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység céljából. Ajánlatkérő az „építés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 29. pontja alatti fogalom alapján az építmény, építményrész, épületegyüttes, tájépítészeti alkotás megvalósítását érti. Ajánlatkérő a „bővítés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 8. pontja alatti fogalmat érti: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli. Ajánlatkérő az „átalakítás” fogalma alatt meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének megváltoztatása vagy külső megjelenésének bontási munkákkal járó megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység, Ajánlatkérő a „kőművesi munka” fogalma alatt azt a kivitelezési tevékenységet érti, ami során épületek, műtárgyak és egyéb építmények megépítése szakipari végzettséggel rendelkező szakember által kerül elvégzésre. A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alk. köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattétel esetén, amennyiben az M/2. pont szerinti alkalmassági követelményt a közös AT-K bármelyike önállóan is képes teljesíteni, úgy elegendő, ha ezen közös AT csatolja be az M/2. pont szerinti igazolásokat.

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : 1. M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min. 0, max. 24 hó)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 15
Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : 2. M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min. 0, max. 24 hó)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 15
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : 3. Nettó ajánlati ár (HUF)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők : magyar

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke: 1. rész: nettó 11.200.000,- Ft 2. rész: nettó 11.000.000,- Ft 3. rész: nettó 17.300.000,- Ft Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - az előírt pénzösszegnek az Építési és Közlekedési Minisztérium számlájára történő befizetésével 10032000-00003582-09030013 (IBAN: HU53 1003 2000 0000 3582 0903 0013; SWIFT: HUSTHUHB) számú letéti számlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 05/06/2025 13:00 +02:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 60 Nap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 05/06/2025 14:00 +02:00
Hely : EKR
További információk : Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadók.
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : Teljesítési-, jótállási biztosíték: tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5 %-a. Kötbérek vetítési alapja a tartalékkeret nélkül számított egyösszegű nettó vállalkozói díj. Késedelmi kötbér: 0,5 %/késedelmes naptári nap, legfeljebb a vetítési alap 15%-áig. Hibás teljesítési kötbér: 15%. Meghiúsulási kötbér: 20%. Jótállási idő: 36 hónap, kezdete: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja. Szavatossági idő: 60 hónap A további részleteket a VSZF és a VSZM tartalmazza.
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : AK kizárja a Kbt. 35. (8) bekezdés szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.
Pénzügyi megállapodás : A finanszírozás tervezett forrása: európai uniós finanszírozás. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). A Vállalkozói Díj megfizetésére havonta műszaki előrehaladáson alapuló elszámolás alapján kerül sor a VSZF-ben meghatározottak szerint. A kifizetés a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32.§-32/A. §-a, a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (3) és (5)-(6), (8), (10)-(12) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdései, 6:155. §, a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően történik. Finanszírozás módja: tervezetten utófinanszírozás (kedvezményezetti finanszírozás) AK a nettó szerződéses ellenérték 2 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet foglal a szerződésbe, a tartalékkeret felhasználásának részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Karakterkorlátra tekintettel jelen pontban szereplő előírások a jelen felhívás BT-88 IV.1.11) pontjában folytatódnak.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : Kbt. 148. § alapján. Karakterkorlát okán a "BT-300 VI.3.) További információk" pont folytatása: 26. Felhívjuk a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott vállalkozási szerződéses feltételek tartalma Ajánlatkérő jogelődje (NIF Zrt.) által a korábbi közbeszerzési eljárásokban alkalmazott vállalkozási feltételek tartalmától lényegesen eltér. 27. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozási szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő valamennyi Kbt. szerinti Alvállalkozó valamennyi VSZF-ben rögzített fogalomnak megfelelő Szubalvállalkozó vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okot, azaz a szerződés teljesítésébe nem kerülhet bevonásra olyan Szubalvállalkozó, amely vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró ok bármelyike fennáll. 28. Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő nyilatkozzon (adott esetben nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges) a szerződéskötéskor ismert VSZF-ben rögzített fogalomnak megfelelő Szubalvállalkozó és Tevékenységét kizárólagos jog alapján végző gazdasági szereplő vonatkozásában. A nyilatkozat (bejelentés) tartalmi elemeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0002

Cím : Káptalanfüred (E10) v. megállóhely rekonstrukció
Leírás : 2. rész: Káptalanfüred (E10) vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése a kapcsolódó vízépítési, közmű kiváltási, valamint egyéb építési és bontási munkákkal együtt, a szükséges egyeztetések lefolytatásával, valamint minden az építéshez, sikeres műszaki átadáshoz, használatba vételhez és forgalomba helyezéshez szükséges hozzájárulás, engedély megszerzésével. A projekt feladata továbbá a közlekedési kapcsolatok kialakítása, valamint az állomási előtér fejlesztése a következők szerint: - akadálymentesítés, - parkolás, - kerékpártárolás biztosítása, - utastájékoztatási rendszer korszerűsítése, - környezetrendezés. A vasútállomáson 1 db új SK+55 cm magasperon kialakítása 250 m hosszon. Az elvégzendő főbb feladatok és mennyiségek a következők: - működő üzem mellett a meglévő állomásépület helyett, annak teljes elbontását követően, egy új, korszerű, könnyen fenntartható állomásépület kialakítása - 171 m2 nettó alapterületen (a falak által befoglalt belső terület) felvételi épület építési munka, valamint a felvételi épületet kiszolgáló közművek átalakítása, kiépítése; - 11 férőhelyes parkoló létesítése, illetve meglévő parkoló felújítása; - 450 m2 alapterületen aszfalt kopórétegű burkolat terítése; - környezetrendezés: 8133 m2 teljes alapterületen előtérrendezési munka, mely tartalmazza a gyalogosfelületek és kapcsolódó zöldfelületek rendezését, beleértve a környezetarchitektúra elemeket is; - 1500 m hosszon távközlési hálózatok helyi kábelének, valamint a kapcsolódó távközlési és biztosítóberendezési munkák kiépítése, beleértve az utas tájékoztató és kiszolgáló rendszerek kiépítését. - Fotovoltaikus napelem rendszer kialakítása (6 db, 320 Wp teljesítményű napelem tábla, 1 db 2,2kW-os 230V-os hálózati üzemű inverter). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
Belső azonosító : EKR001927492024/2

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
További osztályozás ( cpv ): 45210000 Magasépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45213321 Vasútállomás építése
További osztályozás ( cpv ): 45233228 Útburkolat építése
További osztályozás ( cpv ): 45314000 Távközlési berendezések szerelése
További osztályozás ( cpv ): 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

5.1.2 A teljesítés helye

Postacím : Balatonalmádi 2686/5., 2686/6., 2686/7., 2686/17., 2686/18., 2661., 2721/11. hrsz.
Város : Balatonalmádi
Irányítószám : 8220
Ország alegysége (NUTS) : Veszprém ( HU213 )
Ország : Magyarország
További információk :

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 19 Hónap

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Nem kell megadni
Részben vagy egészben uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
Uniós alapok programja : Kohéziós Alap (CF) (2021/2027)
Az uniós alapok azonosítója : IKOP Plusz, 1.2. prioritás, Megnevezés: Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése a fővároson és a budapesti agglomeráción kívüli településeken
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
További információk : A felhívásban alkalmazott rövidítések: AK – Ajánlatkérő AT – Ajánlattevő AV - Alvállalkozó EEKD - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet Alk. köv. – Alkalmassági követelmény AF – ajánlati felhívás Ajánlatkérő az ár értékelési szempont esetén tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli. Tekintettel a dokumentáció nagy terjedelmére, AK a 7-Zip programmal darabolta fel a Közbeszerzési Dokumentumok V. kötetét feltölthető méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: „V kotet.7z.001” → jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása... 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/ Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek számát AK nem korlátozza.

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

A stratégiai közbeszerzés célja : Nem stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Selekciós kritériumok forrásai : Hirdetmény
Kritérium : Bejegyzés egy releváns szakmai nyilvántartásba
Leírás : SZT/1. – MKIK névjegyzékben való szereplés Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: SZT/1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek a Méptv. szerinti építőipari kivit. tevékenységet végzők névjegyzékében (MKIK), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek (322/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bek.). Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. is irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: SZT/1. Előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Részének α (alfa) pontja). Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 26. § (2) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban (építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében) szereplés tényét AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve a Méptv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján ( https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses) , nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával kell igazolni. A 322/2015. (X.30.) Korm.rend. 21. § (2) bek. irányadó. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti követelmény (SZT/1.) igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (Méptv.) 69. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.
Kritérium : Specifikus éves forgalom
Leírás : P/1. Közbeszerzés tárgyából származó árbevétel A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is figyelemmel: P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (magasépítési és/vagy mélyépítési létesítmény/építmény építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása és/vagy felújítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(8), (11), Kbt. 69. § (11a) bek., és a Kr. 19. § (3) és (7) bek. irányadó az igazolás során. Közös ajánlattétel esetén az alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, ez esetben közös ajánlatot tevő gazdasági szereplők árbevételei összeadódnak. AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7) bek-ben foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan AT, közös AT, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési és/vagy mélyépítési létesítmény/építmény építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása és/vagy felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az alábbi összegeket: 1. rész: nettó 770.000.000,- Ft 2. rész: nettó 760.000.000,- Ft 3. rész: nettó 1.100.000.000,- Ft Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattétel esetén, amennyiben a P/1. pont szerinti alkalmassági követelményt a közös AT-k bármelyike önállóan is képes teljesíteni, úgy elegendő, ha ezen közös AT csatolja be a P/1. pont szerinti nyilatkozatot. Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget. Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdés alkalmazásával előírja, hogy több részre történő ajánlattétel esetén az árbevételi követelmények közül Ajánlattevőnek a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni és igazolni. Fogalmak a P/1. alkalmassági követelmény vonatkozásában: Ajánlatkérő „építmény” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 34. pontja szerinti fogalmat érti: az épület és műtárgy gyűjtőfogalma, építési tevékenységgel létrehozott, vagy késztermékként az építési helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Ajánlatkérő az „építés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 29. pontja alatti fogalom alapján az építmény, építményrész, épületegyüttes, tájépítészeti alkotás megvalósítását érti. Ajánlatkérő a „bővítés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 8. pontja alatti fogalmat érti: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli. Ajánlatkérő az „átalakítás” fogalma alatt meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének megváltoztatása vagy külső megjelenésének bontási munkákkal járó megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység. Ajánlatkérő „felújítás” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 45. pontja szerinti fogalmat érti: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység, ide nem értve az építmény teljes vagy alapokig – akár egyszerre, akár szakaszonként – történő elbontását és újraépítését.
Kritérium : Hivatkozások a meghatározott munkákra
Leírás : M/1. Referencia A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az ajánlattevőnek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így a formanyomtatvány IV. részében szereplő α: (alfa) pont kitöltését kéri. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Közös ajánlattétel esetén, amennyiben az M/1. pont szerinti alkalmassági követelményt a közös AT-K bármelyike önállóan is képes teljesíteni, úgy elegendő, ha ezen közös AT csatolja be az M/1. pont szerinti igazolásokat. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés (és adott esetben a (6) bekezdés) szerint jár el az eljárás valamennyi része vonatkozásában: M/1. AT-nek a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Kr. 21. § (2a) bekezdésében b) pontjára tekintettel csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző 8 évben (96 hónapban) befejezett, de legfeljebb 11 éven (132 hónapon belül) megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetését, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: • építési beruházás tárgya; • építési beruházás mennyisége, műszaki tartalma olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható; • teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel); • teljesítés helye; • sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja (befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel), • szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye; valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma; • nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat a Kr. 22. § (3) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel kell igazolni. Amennyiben AT a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy AT a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges. A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó. A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de a megvalósítás legfeljebb 11 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (2a) bek. b) pont). Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti, a 2005. évi CLXXXIII. törvény (illetve azabban rögzített felhatalmazás alapján kiadott hatályos jogszabályok) által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata és felelőssége. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan AT (közös AT), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (azaz 96 hónapban) az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 11 évben (azaz 132 hónapon) megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciákkal: 1. rész: M/1.1. Legalább 1 db folyamatos üzemelés alatt álló épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása, amelynek nettó alapterülete elérte legalább az 110 m2 értéket. Az M1 alkalmassági követelmény legfeljebb 1 db szerződéssel igazolható. 2. rész: M/1.1. Legalább 1 db folyamatos üzemelés alatt álló épület épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása, amelynek nettó alapterülete elérte legalább az 120 m2 értéket. Az M1 alkalmassági követelmény legfeljebb 1 db szerződéssel igazolható. 3. rész: M/1.1. Legalább 1 db folyamatos üzemelés alatt álló épület épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása, amelynek nettó alapterülete elérte legalább a 750 m2 értéket. Az M/1.1 alkalmassági követelmény legfeljebb 2 db szerződéssel igazolható. A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést, azaz ugyanaz a szerződés több részben is bemutatható. Ajánlatkérő rögzíti, hogy több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a legmagasabb alapterületi követelménynek való megfelelés.
Kritérium : Hivatkozások a meghatározott munkákra
Leírás : M/1. Fogalommeghatározások: Ajánlatkérő a „folyamatos üzemelés alatt álló épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása” fogalma alatt a következőket érti: olyan közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó épület vagy közhasználatú épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása, amely az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák végzése során az épület rendeltetése szerinti funkcióját folyamatosan betöltötte vagy az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkákkal érintett épület vagy épületrész funkciójának áthelyezésével a funkció folyamatos fenntartása mellett kerültek elvégzésre az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák, azaz az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák elvégzése során az épületfunkciók korlátozására, csökkentésére nem került sor vagy a közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetésének fenntartása vagy a közhasználatú épület rendeltetése szerinti funkciójának fenntartása mellett új, az adott funkciót betöltő épület került megépítésre. Nem minősül folyamatos üzemelés alatt álló épület építésének és/vagy bővítésének és/vagy átalakításának az, amikor az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák elvégzése során az épület nem tölti be teljes egészében a rendeltetése szerinti funkciókat (pl. iskola bővítése nyári szünetben). Ajánlatkérő „közlekedési infrastruktúra létesítmény” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 114. pontja alatti fogalmak közül az országos közúti és/vagy nyílt hozzáférésű vasúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építményeket érti, amelyek létesítésekor – az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően – eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség. Ajánlatkérő az „országos közúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények” alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet szerinti országos közutat érti. Ajánlatkérő a „nyílt hozzáférésű vasúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények”: a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerinti nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot érti, kivéve a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz kapcsolódó saját célú vasúti pályahálózatokat és iparvágányokat. Ajánlatkérő a „közhasználatú épület” fogalma alatt a következőket érti: az olyan épület, amely a) egy vagy több, a település, településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, b) használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen, jellemzően oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, hitéleti, sport, pénzügyi, kereskedelmi, szolgáltatási, közigazgatási, igazságszolgáltatási célú épületek, vagy c) törvényben vagy kormányrendeletben közszolgáltatásként meghatározott; Ajánlatkérő az „üzemeltetés” fogalma alatt azt a tevékenységet érti, mely a használatba vett / forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező létesítmény működtetéséhez szükséges, ideértve a létesítmény használatba vételével, közforgalom részére történő átadásával, ellenőrzésével, karbantartásával összefüggő tevékenységeket. Ajánlatkérő az „épület” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 42. pontja alatti fogalmat érti: olyan építmény, amely szerkezeteivel fedett teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység céljából. Ajánlatkérő az „építés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 29. pontja alatti fogalom alapján az építmény, építményrész, épületegyüttes, tájépítészeti alkotás megvalósítását érti. Ajánlatkérő a „bővítés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 8. pontja alatti fogalmat érti: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli. Ajánlatkérő az „átalakítás” fogalma alatt meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének megváltoztatása vagy külső megjelenésének bontási munkákkal járó megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység. Ajánlatkérő a „nettó alapterület” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 99. pontja alatti fogalmat érti: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : M/2. Szakember A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az ajánlattevőnek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így a formanyomtatvány IV. részében szereplő α: (alfa) pont kitöltését kéri. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Közös ajánlattétel esetén, amennyiben az M/2. pont szerinti alkalmassági követelményt a közös AT-K bármelyike önállóan is képes teljesíteni, úgy elegendő, ha ezen közös AT csatolja be az M/2. pont szerinti igazolásokat. M/2. Az eljárás valamennyi része vonatkozásában: Ajánlattevőknek a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell: a) AT-i nyilatkozatot, amelyből megállapítható, hogy a szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra („Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” c. EKR űrlap), b) a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt, keltezéssel ellátott szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, c) a végzettséget/(szak)képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát (amennyiben releváns), d) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot, arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés időtartama alatt rendelkezésre fog állni, az ajánlattevő által megjelölt pozícióban. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján Ajánlattevőnek a fenti dokumentumokat (szakemberek bemutatásáról szóló EKR űrlap, szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, végzettséget/szakképzettséget igazoló dokumentum, adott esetben a kamarai jogosultság meglétét igazoló dokumentum) már az ajánlatban szükséges benyújtania - abban az esetben, ha az 1-2. értékelési szempontok vonatkozásában többlet szakmai tapasztalatot mutat be - tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi. Az önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nevét, továbbá a szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat: - adott szakember által a hivatkozott beruházás/projekt/munka bemutatását, - a beruházás/projekt/munka keretében ellátott feladat/tevékenység ismertetését, - a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), - az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát, az M/2.1. és M/2.2. pont szerinti szakembereknél jogosultság esetén a jogosultságot nyilvántartó kamara/hatóság erre vonatkozó igazolását. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. Az AF III.4.1) M/2.1., M/2.2. és M/2.3. alpontok szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember(ek) vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor. Ha a bemutatott M/2.1. és M/2.2. pont szerinti szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban a releváns jogosultsággal szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség egyenértékűségét az érvényes jogosultság alapján AK elfogadja. Az ajánlattételkor már jogosultsággal rendelkező szakembernek szükséges a szakmai önéletrajzában feltüntetnie a jogosultság megszerzésének első időpontját (év-hónap-nap pontossággal). Amennyiben a szakember több végzettséggel, illetve képzettséggel rendelkezik, az ajánlatban kizárólag azon végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentumot kell benyújtani, amelyre tekintettel az adott szakember az előírt jogosultságot megszerezte, azaz amelyet a kamarai/hatósági nyilvántartásba történő bejegyzéskor a kamara/hatóság figyelembe vett (így különösen amely a bejegyzésről szóló határozatban rögzítésre került). A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt releváns (az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges) végzettség, illetve képzettség megszerzésének időpontjától számítandó. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek., a Kbt. 67. § (3) bek., a Kbt. 69. § (11a) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során. A gazdasági szereplő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő az ajánlatban nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : Az alkalmasság minimumkövetelményei: M/2. Alkalmatlan AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik az eljárás valamennyi része vonatkozásában az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberrel: M/2.1. Legalább egy fő projektvezető, aki rendelkezik a 266/2013.(VII. 11.) Korm.r. (továbbiakban: 266. Kr.) szerinti „MV-É” vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és a végzettség megszerzését követően min. 36 hónap közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó épület vagy közhasználatú épület építése és/ vagy bővítése és/vagy átalakítása során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi tapasztalattal. M/2.2. Legalább egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek építőipari kivitelezési tevékenysége során szerzett építésvezetői és/ vagy építésvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal rendelkezik. M/2.3. Legalább egy fő kőműves mestervizsgával rendelkező (vagy azzal egyenértékű) szakember, aki 36 hónap építmény építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása során kőműves munkák végzésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az M/2.3. szerinti kőműves mester képesítéséről az ajánlatban a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló iratot (vagy annak másolatát) kell bemutatnia. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M/2.3. szerinti szakember tekintetében előírt kőműves mester képesítés nincs kamarai nyilvántartásban történő szerepléshez kötve. A kőműves mesterszakma mesterképesítésének az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szerinti besorolása a 6. szint. Ajánlatkérő az egyes európai uniós tagországok országos képesítési keretrendszerének összehasonlítását és az egyenértékűség vizsgálatát ( https://europass.europa.eu/hu) az EKKR által biztosítja. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azzal, hogy a több részre történő ajánlattétel esetén az ugyanazon pozícióra megjelölt szakemberek közötti átfedés megengedett. A jogosultsággal az M/2.1. és az M/2.2. pont szerinti szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : Fogalmak (teljes felhívás vonatkozásában): Ajánlatkérő a „projektvezető” fogalma alatt azt a szakembert érti, aki a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására és aki az építésvezető(k) / felelős műszaki vezető(k) munkáját irányítja, kapcsolatot tart a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel. Ajánlatkérő a „Projektvezető-helyettes” alatt azt a szakembert kell érteni, aki egy projekt vezetője mellett, annak távollétében, tartós helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet. Ajánlatkérő a „közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek” fogalma alatt az olyan projekteket érti, melyek a közúti és/vagy a kötöttpályás közlekedési beruházásokat foglalják magukba. Ajánlatkérő az „építésvezető” alatt azt a személyt érti, aki a kivitelezési helyszínen az építési projekt folyamatának koordinálásáért és felügyeletéért felelős. Ajánlatkérő az „építésvezető-helyettes” alatt azt a személyt érti, aki a kivitelezési helyszínen az építési projekt folyamatának koordinálásáért és felügyeletéért felelős építésvezető távolmaradása esetén az építésvezető feladatait teljeskörűen ellátja. Ajánlatkérő „közlekedési infrastruktúra létesítmény” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 114. pontja alatti fogalmak közül az országos közúti és/vagy nyílt hozzáférésű vasúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építményeket érti, amelyek létesítésekor – az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően – eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség. Ajánlatkérő az „országos közúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények” alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet szerinti országos közutat érti. Ajánlatkérő a „nyílt hozzáférésű vasúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények”: a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerinti nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot érti, kivéve a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz kapcsolódó saját célú vasúti pályahálózatokat és iparvágányokat. Ajánlatkérő a „közhasználatú épület” fogalma alatt a következőket érti: az olyan épület, amely a) egy vagy több, a település, településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, b) használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen, jellemzően oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, hitéleti, sport, pénzügyi, kereskedelmi, szolgáltatási, közigazgatási, igazságszolgáltatási célú épületek, vagy c) törvényben vagy kormányrendeletben közszolgáltatásként meghatározott; Ajánlatkérő az „üzemeltetés” fogalma alatt azt a tevékenységet érti, mely a használatba vett / forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező létesítmény működtetéséhez szükséges, ideértve a létesítmény használatba vételével, közforgalom részére történő átadásával, ellenőrzésével, karbantartásával összefüggő tevékenységeket. Ajánlatkérő az „épület” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 42 pontja alatti fogalmat érti: olyan építmény, amely szerkezeteivel fedett teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység céljából. Ajánlatkérő az „építés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 29. pontja alatti fogalom alapján az építmény, építményrész, épületegyüttes, tájépítészeti alkotás megvalósítását érti. Ajánlatkérő a „bővítés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 8. pontja alatti fogalmat érti: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli. Ajánlatkérő az „átalakítás” fogalma alatt meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének megváltoztatása vagy külső megjelenésének bontási munkákkal járó megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység, Ajánlatkérő a „kőművesi munka” fogalma alatt azt a kivitelezési tevékenységet érti, ami során épületek, műtárgyak és egyéb építmények megépítése szakipari végzettséggel rendelkező szakember által kerül elvégzésre. A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alk. köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattétel esetén, amennyiben az M/2. pont szerinti alkalmassági követelményt a közös AT-K bármelyike önállóan is képes teljesíteni, úgy elegendő, ha ezen közös AT csatolja be az M/2. pont szerinti igazolásokat.

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : 1. M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min. 0, max. 24 hó)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 15
Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : 2. M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min. 0, max. 24 hó)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 15
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : 3. Nettó ajánlati ár (HUF)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők : magyar

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke: 1. rész: nettó 11.200.000,- Ft 2. rész: nettó 11.000.000,- Ft 3. rész: nettó 17.300.000,- Ft Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - az előírt pénzösszegnek az Építési és Közlekedési Minisztérium számlájára történő befizetésével 10032000-00003582-09030013 (IBAN: HU53 1003 2000 0000 3582 0903 0013; SWIFT: HUSTHUHB) számú letéti számlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 05/06/2025 13:00 +02:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 60 Nap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 05/06/2025 14:00 +02:00
Hely : EKR
További információk : Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadók.
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : Teljesítési-, jótállási biztosíték: tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5 %-a. Kötbérek vetítési alapja a tartalékkeret nélkül számított egyösszegű nettó vállalkozói díj. Késedelmi kötbér: 0,5 %/késedelmes naptári nap, legfeljebb a vetítési alap 15%-áig. Hibás teljesítési kötbér: 15%. Meghiúsulási kötbér: 20%. Jótállási idő: 36 hónap, kezdete: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja. Szavatossági idő: 60 hónap A további részleteket a VSZF és a VSZM tartalmazza.
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : AK kizárja a Kbt. 35. (8) bekezdés szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.
Pénzügyi megállapodás : A finanszírozás tervezett forrása: európai uniós finanszírozás. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). A Vállalkozói Díj megfizetésére havonta műszaki előrehaladáson alapuló elszámolás alapján kerül sor a VSZF-ben meghatározottak szerint. A kifizetés a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32.§-32/A. §-a, a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (3) és (5)-(6), (8), (10)-(12) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdései, 6:155. §, a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően történik. Finanszírozás módja: tervezetten utófinanszírozás (kedvezményezetti finanszírozás) AK a nettó szerződéses ellenérték 2 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet foglal a szerződésbe, a tartalékkeret felhasználásának részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Karakterkorlátra tekintettel jelen pontban szereplő előírások a jelen felhívás BT-88 IV.1.11) pontjában folytatódnak.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : Kbt. 148. § alapján. Karakterkorlát okán a "BT-300 VI.3.) További információk" pont folytatása: 26. Felhívjuk a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott vállalkozási szerződéses feltételek tartalma Ajánlatkérő jogelődje (NIF Zrt.) által a korábbi közbeszerzési eljárásokban alkalmazott vállalkozási feltételek tartalmától lényegesen eltér. 27. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozási szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő valamennyi Kbt. szerinti Alvállalkozó valamennyi VSZF-ben rögzített fogalomnak megfelelő Szubalvállalkozó vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okot, azaz a szerződés teljesítésébe nem kerülhet bevonásra olyan Szubalvállalkozó, amely vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró ok bármelyike fennáll. 28. Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő nyilatkozzon (adott esetben nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges) a szerződéskötéskor ismert VSZF-ben rögzített fogalomnak megfelelő Szubalvállalkozó és Tevékenységét kizárólagos jog alapján végző gazdasági szereplő vonatkozásában. A nyilatkozat (bejelentés) tartalmi elemeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0003

Cím : Alsóörs (E11) vasútállomás rekonstrukció
Leírás : 3. rész: Alsóörs (E11) vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója A kapcsolódó vízépítési, közmű kiváltási, valamint egyéb építési és bontási munkákkal együtt, a szükséges egyeztetések lefolytatásával, valamint minden az építéshez, sikeres műszaki átadáshoz, használatba vételhez és forgalomba helyezéshez szükséges hozzájárulás, engedély megszerzésével. A projekt feladata továbbá a közlekedési kapcsolatok kialakítása, valamint az állomási előtér fejlesztése a következők szerint: - akadálymentesítés, - parkolás, - kerékpártárolás biztosítása, - utastájékoztatási rendszer korszerűsítése, - környezetrendezés. Az elvégzendő főbb feladatok és mennyiségek a következők: - működő üzem mellett, a meglévő állomásépület felújítása, korszerűsítése, belső átalakítása, az épület részbeni elbontásával, átalakításával; a távközlési funkciókat ellátó helyiségek építés alatti teljes működésben és helyben tartásával - 1026 m2 nettó alapterületen (a falak által befoglalt belső terület) felvételi épület építési munka, valamint a felvételi épületet kiszolgáló közművek átalakítása, kiépítése; - az utazóközönség számára 21 férőhelyes parkoló létesítése, illetve meglévő parkoló felújítása; - 1600 m2 alapterületen aszfalt kopórétegű burkolat terítése; - környezetrendezés: 7507 m2 teljes alapterületen előtérrendezési munka, mely tartalmazza a gyalogosfelületek és kapcsolódó zöldfelületek rendezését, beleértve a környezetarchitektúra elemeket is; - 2000 m hosszon távközlési hálózatok helyi kábelének, valamint a kapcsolódó távközlési és biztosítóberendezési munkák kiépítése, beleértve az utas tájékoztató és kiszolgáló rendszerek kiépítését. - megvalósulási dokumentáció készítése során építményinformációs modell (BIM) készítése az üzemeltetési feladatok támogatása érdekében. - Fotovoltaikus napelem rendszer kialakítása (32 db, 320 Wp teljesítményű napelem tábla, 1 db 12,5kW-os 400V-os hálózati üzemű inverter). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
Belső azonosító : EKR001927492024/3

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
További osztályozás ( cpv ): 45210000 Magasépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45213321 Vasútállomás építése
További osztályozás ( cpv ): 45233228 Útburkolat építése
További osztályozás ( cpv ): 45314000 Távközlési berendezések szerelése
További osztályozás ( cpv ): 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

5.1.2 A teljesítés helye

Postacím : Alsóörs 865/12., 865/14., 865/15., 865/16., 864/4. és 864/5. hrsz.
Város : Alsóörs
Irányítószám : 8226
Ország alegysége (NUTS) : Veszprém ( HU213 )
Ország : Magyarország
További információk :

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 16 Hónap

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Nem kell megadni
Részben vagy egészben uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
Uniós alapok programja : Kohéziós Alap (CF) (2021/2027)
Az uniós alapok azonosítója : IKOP Plusz, 1.2. prioritás, Megnevezés: Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése a fővároson és a budapesti agglomeráción kívüli településeken
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
További információk : A felhívásban alkalmazott rövidítések: AK – Ajánlatkérő AT – Ajánlattevő AV - Alvállalkozó EEKD - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet Alk. köv. – Alkalmassági követelmény AF – ajánlati felhívás Ajánlatkérő az ár értékelési szempont esetén tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli. Tekintettel a dokumentáció nagy terjedelmére, AK a 7-Zip programmal darabolta fel a Közbeszerzési Dokumentumok V. kötetét feltölthető méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: „V kotet.7z.001” → jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása... 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/ Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek számát AK nem korlátozza.

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

A stratégiai közbeszerzés célja : Nem stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Selekciós kritériumok forrásai : Hirdetmény
Kritérium : Bejegyzés egy releváns szakmai nyilvántartásba
Leírás : SZT/1. – MKIK névjegyzékben való szereplés Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: SZT/1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek a Méptv. szerinti építőipari kivit. tevékenységet végzők névjegyzékében (MKIK), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek (322/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bek.). Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. is irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában: SZT/1. Előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Részének α (alfa) pontja). Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 26. § (2) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban (építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében) szereplés tényét AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve a Méptv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján ( https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses) , nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával kell igazolni. A 322/2015. (X.30.) Korm.rend. 21. § (2) bek. irányadó. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti követelmény (SZT/1.) igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (Méptv.) 69. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.
Kritérium : Specifikus éves forgalom
Leírás : P/1. Közbeszerzés tárgyából származó árbevétel A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is figyelemmel: P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (magasépítési és/vagy mélyépítési létesítmény/építmény építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása és/vagy felújítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(8), (11), Kbt. 69. § (11a) bek., és a Kr. 19. § (3) és (7) bek. irányadó az igazolás során. Közös ajánlattétel esetén az alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, ez esetben közös ajánlatot tevő gazdasági szereplők árbevételei összeadódnak. AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7) bek-ben foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan AT, közös AT, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési és/vagy mélyépítési létesítmény/építmény építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása és/vagy felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az alábbi összegeket: 1. rész: nettó 770.000.000,- Ft 2. rész: nettó 760.000.000,- Ft 3. rész: nettó 1.100.000.000,- Ft Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattétel esetén, amennyiben a P/1. pont szerinti alkalmassági követelményt a közös AT-k bármelyike önállóan is képes teljesíteni, úgy elegendő, ha ezen közös AT csatolja be a P/1. pont szerinti nyilatkozatot. Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget. Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdés alkalmazásával előírja, hogy több részre történő ajánlattétel esetén az árbevételi követelmények közül Ajánlattevőnek a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni és igazolni. Fogalmak a P/1. alkalmassági követelmény vonatkozásában: Ajánlatkérő „építmény” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 34. pontja szerinti fogalmat érti: az épület és műtárgy gyűjtőfogalma, építési tevékenységgel létrehozott, vagy késztermékként az építési helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Ajánlatkérő az „építés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 29. pontja alatti fogalom alapján az építmény, építményrész, épületegyüttes, tájépítészeti alkotás megvalósítását érti. Ajánlatkérő a „bővítés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 8. pontja alatti fogalmat érti: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli. Ajánlatkérő az „átalakítás” fogalma alatt meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének megváltoztatása vagy külső megjelenésének bontási munkákkal járó megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység. Ajánlatkérő „felújítás” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 45. pontja szerinti fogalmat érti: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység, ide nem értve az építmény teljes vagy alapokig – akár egyszerre, akár szakaszonként – történő elbontását és újraépítését.
Kritérium : Hivatkozások a meghatározott munkákra
Leírás : M/1. Referencia A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az ajánlattevőnek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így a formanyomtatvány IV. részében szereplő α: (alfa) pont kitöltését kéri. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Közös ajánlattétel esetén, amennyiben az M/1. pont szerinti alkalmassági követelményt a közös AT-K bármelyike önállóan is képes teljesíteni, úgy elegendő, ha ezen közös AT csatolja be az M/1. pont szerinti igazolásokat. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés (és adott esetben a (6) bekezdés) szerint jár el az eljárás valamennyi része vonatkozásában: M/1. AT-nek a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Kr. 21. § (2a) bekezdésében b) pontjára tekintettel csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző 8 évben (96 hónapban) befejezett, de legfeljebb 11 éven (132 hónapon belül) megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetését, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: • építési beruházás tárgya; • építési beruházás mennyisége, műszaki tartalma olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható; • teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel); • teljesítés helye; • sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja (befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel), • szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye; valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma; • nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat a Kr. 22. § (3) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel kell igazolni. Amennyiben AT a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy AT a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges. A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó. A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de a megvalósítás legfeljebb 11 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (2a) bek. b) pont). Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti, a 2005. évi CLXXXIII. törvény (illetve azabban rögzített felhatalmazás alapján kiadott hatályos jogszabályok) által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata és felelőssége. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan AT (közös AT), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (azaz 96 hónapban) az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 11 évben (azaz 132 hónapon) megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciákkal: 1. rész: M/1.1. Legalább 1 db folyamatos üzemelés alatt álló épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása, amelynek nettó alapterülete elérte legalább az 110 m2 értéket. Az M1 alkalmassági követelmény legfeljebb 1 db szerződéssel igazolható. 2. rész: M/1.1. Legalább 1 db folyamatos üzemelés alatt álló épület épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása, amelynek nettó alapterülete elérte legalább az 120 m2 értéket. Az M1 alkalmassági követelmény legfeljebb 1 db szerződéssel igazolható. 3. rész: M/1.1. Legalább 1 db folyamatos üzemelés alatt álló épület épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása, amelynek nettó alapterülete elérte legalább a 750 m2 értéket. Az M/1.1 alkalmassági követelmény legfeljebb 2 db szerződéssel igazolható. A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést, azaz ugyanaz a szerződés több részben is bemutatható. Ajánlatkérő rögzíti, hogy több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a legmagasabb alapterületi követelménynek való megfelelés.
Kritérium : Hivatkozások a meghatározott munkákra
Leírás : M/1. Fogalommeghatározások: Ajánlatkérő a „folyamatos üzemelés alatt álló épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása” fogalma alatt a következőket érti: olyan közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó épület vagy közhasználatú épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása, amely az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák végzése során az épület rendeltetése szerinti funkcióját folyamatosan betöltötte vagy az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkákkal érintett épület vagy épületrész funkciójának áthelyezésével a funkció folyamatos fenntartása mellett kerültek elvégzésre az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák, azaz az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák elvégzése során az épületfunkciók korlátozására, csökkentésére nem került sor vagy a közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetésének fenntartása vagy a közhasználatú épület rendeltetése szerinti funkciójának fenntartása mellett új, az adott funkciót betöltő épület került megépítésre. Nem minősül folyamatos üzemelés alatt álló épület építésének és/vagy bővítésének és/vagy átalakításának az, amikor az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák elvégzése során az épület nem tölti be teljes egészében a rendeltetése szerinti funkciókat (pl. iskola bővítése nyári szünetben). Ajánlatkérő „közlekedési infrastruktúra létesítmény” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 114. pontja alatti fogalmak közül az országos közúti és/vagy nyílt hozzáférésű vasúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építményeket érti, amelyek létesítésekor – az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően – eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség. Ajánlatkérő az „országos közúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények” alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet szerinti országos közutat érti. Ajánlatkérő a „nyílt hozzáférésű vasúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények”: a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerinti nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot érti, kivéve a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz kapcsolódó saját célú vasúti pályahálózatokat és iparvágányokat. Ajánlatkérő a „közhasználatú épület” fogalma alatt a következőket érti: az olyan épület, amely a) egy vagy több, a település, településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, b) használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen, jellemzően oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, hitéleti, sport, pénzügyi, kereskedelmi, szolgáltatási, közigazgatási, igazságszolgáltatási célú épületek, vagy c) törvényben vagy kormányrendeletben közszolgáltatásként meghatározott; Ajánlatkérő az „üzemeltetés” fogalma alatt azt a tevékenységet érti, mely a használatba vett / forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező létesítmény működtetéséhez szükséges, ideértve a létesítmény használatba vételével, közforgalom részére történő átadásával, ellenőrzésével, karbantartásával összefüggő tevékenységeket. Ajánlatkérő az „épület” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 42. pontja alatti fogalmat érti: olyan építmény, amely szerkezeteivel fedett teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység céljából. Ajánlatkérő az „építés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 29. pontja alatti fogalom alapján az építmény, építményrész, épületegyüttes, tájépítészeti alkotás megvalósítását érti. Ajánlatkérő a „bővítés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 8. pontja alatti fogalmat érti: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli. Ajánlatkérő az „átalakítás” fogalma alatt meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének megváltoztatása vagy külső megjelenésének bontási munkákkal járó megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység. Ajánlatkérő a „nettó alapterület” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 99. pontja alatti fogalmat érti: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : M/2. Szakember A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárás valamennyi része vonatkozásában: Az ajánlattevőnek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így a formanyomtatvány IV. részében szereplő α: (alfa) pont kitöltését kéri. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Közös ajánlattétel esetén, amennyiben az M/2. pont szerinti alkalmassági követelményt a közös AT-K bármelyike önállóan is képes teljesíteni, úgy elegendő, ha ezen közös AT csatolja be az M/2. pont szerinti igazolásokat. M/2. Az eljárás valamennyi része vonatkozásában: Ajánlattevőknek a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell: a) AT-i nyilatkozatot, amelyből megállapítható, hogy a szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra („Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” c. EKR űrlap), b) a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt, keltezéssel ellátott szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, c) a végzettséget/(szak)képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát (amennyiben releváns), d) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot, arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés időtartama alatt rendelkezésre fog állni, az ajánlattevő által megjelölt pozícióban. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján Ajánlattevőnek a fenti dokumentumokat (szakemberek bemutatásáról szóló EKR űrlap, szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, végzettséget/szakképzettséget igazoló dokumentum, adott esetben a kamarai jogosultság meglétét igazoló dokumentum) már az ajánlatban szükséges benyújtania - abban az esetben, ha az 1-2. értékelési szempontok vonatkozásában többlet szakmai tapasztalatot mutat be - tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi. Az önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nevét, továbbá a szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat: - adott szakember által a hivatkozott beruházás/projekt/munka bemutatását, - a beruházás/projekt/munka keretében ellátott feladat/tevékenység ismertetését, - a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), - az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát, az M/2.1. és M/2.2. pont szerinti szakembereknél jogosultság esetén a jogosultságot nyilvántartó kamara/hatóság erre vonatkozó igazolását. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. Az AF III.4.1) M/2.1., M/2.2. és M/2.3. alpontok szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember(ek) vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor. Ha a bemutatott M/2.1. és M/2.2. pont szerinti szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban a releváns jogosultsággal szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség egyenértékűségét az érvényes jogosultság alapján AK elfogadja. Az ajánlattételkor már jogosultsággal rendelkező szakembernek szükséges a szakmai önéletrajzában feltüntetnie a jogosultság megszerzésének első időpontját (év-hónap-nap pontossággal). Amennyiben a szakember több végzettséggel, illetve képzettséggel rendelkezik, az ajánlatban kizárólag azon végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentumot kell benyújtani, amelyre tekintettel az adott szakember az előírt jogosultságot megszerezte, azaz amelyet a kamarai/hatósági nyilvántartásba történő bejegyzéskor a kamara/hatóság figyelembe vett (így különösen amely a bejegyzésről szóló határozatban rögzítésre került). A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt releváns (az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges) végzettség, illetve képzettség megszerzésének időpontjától számítandó. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek., a Kbt. 67. § (3) bek., a Kbt. 69. § (11a) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során. A gazdasági szereplő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő az ajánlatban nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : Az alkalmasság minimumkövetelményei: M/2. Alkalmatlan AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik az eljárás valamennyi része vonatkozásában az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberrel: M/2.1. Legalább egy fő projektvezető, aki rendelkezik a 266/2013.(VII. 11.) Korm.r. (továbbiakban: 266. Kr.) szerinti „MV-É” vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és a végzettség megszerzését követően min. 36 hónap közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó épület vagy közhasználatú épület építése és/ vagy bővítése és/vagy átalakítása során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi tapasztalattal. M/2.2. Legalább egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek építőipari kivitelezési tevékenysége során szerzett építésvezetői és/ vagy építésvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal rendelkezik. M/2.3. Legalább egy fő kőműves mestervizsgával rendelkező (vagy azzal egyenértékű) szakember, aki 36 hónap építmény építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása során kőműves munkák végzésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az M/2.3. szerinti kőműves mester képesítéséről az ajánlatban a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló iratot (vagy annak másolatát) kell bemutatnia. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M/2.3. szerinti szakember tekintetében előírt kőműves mester képesítés nincs kamarai nyilvántartásban történő szerepléshez kötve. A kőműves mesterszakma mesterképesítésének az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szerinti besorolása a 6. szint. Ajánlatkérő az egyes európai uniós tagországok országos képesítési keretrendszerének összehasonlítását és az egyenértékűség vizsgálatát ( https://europass.europa.eu/hu) az EKKR által biztosítja. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azzal, hogy a több részre történő ajánlattétel esetén az ugyanazon pozícióra megjelölt szakemberek közötti átfedés megengedett. A jogosultsággal az M/2.1. és az M/2.2. pont szerinti szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : Fogalmak (teljes felhívás vonatkozásában): Ajánlatkérő a „projektvezető” fogalma alatt azt a szakembert érti, aki a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására és aki az építésvezető(k) / felelős műszaki vezető(k) munkáját irányítja, kapcsolatot tart a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel. Ajánlatkérő a „Projektvezető-helyettes” alatt azt a szakembert kell érteni, aki egy projekt vezetője mellett, annak távollétében, tartós helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet. Ajánlatkérő a „közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek” fogalma alatt az olyan projekteket érti, melyek a közúti és/vagy a kötöttpályás közlekedési beruházásokat foglalják magukba. Ajánlatkérő az „építésvezető” alatt azt a személyt érti, aki a kivitelezési helyszínen az építési projekt folyamatának koordinálásáért és felügyeletéért felelős. Ajánlatkérő az „építésvezető-helyettes” alatt azt a személyt érti, aki a kivitelezési helyszínen az építési projekt folyamatának koordinálásáért és felügyeletéért felelős építésvezető távolmaradása esetén az építésvezető feladatait teljeskörűen ellátja. Ajánlatkérő „közlekedési infrastruktúra létesítmény” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 114. pontja alatti fogalmak közül az országos közúti és/vagy nyílt hozzáférésű vasúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építményeket érti, amelyek létesítésekor – az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően – eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség. Ajánlatkérő az „országos közúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények” alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet szerinti országos közutat érti. Ajánlatkérő a „nyílt hozzáférésű vasúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények”: a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerinti nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot érti, kivéve a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz kapcsolódó saját célú vasúti pályahálózatokat és iparvágányokat. Ajánlatkérő a „közhasználatú épület” fogalma alatt a következőket érti: az olyan épület, amely a) egy vagy több, a település, településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, b) használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen, jellemzően oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, hitéleti, sport, pénzügyi, kereskedelmi, szolgáltatási, közigazgatási, igazságszolgáltatási célú épületek, vagy c) törvényben vagy kormányrendeletben közszolgáltatásként meghatározott; Ajánlatkérő az „üzemeltetés” fogalma alatt azt a tevékenységet érti, mely a használatba vett / forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező létesítmény működtetéséhez szükséges, ideértve a létesítmény használatba vételével, közforgalom részére történő átadásával, ellenőrzésével, karbantartásával összefüggő tevékenységeket. Ajánlatkérő az „épület” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 42 pontja alatti fogalmat érti: olyan építmény, amely szerkezeteivel fedett teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység céljából. Ajánlatkérő az „építés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 29. pontja alatti fogalom alapján az építmény, építményrész, épületegyüttes, tájépítészeti alkotás megvalósítását érti. Ajánlatkérő a „bővítés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 8. pontja alatti fogalmat érti: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli. Ajánlatkérő az „átalakítás” fogalma alatt meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének megváltoztatása vagy külső megjelenésének bontási munkákkal járó megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység, Ajánlatkérő a „kőművesi munka” fogalma alatt azt a kivitelezési tevékenységet érti, ami során épületek, műtárgyak és egyéb építmények megépítése szakipari végzettséggel rendelkező szakember által kerül elvégzésre. A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alk. köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattétel esetén, amennyiben az M/2. pont szerinti alkalmassági követelményt a közös AT-K bármelyike önállóan is képes teljesíteni, úgy elegendő, ha ezen közös AT csatolja be az M/2. pont szerinti igazolásokat.

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : 1. M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min. 0, max. 24 hó)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 15
Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : 2. M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min. 0, max. 24 hó)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 15
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : 3. Nettó ajánlati ár (HUF)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők : magyar

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke: 1. rész: nettó 11.200.000,- Ft 2. rész: nettó 11.000.000,- Ft 3. rész: nettó 17.300.000,- Ft Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - az előírt pénzösszegnek az Építési és Közlekedési Minisztérium számlájára történő befizetésével 10032000-00003582-09030013 (IBAN: HU53 1003 2000 0000 3582 0903 0013; SWIFT: HUSTHUHB) számú letéti számlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 05/06/2025 13:00 +02:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 60 Nap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 05/06/2025 14:00 +02:00
Hely : EKR
További információk : Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadók.
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : Teljesítési-, jótállási biztosíték: tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5 %-a. Kötbérek vetítési alapja a tartalékkeret nélkül számított egyösszegű nettó vállalkozói díj. Késedelmi kötbér: 0,5 %/késedelmes naptári nap, legfeljebb a vetítési alap 15%-áig. Hibás teljesítési kötbér: 15%. Meghiúsulási kötbér: 20%. Jótállási idő: 36 hónap, kezdete: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja. Szavatossági idő: 60 hónap A további részleteket a VSZF és a VSZM tartalmazza.
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : AK kizárja a Kbt. 35. (8) bekezdés szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.
Pénzügyi megállapodás : A finanszírozás tervezett forrása: európai uniós finanszírozás. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). A Vállalkozói Díj megfizetésére havonta műszaki előrehaladáson alapuló elszámolás alapján kerül sor a VSZF-ben meghatározottak szerint. A kifizetés a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32.§-32/A. §-a, a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (3) és (5)-(6), (8), (10)-(12) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdései, 6:155. §, a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően történik. Finanszírozás módja: tervezetten utófinanszírozás (kedvezményezetti finanszírozás) AK a nettó szerződéses ellenérték 2 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet foglal a szerződésbe, a tartalékkeret felhasználásának részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Karakterkorlátra tekintettel jelen pontban szereplő előírások a jelen felhívás BT-88 IV.1.11) pontjában folytatódnak.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : Kbt. 148. § alapján. Karakterkorlát okán a "BT-300 VI.3.) További információk" pont folytatása: 26. Felhívjuk a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott vállalkozási szerződéses feltételek tartalma Ajánlatkérő jogelődje (NIF Zrt.) által a korábbi közbeszerzési eljárásokban alkalmazott vállalkozási feltételek tartalmától lényegesen eltér. 27. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozási szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő valamennyi Kbt. szerinti Alvállalkozó valamennyi VSZF-ben rögzített fogalomnak megfelelő Szubalvállalkozó vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okot, azaz a szerződés teljesítésébe nem kerülhet bevonásra olyan Szubalvállalkozó, amely vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró ok bármelyike fennáll. 28. Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő nyilatkozzon (adott esetben nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges) a szerződéskötéskor ismert VSZF-ben rögzített fogalomnak megfelelő Szubalvállalkozó és Tevékenységét kizárólagos jog alapján végző gazdasági szereplő vonatkozásában. A nyilatkozat (bejelentés) tartalmi elemeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -

8. Szervezetek

8.1 ORG-0005

Hivatalos név : Építési és Közlekedési Minisztérium
Regisztrációs szám : 15847397241
Postacím : Alkotmány Utca 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1054
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Közbeszerzési Főosztály
Telefonszám : +36 18025785
Az ajánlatkérő szervezet profilja : https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium
E szervezet szerepei :
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet
Ajánlatokat feldolgozó szervezet

8.1 ORG-0004

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534_2
Postacím : Riadó u. 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 18828592
Fax : +36 18828593
E szervezet szerepei :
Felülvizsgálati szervezet

8.1 ORG-0003

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám : 15329190-2-41
Postacím : Riadó u. 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 18828592
Fax : +36 18828593
E szervezet szerepei :
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1 ORG-0002

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534
Postacím : Riadó utca 5.
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
E-mail-cím : hirdetmeny@kt.hu
Telefonszám : +36 18828635
E szervezet szerepei :
TED eSender
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója : 41a35825-1481-409b-8eb2-a3436d645b83 - 01
Hirdetményminta típusa : Verseny
A hirdetmény típusa : Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény megküldésének dátuma : 28/04/2025 13:58 +02:00
Hirdetmény megküldésének dátuma (az eSender rendszerben) : 25/04/2025 13:17 +02:00
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető : magyar
A hirdetmény közzétételi száma : 00277280-2025
HL S kiadás száma : 83/2025
A közzététel dátuma : 29/04/2025