Ecole Secondaire Noëlla Rouget à Meyrin

Réalisation des travaux de charpente en bois et charpente métallique pour l'Ecole Noëlla-Rouget à Meyrin. Ce lot concerne les travaux de charpente en bois, charpente métallique, et constructions préfabriquées en béton. Réalisation des travaux de charpente en bois et charpente métallique pour l'Ecole Noëlla-Rouget à Meyrin. Ce lot concerne les …

CPV: 45000000 Construction work, 44112300 Partitions, 44230000 Builders' carpentry, 45261100 Roof-framing work
Deadline:
Oct. 28, 2025, 4:30 p.m.
Deadline type:
Submitting a bid
Place of execution:
Ecole Secondaire Noëlla Rouget à Meyrin
Awarding body:
Etat de Genève, Département du territoire - DT, Office cantonal des bâtiments
Award number:

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Etat de Genève, Département du territoire - DT, Office cantonal des bâtiments
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Ecole Secondaire Noëlla Rouget à Meyrin
Description : Réalisation des travaux de charpente en bois et charpente métallique pour l'Ecole Noëlla-Rouget à Meyrin. Ce lot concerne les travaux de charpente en bois, charpente métallique, et constructions préfabriquées en béton.
Identifiant de la procédure : ac2a8d91-ae93-47cd-a9fb-81a65fbd0035
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Ecole Secondaire Noëlla Rouget à Meyrin
Description : Réalisation des travaux de charpente en bois et charpente métallique pour l'Ecole Noëlla-Rouget à Meyrin. Ce lot concerne les travaux de charpente en bois, charpente métallique, et constructions préfabriquées en béton.

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44112300 Cloisons
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44230000 Charpenterie pour la construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261100 Travaux de charpente

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Meyrin
Code postal : 1217
Subdivision pays (NUTS) : Genève ( CH013 )
Pays : Suisse
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 05/01/2026
Date de fin de durée : 03/01/2029

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés : Pas encore connues
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : Prix
Description : Prix de l'offre
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Organisation
Description : Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Références
Description : Références et expériences
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Développement durable
Description : Développement durable selon document Q5
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5

5.1.11 Documents de marché

L’accès à certains documents de marché est restreint
Canal de communication ad hoc :
Nom : Simap.ch

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Non autorisée
Raisons pour lesquelles la présentation par voie électronique n’est pas possible : Outils, dispositifs ou formats de fichiers généralement indisponibles
Description : <p>Selon les conditions indiquées au chapitre 3.1 du cahier des charges :</p><ul><li>Par la poste</li></ul><p>Ou</p><ul><li>En personne</li></ul><p>Par la poste : le candidat supportera à part entière les conséquences résultant d'un retard d'acheminement. Tout dossier qui arrivera hors délai sera refusé sans recours possible du concurrent</p>
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 28/10/2025 16:30 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 147 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Pas encore connu
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui
Montage financier : Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif fédéral
Informations relatives aux délais de recours : Voies de droit Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, 10 rue Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1, dans les dix jours dès sa publication. Le recours doit être signé, se référer au présent appel d'offres, contenir les conclusions dûment motivées avec indication des moyens de preuve.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Etat de Genève, Département du territoire - DT, Office cantonal des bâtiments

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Etat de Genève, Département du territoire - DT, Office cantonal des bâtiments
Numéro d’enregistrement : f95087e8-a6d0-4f92-ac7a-778ccef8ce3b
Adresse postale : Route des Jeunes 1A
Ville : Les Acacias
Code postal : 1227
Subdivision pays (NUTS) : Genève ( CH013 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : corinne.furer@etat.ge.ch
Téléphone : +41225466044
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif fédéral
Numéro d’enregistrement : BVGER
Adresse postale : Postfach
Ville : St. Gallen
Code postal : 9023
Subdivision pays (NUTS) : St. Gallen ( CH055 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : info@bvger.admin.ch
Téléphone : +41584652626
Adresse internet : https://www.bvger.ch
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Simap.ch
Numéro d’enregistrement : CH001
Adresse postale : Holzikofenweg 36
Ville : Bern
Code postal : 3003
Subdivision pays (NUTS) : Bern / Berne ( CH021 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : support@simap.ch
Téléphone : +41584646388
Adresse internet : https://www.simap.ch
Rôles de cette organisation :
TED eSender

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : dc9956c8-868e-479c-905b-6d3827d89bc3 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 29/08/2025 02:25 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00569389-2025
Numéro de publication au JO S : 166/2025
Date de publication : 01/09/2025