Ejecución de las obras de urbanización, lotes 1 y 2, del Parque Empresarial Sagunt II, en Sagunto (Valencia)

Conforme a lo especificado en la memoria de inicio publicada al efecto Conforme a lo especificado en la memoria de inicio publicada junto con el resto de la documentación integrante del expediente.

CPV: 45220000 Engineering works and construction works
Place of execution:
Ejecución de las obras de urbanización, lotes 1 y 2, del Parque Empresarial Sagunt II, en Sagunto (Valencia)
Awarding body:
Espacios Económicos empresariales, S.L (E.E.E)
Award number:
06/EEE/2023

1. Comprador

1.1 Comprador

Denominación oficial : Espacios Económicos empresariales, S.L (E.E.E)

2. Procedimiento

2.1 Procedimiento

Título : Ejecución de las obras de urbanización, lotes 1 y 2, del Parque Empresarial Sagunt II, en Sagunto (Valencia)
Descripción : Conforme a lo especificado en la memoria de inicio publicada al efecto
Identificador del procedimiento : b4ca4a61-819a-44f2-8736-98e654252e3b
Identificador interno : 06/EEE/2023

2.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45220000 Obras de ingeniería y trabajos de construcción

2.1.4 Información general

Base jurídica :
Directiva 2014/24/UE

5. Lote

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0001

Título : Vial estructural
Descripción : Conforme a lo especificado en la memoria de inicio publicada junto con el resto de la documentación integrante del expediente.
Identificador interno : 1

5.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45220000 Obras de ingeniería y trabajos de construcción

5.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Valencia / València ( ES523 )
País : España
Información complementaria :

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : Espacios Económicos empresariales, S.L (E.E.E) - Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

6. Resultados

6.1 Resultados: identificador de lotes : LOT-0001

6.1.2 Información de los ganadores

Ganador :
Denominación oficial : UTE ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A., ROVER RAIL, S.A. y SERRANIA GEOMINERALES, S.L.
Oferta :
Identificador de la oferta : REF TEN-0001/LOT-0001
Identificador del lote o el grupo de lotes : LOT-0001
Valor de la licitación : 40 397 000 Euro
Subcontratación : No
Información del contrato :
Identificador del contrato : 06/EEE/2023
Fecha de elección del ganador : 23/06/2023
Fecha de celebración del contrato : 17/07/2023

7. Modificaciones

7.1 Modificaciones

Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior : 447727-2023
Identificador del contrato modificado : CON-0001
Motivos de la modificación : Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un comprador diligente no podía predecir.
Descripción : Resumidamente, la ampliación del plazo obedece a: Eventos climáticos extraordinarios de fuerza mayor que ha sufrido toda la provincia de Valencia y el propio término municipal de Sagunto, destacando las inundaciones provocadas por la DANA de octubre de 2024 y los episodios de lluvia persistente del mes de marzo de este año. Los hechos metereológicos indicados en el punto anterior también han provocado retrasos en actividades del lote 2, que han afectado a los trabajos del lote 1, al estar ejecutándose ambas obras al mismo tiempo. Lo anterior ha provocado que no haya sido posible realizar las plantaciones de especies vegetales previstas en el proyecto vigente en época adecuada para su supervivencia, por lo que es recomendable su retraso hasta otoño

7.1.1 Modificación

Descripción de las modificaciones : Se acuerda la ampliación de plazo por motivos no imputables al contratista y sin incremento de precio.
Identificador de la entidad empresarial en el aviso anterior : RESULT

8. Organizaciones

8.1 ORG-0001

Denominación oficial : Espacios Económicos empresariales, S.L (E.E.E)
Número de registro : 51011750144935
Número de registro : B97146476
Localidad : Sagunto
Código postal : 46520
Subdivisión del país (NUTS) : Valencia / València ( ES523 )
País : España
Punto de contacto : Espacios Económicos empresariales, S.L (E.E.E)
Correo electrónico : lsese@sepides.es
Teléfono : +34 913961147
Dirección de internet : http://www.parcsagunt.com
Otros puntos de contacto :
Denominación oficial : Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Localidad : Madrid
Código postal : 28020
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Funciones de esta organización :
Comprador
Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1 ORG-0002

Denominación oficial : UTE ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A., ROVER RAIL, S.A. y SERRANIA GEOMINERALES, S.L.
Número de registro : A28111607-A84098219-B86530441
Número de registro : 291968
Localidad : Valencia
Código postal : 46010
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Correo electrónico : atello@rovergrupo.com
Teléfono : +34 963390950
Funciones de esta organización :
Licitador
Ganador de estos lotes : LOT-0001

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio : ea9a1292-80b8-438a-b20f-5502cad65c28 - 01
Tipo de formulario : Modificación de contrato
Tipo de anuncio : Anuncio de modificación de contrato
Fecha de envío del anuncio : 14/07/2025 13:10 +02:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente : español
Número de publicación del anuncio : 00460133-2025
Número de la edición del DO S : 133/2025
Fecha de publicación : 15/07/2025