Dél-balatoni vasútállomások építési munkái - 2

Dél-balatoni vasútállomások építési munkái - 2 1. rész: Szántód-Kőröshegy vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója 2. rész: Balatonföldvár vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója 3. rész: Balatonszárszó vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója 4. rész: Balatonszemes vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése A közbeszerzés mennyisége: Dél-balatoni …

CPV: 45213321 Railway station construction work, 45000000 Construction work, 45210000 Building construction work, 45233228 Surface coating construction work, 45314000 Installation of telecommunications equipment, 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
Deadline:
June 12, 2025, 1 p.m.
Deadline type:
Submitting a bid
Place of execution:
Dél-balatoni vasútállomások építési munkái - 2
Awarding body:
Építési és Közlekedési Minisztérium
Award number:
EKR002075682024

1. Vevő

1.1 Vevő

Hivatalos név : Építési és Közlekedési Minisztérium
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa : Központi kormányzati szerv
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége : Általános közszolgáltatások

2. Eljárás

2.1 Eljárás

Cím : Dél-balatoni vasútállomások építési munkái - 2
Leírás : Dél-balatoni vasútállomások építési munkái - 2 1. rész: Szántód-Kőröshegy vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója 2. rész: Balatonföldvár vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója 3. rész: Balatonszárszó vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója 4. rész: Balatonszemes vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése A közbeszerzés mennyisége: Dél-balatoni vasútállomások építési munkái – 2 1. rész: Szántód-Kőröshegy vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója Karakterkorlát miatt részletesen a II.2.4 pontban került leírásra. 2. rész: Balatonföldvár vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója Karakterkorlát miatt részletesen a II.2.4 pontban került leírásra. 3. rész: Balatonszárszó vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója Karakterkorlát miatt részletesen a II.2.4 pontban került leírásra. 4. rész: Balatonszemes vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése Karakterkorlát miatt részletesen a II.2.4 pontban került leírásra.
Eljárásazonosító : b2087750-1d22-47ad-81bf-fe41d1ebdbfc
Belső azonosító : EKR002075682024
Az eljárás típusa : Nyitott
Az eljárás gyorsított : nem
A gyorsított eljárás indoklása :
Az eljárás legfontosabb jellemzői :

2.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45213321 Vasútállomás építése

2.1.2 A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS) : Somogy ( HU232 )
Ország : Magyarország
További információk : A teljesítés helye az egyes részek tekintetében a felhívás II.2.3) pontjában került meghatározásra.

2.1.4 Általános információk

További információk : 1. Az ajánlatnak tart. kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire. 2. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy Ajánlatkérő a 2023. évi LXIX. törvény 43. § (5) bekezdésére tekintettel a Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglalt korlátozást nem alkalmazza. 3. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza (valamennyi rész vonatkozásában). 4. Nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára - feltételes közbeszerzés esetén a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 8 napon belül, de legkésőbb a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig - felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbiak szerint: AK legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig (a szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 8 napon belül), de legkésőbb a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig valamennyi rész vonatkozásában minimum 200 millió Ft/év és 100 millió Ft/káresemény összkockázatú építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződés, meglétét írja elő. 5. Szerz.kötés feltétele, hogy a nyertes AT által az AF III.1.3) M/2.1. és M/2.2. pont szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes aktív tagi státusszal, továbbá a magyar országos kamara (M/2.1.-M/2.2.: MMK) névjegyzékében szerepeljen: M/2.1. pont – „MV-É” jogosultság, M/2.2. pont – „MV-KÉ” jogosultság, Amennyiben a bemutatott szakember az előírt jogosultsággal a kamarai elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy a jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. 6. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg. 7. Szakmai ajánlat: Ajánlatkérő az AT által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési kiírást, valamint a szakember tekintetében az értékelési szempontokra tett megajánlásokat és az értékelési szempontra megajánlott szakember személyét tekintjük. 8. Értékelési szempont a tárgyi eljárás valamennyi része tekintetében: a legjobb ár-érték arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok (1-2.): egyenes arányosítás; Pontszám:0-10, részletes ismertetés a KD-ban. 9. 478/2023. (X. 31.) Korm. r. 18. § (9) bek. szerinti adat. Állami közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Husvéti Zsófia, lajstromszám: 01069. 10. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre. 11. Az ajánlatot a Kbt. 40-41/B §-a alapján elektronikus példányban kell benyújtani. Elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia. Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell megtenni, ha nem áll rendelkezésre a nyilatkozat benyújtható a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában (424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 11. § (1) bek.). 12. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő csatolja a közbeszerzési eljárásban az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom vonatkozásában nyilatkozatot. A nyilatkozatra vonatkozó tájékoztató az alábbi linkről érhető el: https://ekr.gov.hu/portal/hirek/8797731550552 13. A jelen eljárás 1-4. részeinek becsült értéke alapján a hivatkozott részek szerinti építési beruházás a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így az Ajánlattevő az adott részek vonatkozásában benyújtott ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására. 14. AK a Közbeszerzési Eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg. Erre és a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel a Szerződés, - amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták, - a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés(ek)/Támogatói Okirato(k) hatályba lépésének napját követő 15. napon lép hatályba vagy amennyiben előbb bekövetkezik, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően a Teljesítési Biztosíték Vállalkozó általi szerződésszerű nyújtásának napján lép hatályba. Amennyiben a Támogatási Szerződés hatályba lépésének napját követő 15. nap korábbi dátumra esik, mint jelen Szerződés létrejöttének napja, úgy jelen Szerződés a létrejötte napján (az utolsóként aláíró Szerződő Fél általi aláírás napján) hatályba lép. Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított 6 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal – Szerződő Felek minden további jogi aktusa nélkül – felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés]. 15. AK felhívja a figyelmet, hogy a Vállalkozói Díj nyereséghányada nem haladhatja meg a 10 %-ot. AK felhívja a figyelmet, hogy AK a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel meghatározza az "Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)" értékelési szempontra vonatkozó megajánlás legkedvezőtlenebb értékét, melynél kedvezőtlenebb megajánlás esetében Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján. Az "Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)" értékelési szempontra vonatkozó megajánlás legkedvezőtlenebb értéke: 1. rész tekintetében nettó 1.045.648.367,- Ft, 2. rész tekintetében nettó 1.129.025.831,- Ft, 3. rész tekintetében nettó 1.074.152.611,- Ft, 4. rész tekintetében nettó 1.594.343.264,- Ft. 16. AK különösen felhívja a figyelmet a VSZF elkülönített könyvelésre és könyvvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseire továbbá az ezzel összefüggő ellenőrzésre és betekintésre vonatkozó rendelkezésekre. 17. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Ábtv. 47. § (3) bekezdése alapján a kivitelezési szerződés megkötésekor már a kivitelező rendelkezésére álló és kivitelezéshez felhasznált anyagok esetében az árváltozás nem számolható el. Ezzel összefüggésben Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő benyújtsa az aláírt „Nyilatkozat a már rendelkezésre álló anyagok mennyiségéről és beszerzési áráról” szóló nyilatkozatát, mely a Szerződéses Megállapodás mellékletét képezi majd. 18. Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. tv. 46. § (2) bek. 3. pontja alapján Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az alkalmazott rezsióradíjról 19. Felhívjuk a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott vállalkozási szerződéses feltételek tartalma Ajánlatkérő jogelődje (NIF Zrt.) által a korábbi közbeszerzési eljárásokban alkalmazott vállalkozási feltételek tartalmától lényegesen eltér 20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozási szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő valamennyi VSZF-ben rögzített fogalomnak megfelelő Szubalvállalkozó vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okot, azaz a szerződés teljesítésébe nem kerülhet bevonásra olyan Szubalvállalkozó, amely vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró ok bármelyike fennáll. 21. Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő nyilatkozzon (adott esetben nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges) a szerződéskötéskor ismert VSZF-ben rögzített fogalomnak megfelelelő Szubalvállalkozó és Tevékenységét kizárólagos jog alapján végző gazdasági szereplő vonatkozásában. A nyilatkozat (bejelentés) tartalmi elemeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 22. Az M/2.3. szakember tekintetében Ajánlatkérő az egyenértékűség vizsgálata tekintetében az alábbiak szerint jár el: A kőműves mesterszakma mesterképesítésének az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szerint besorolása a 6. szint. Ajánlatkérő az egyes európai uniós tagországok országos képesítési keretrendszerének összehasonlítását és az egyenértékűség vizsgálatát ( https://europass.europa.eu/hu) az EKKR által biztosítja. 23. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT csatolja saját és a szerződéskötéskor már ismert alvállalkozók, és a teljesítésbe bevonásra kerülő kapcsolt vállalkozások vonatkozásában az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott iránymutatás szerint készített Projektköltség-felosztási Szabályzatot. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése alatt köteles valamennyi a teljesítésbe bevonásra kerülő alvállalkozó vonatkozásában és a teljesítésbe bevont kapcsolt vállalkozás tekintetében benyújtani Megrendelőnek az alvállalkozó és a teljesítésbe bevont kapcsolt vállalkozás Projektköltség-felosztási Szabályzatát a VSZF szerint. A benyújtott Projektköltség-felosztási Szabályzatnak tartalmaznia kell hiánytalanul minden az iránymutatásban foglalt tartalmi elemet.
Jogalap :
2014/24/EU irányelv

2.1.5 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot : 4
A szerződés feltételei :
Egyetlen ajánlattevőnek max. ennyi rész ítélhető oda : 4

2.1.6 Kizárási okok

Indokok kizárásra forrása : Hirdetmény
Korrupció : Kizáró okok: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). (közös) Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében (közös) ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. (EKR űrlap). A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
Csalás : Kizáró okok: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). (közös) Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében (közös) ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. (EKR űrlap). A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény : Kizáró okok: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). (közös) Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében (közös) ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. (EKR űrlap). A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása : Kizáró okok: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). (közös) Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében (közös) ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. (EKR űrlap). A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái : Kizáró okok: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). (közös) Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében (közös) ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. (EKR űrlap). A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
Az adófizetési kötelezettség megszegése : Kizáró okok: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). (közös) Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében (közös) ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. (EKR űrlap). A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség megszegése : Kizáró okok: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). (közös) Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében (közös) ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. (EKR űrlap). A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
Csőd : Kizáró okok: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). (közös) Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében (közös) ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. (EKR űrlap). A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
Fizetésképtelenség : Kizáró okok: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). (közös) Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében (közös) ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. (EKR űrlap). A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
Csődegyezség hitelezőkkel : Kizáró okok: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). (közös) Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében (közös) ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. (EKR űrlap). A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet : Kizáró okok: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). (közös) Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében (közös) ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. (EKR űrlap). A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
Felszámoló által kezelt vagyon : Kizáró okok: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). (közös) Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében (közös) ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. (EKR űrlap). A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
Üzleti tevékenység felfüggesztése : Kizáró okok: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). (közös) Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében (közös) ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. (EKR űrlap). A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel : Kizáró okok: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). (közös) Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében (közös) ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. (EKR űrlap). A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség : Kizáró okok: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). (közös) Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében (közös) ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. (EKR űrlap). A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
Közvetlen vagy közvetett részvétel a közbeszerzési eljárás előkészítésében : Kizáró okok: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). (közös) Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében (közös) ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. (EKR űrlap). A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
Tisztán nemzeti kizáró okok : Kizáró okok: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). (közös) Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében (közös) ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. (EKR űrlap). A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
Hamis nyilatkozatot tettek, nem tudtak információt nyújtani, nem tudták benyújtani a kért dokumentumokat, és bizalmas információkat kaptak az eljárásról : Kizáró okok: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók. Igazolási mód: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). (közös) Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében (közös) ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. (EKR űrlap). A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.

5. Rész

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0001

Cím : Szántód-Kőrösh.vasútáll.felv.épül.előter.rekonstr.
Leírás : 1. rész: Szántód-Kőröshegy vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója A kapcsolódó vízépítési, közmű kiváltási, valamint egyéb építési és bontási munkákkal együtt, a szükséges egyeztetések lefolytatásával, valamint minden az építéshez, a sikeres műszaki átadáshoz, használatba vételhez és forgalomba helyezéshez szükséges hozzájárulás, engedély megszerzésével. A projekt feladata továbbá a közlekedési kapcsolatok kialakítása, valamint az állomási előtér fejlesztése a következők szerint: - akadálymentesítés, - parkolás, - kerékpártárolás biztosítása, - utastájékoztatási rendszer korszerűsítése, - környezetrendezés. A főbb mennyiségek a következők: - Meglévő két épületből a funkció nélkül maradt épület bontása, a megmaradó 218 m2 nettó alapterületű felvételi épületet működő üzem (állomási vasúti üzem, utasforgalom, jegyárusítás, utasváró, és az utasok szociális ellátásának biztosítása) mellett történő belső átalakítása során falbontások, nyílásmegszüntetések, új nyílások és új falak készülnek a műszaki dokumentáció alapján az abban szereplő mennyiségek szerint, energetikai korszerűsítése a nyílászárók korszerűsítésével, napelemes rendszer telepítésével, 1 db elektromos üzemű levegő – víz hőszivattyút telepítésével, továbbá 1 db klímaberendezés kiépítésével a kiszolgáló közművek átalakítása, kiépítése, a kapcsolódó távközlési, utasinformációs és kiszolgáló rendszerek, biztosítóberendezési munkák kiépítésével. - akadálymentesítés, 1 db akadálymentes parkolóhely kialakítása, akadálymentes és taktilis sávval ellátott gyalogjárda kialakítása; - 20 férőhelyes burkolt parkoló létesítése; - kerékpártároló kiépítése 12 db kerékpár tárolására elegendő kerékpártámasszal, - 1300 m2 alapterületen térkő burkolat építése, - 625 m2 aszfalt kopórétegű burkolat terítése; - környezetrendezés 2618 m2 teljes alapterületen előtérrendezési munka, mely tartalmazza a gyalogosfelületek és kapcsolódó zöldfelületek rendezését, beleértve a környezetarchitektúra elemeket is - 340 m hosszon távközlési hálózatok helyi kábelének, valamint a kapcsolódó távközlési és biztosítóberendezési munkák kiépítése - 9 db-os 320W-os beépített teljesítményű napelemes rendszer beépítése. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
Belső azonosító : EKR002075682024/1

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45213321 Vasútállomás építése
További osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
További osztályozás ( cpv ): 45210000 Magasépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45233228 Útburkolat építése
További osztályozás ( cpv ): 45314000 Távközlési berendezések szerelése
További osztályozás ( cpv ): 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
Mennyiség : 218 négyzetméter

5.1.2 A teljesítés helye

Postacím : Szántód 517 hrsz., Szántód 519 hrsz.
Város : Szántód
Irányítószám : 8622
Ország alegysége (NUTS) : Somogy ( HU232 )
Ország : Magyarország
További információk :

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 16 Hónap

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Nem kell megadni
Részben vagy egészben uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
Uniós alapok programja : Kohéziós Alap (CF) (2021/2027)
Az uniós alapok azonosítója : A projekt európai uniós társfinanszírozással valósul meg. A szerződés pénzügyi fedezetét az a Balatoni vasútállomások rekonstrukciója (TEN-T vonali vasútállomások) IKOP Plusz, 2.2.0-23 prioritású Támogatási Szerződés fogja biztosítani. (Uniós forrásból megvalósuló beruházások előirányzat, ÁHT azonosító: 401895).
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
További információk : A felhívásban alkalmazott rövidítések: AK – Ajánlatkérő AT – Ajánlattevő AV - Alvállalkozó EEKD - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet Alk. köv. – Alkalmassági követelmény MMK – Magyar Mérnöki Kamara AF – ajánlati felhívás A „Körforgásos gazdasági terv (Újrahasznosítási Terv) és a Fényszennyezés mérséklésére vonatkozó előírások bemutatása” kivitelezési feladat tekintetében Ajánlatkérő kötbérterhes határidőt állapított meg, amely a Szerződés hatálybalépését követő 40 nap. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában meghatározott „nettó vállalkozói díj HUF” értékelési szempont tartalékkeret nélkül értendő.

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

A stratégiai közbeszerzés célja : Nem stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Selekciós kritériumok forrásai : Hirdetmény
Kritérium : Bejegyzés egy releváns szakmai nyilvántartásba
Leírás : SZT/1. – MKIK névjegyzékben való szereplés Szakmai nyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerint: SZT/1. Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 21. § (1) és (2) bek. alkalmazását. Alkalmatlan az AT, amennyiben az építőipari kivit. tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivit. tevékenységet végzők (MKIK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.. A Kbt. 65.§ (1) bek.c) pont szerinti köv.igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában SZT/1. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívására az alábbiak szerint: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában SZT/1. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján ( https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses). A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén - amennyiben releváns - csatolandó a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét igazoló dokumentum. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén benyújtandó a releváns igazolás vagy nyilvántartás magyar nyelvű fordítása is. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és 69. § (11) bekezdés is irányadóak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (Méptv.) 69. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.
Kritérium : Egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények
Leírás : P/1. Közbeszerzés tárgyából származó árbevétel A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is figyelemmel:0 P.1) a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, közbeszerzés tárgya (magasépítési és/vagy mélyépítési létesítmény/építmény építése és/vagy átalakítása és/vagy bővítése és/vagy felújítása) szerinti - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a működésének megkezdését követő időszak közbeszerzés tárgya (magasépítési és/vagy mélyépítési létesítmény/építmény építése és/vagy átalakítása és/vagy bővítése és/vagy felújítása) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget. Közös ajánlattétel esetén az alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, ez esetben közös ajánlatot tevő gazdasági szereplők árbevételei összeadódnak. AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7) bek-ben foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya, (magasépítési és/vagy mélyépítési létesítmény/építmény építése és/vagy átalakítása és/vagy bővítése és/vagy felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az alábbi összegeket: 1. rész: nettó 750.000.000,- Ft Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdés alkalmazásával előírja, hogy több részre történő ajánlattétel esetén az árbevételi követelmények közül Ajánlattevőnek a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni és igazolni. Ajánlatkérő a felhívásban meghatározott fogalmak alatt a következőket érti: Ajánlatkérő „építmény” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 34. pontja alatti fogalmak közül az épület és műtárgy gyűjtőfogalma, építési tevékenységgel létrehozott, vagy késztermékként az építési helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Ajánlatkérő „bővítés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 8. pontja szerinti fogalmat ért: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli. Ajánlatkérő „átalakítás” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 3. pontja szerinti „átalakítás” fogalmát érti: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység. Ajánlatkérő „felújítás” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 45. pontja szerinti fogalmat érti: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység, ide nem értve az építmény teljes vagy alapokig – akár egyszerre, akár szakaszonként – történő elbontását és újraépítését. Ajánlatkérő az „építés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 29. pontja alatti fogalom alapján az építmény, építményrész, épületegyüttes, tájépítészeti alkotás megvalósítását érti.
Kritérium : Hivatkozások a meghatározott munkákra
Leírás : M/1.1. Referencia A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is figyelemmel: M/1. A Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Kr. 21. § (2a) bekezdésében b) pontjára tekintettel AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 8 évben (96 hónapban) befejezett, de legfeljebb 11 éven (132 hónapon belül) megkezdett referenciáinak ismertetését, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: • teljesítés helye; • teljesítés ideje (időtartama): kezdő és befejező időpont, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja (év, hónap, nap); • szerződést kötő másik fél neve, címe; • az elvégzett munka tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen); • a szerződés során az igazolást benyújtó gazd. szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható; • vállalkozóként, közös ajánlattevők tagjaként vagy alvállalkozóként teljesítette a szerződést • nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges. A Kr. 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 8 éven (96 hónap) belül befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett (132 hónap) összesen nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) szerint igazolt, műszaki átadás átvétellel lezárt/befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal: 1. rész: Legalább 1 db folyamatos üzemelés alatt álló épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása, amelynek nettó alapterülete elérte legalább a 160 m2 értéket. Az M/1.1. alkalmassági követelmény legfeljebb 1 db szerződéssel igazolható. Ajánlatkérő rögzíti, hogy több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a legmagasabb alapterületi követelménynek való megfelelés. Ajánlatkérő a felhívásban meghatározott fogalmak alatt a következőket érti: Ajánlatkérő „közlekedési infrastruktúra létesítmény” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 114. pontja alatti fogalmak közül az országos közúti és/vagy nyílt hozzáférésű vasúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építményeket érti, amelyek létesítésekor – az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően – eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség. Ajánlatkérő „folyamatos üzemelés alatt álló épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása” alatt: olyan közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó épület vagy közhasználatú épület építését és/vagy bővítését és/vagy átalakítását érti, amely az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák végzése során az épület rendeltetése szerinti funkcióját folyamatosan betöltötte vagy az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkákkal érintett épület vagy épületrész funkciójának áthelyezésével a funkció folyamatos fenntartása mellett kerültek elvégzésre az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák, azaz az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák elvégzése során az épületfunkciók korlátozására, csökkentésére nem került sor vagy a közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetésének fenntartása vagy a közhasználatú épület rendeltetése szerinti funkciójának fenntartása mellett új, az adott funkciót betöltő épület került megépítésre. Nem minősül folyamatos üzemelés alatt álló épület építésének és/vagy bővítésének és/vagy átalakításának az, amikor az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák elvégzése során az épület nem tölti be teljes egészében a rendeltetése szerinti funkciókat (pl. iskola bővítése nyári szünetben). Ajánlatkérő az „üzemeltetés” fogalma alatt azt a tevékenységet érti, mely a használatba vett / forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező létesítmény működtetéséhez szükséges, ideértve a létesítmény használatba vételével, közforgalom részére történő átadásával, ellenőrzésével, karbantartásával összefüggő tevékenységeket. Ajánlatkérő az „épület” fogalma alatt olyan építmény, amely szerkezeteivel fedett teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység céljából (2023. évi C. törvény 16. § 42 pont) Ajánlatkérő az „építés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 29. pontja alatti fogalom alapján az építmény, építményrész, épületegyüttes, tájépítészeti alkotás megvalósítását érti. Karakterkorlát miatt folytatás a III.4.4. pontban.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : M/2.1. Az alk. köv. való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bek. szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az AK valamennyi alk. köv. vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az AT, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alk. köv. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) M/2. A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó: a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; b) a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló iratot; c) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és d) a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember vonatkozásában a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (végzettség, beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése), a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll (az ajánlattétel időpontjában). AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az önéletrajznak szükséges tartalmaznia a szakirányú végzettség megszerzésének a dátumát. Ha az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a szakirányú végzettség meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, erre vonatkozóan egyéb iratokat nem kell csatolni (azonban a szakárnyú végzettség megszerzésének a dátumát ez esetben is szükséges szerepeltetni az önéletrajzban). Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy a jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Az ajánlattételkor már jogosultsággal rendelkező szakembernek szükséges a szakmai önéletrajzában feltüntetnie a jogosultság megszerzésének első időpontját. A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján AT a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat, a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot és adott esetben jogosultságot igazoló dok. már az ajánlatban szükséges benyújtania (amennyiben a szakemberekre vonatkozó értékelési szempont tekintetében 0-tól eltérő megajánlást tesz), tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát AK az értékelés során figyelembe veszi (ha az adott szakemberhez értékelési szempont kapcsolódik). AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, végzettséget igazoló dokumentumokat, adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, amelyhez alk. köv. is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie. A szakirányú végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. irányadó az igazolás során. Ha az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dok. fogalom meghat. tartalmaz, a szakember által ellátott fel. bemut. a definíció minden elemét tart. kell, vagy a szakembernek nyil. kell arról, hogy a szakmai önéletrajzban használt fogalmak megegyeznek az AK által a felhívásban rögzített fogalom meghat. foglaltakkal. Az alk. ig. a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11)-(12) bek., a 69. § (11a) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. és a 30. § (4) bek. is irányadó. M/2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel: A tárgyi eljárás valamennyi része tekintetében: M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember pozícióra megajánlott szakember, aki rendelkezik: a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és a végzettség megszerzését követően b) legalább 36 hónap közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó épület vagy közhasználatú épület építése és/ vagy bővítése és/vagy átalakítása során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi tapasztalattal rendelkezik. AK a (M/2.1., M/2.2. és M/2.3.) szakemberek közötti átfedés lehetőségét nem kív. bizt. Ugyanazon (M/2.1.) szakember valamennyi rész tekintetében bemutatható.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : M/2.2. Az alk. köv. való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alk. köv. von. előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alk. köv. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) M/2. A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó: a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; b) a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló iratot; c) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és d) a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a telj. bevonni kívánt szakember vonatk. a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (végzettség, beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése), a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkav. v. fogl. irányuló egyéb jogviszonyban áll (az ajánlattétel időpontjában). AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az önéletrajznak szükséges tartalmaznia a szakirányú végzettség megszerzésének a dátumát. Ha az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a szakirányú végzettség meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, erre vonatkozóan egyéb iratokat nem kell csatolni (azonban a szakárnyú végzettség megszerzésének a dátumát ez esetben is szükséges szerepeltetni az önéletrajzban). Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy a jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Az ajánlattételkor már jogosultsággal rendelkező szakembernek szükséges a szakmai önéletrajzában feltüntetnie a jogosultság megszerzésének első időpontját. A rend. állási nyil. tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján ajánlattevőnek a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat, a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot és adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot már az ajánlatban szükséges benyújtania (amennyiben a szakemberekre vonatkozó értékelési szempont tekintetében 0-tól eltérő megajánlást tesz), tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi (ha az adott szakemberhez értékelési szempont kapcsolódik). AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, végzettséget igazoló dokumentumokat, adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie. A szakirányú végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. irányadó az igazolás során. Ha az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dok. fogalom meghatározást tartalmaz, a szakember által ellátott feladat bemutatásának a definíció minden elemét tart. kell, vagy a szakembernek nyil. kell arról, hogy a szakmai önéletrajzban használt fogalmak megegyeznek az AK által a felhívásban rögzített fogalom meghat. foglaltakkal. Az alk. ig. a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11)-(12) bek., a 69. § (11a) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. és a 30. § (4) bek. is irányadó. M/2. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában M/2.2. legalább 1 fő építésvezető szakember pozícióra megajánlott szakember, aki rendelkezik: a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „MV-KÉ” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és a végzettség megszerzését követően b) legalább 36 hónap közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek építőipari kivitelezési tevékenysége során szerzett építésvezetői és/ vagy építésvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal rendelkezik. AK a (M/2.1., M/2.2. és M/2.3.) szakemberek közötti átfedés lehetőségét nem kívánja biztosítani. Ugyanazon (M/2.2.) szakember valamennyi rész tekintetében bemutatható.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : M/2.3. Az alk. köv. való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az AK valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az AT, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) M/2. A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó: a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; b) a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló iratot; c) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és d) a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember vonatkozásában a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (végzettség, beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése), a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll (az ajánlattétel időpontjában). AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az önéletrajznak szükséges tartalmaznia a szakirányú végzettség megszerzésének a dátumát. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a szakirányú végzettség meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, erre vonatkozóan egyéb iratokat nem kell csatolni (azonban a szakirányú végzettség megszerzésének a dátumát ez esetben is szükséges szerepeltetni az önéletrajzban). Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy a jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján AT a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat, a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot és adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot már az ajánlatban szükséges benyújtania (amennyiben a szakemberekre vonatkozó értékelési szempont tekintetében 0-tól eltérő megajánlást tesz), tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát AK az értékelés során figyelembe veszi (ha az adott szakemberhez értékelési szempont kapcsolódik). AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, végzettséget igazoló dokumentumokat, adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, amelyhez alk. köv. is kapcs. a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyért. beaz. kell lennie. A szakirányú végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az AT kötelezettsége és felelőssége. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. irányadó az igazolás során. Ha az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dok. fogalom meghat. tart., a szakember által ellátott fel. bemut. a definíció minden elemét tartalmaznia kell, vagy a szakembernek nyil. kell arról, hogy a szakmai önéletrajzban használt fogalmak megegy. az AK által a felhívásban rögz. fogalom meghat. foglaltakkal. Az alk. ig. a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 24. § (1) bekezdése és a 30. § (4) bekezdése is irányadó. M/2. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában M/2.3. legalább 1 fő kőműves mestervizsgával (vagy azzal egyenértékű) rendelkező szakember, aki 36 hónap építmény építése és/ vagy bővítése és/vagy átalakítása során kőművesi munkák végzésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az M/2.3. szerinti kőműves mester képesítéséről az ajánlatban a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló iratot (vagy annak másolatát) kell bemutatnia. AK rögzíti, hogy az M/2.3. szerinti szakember tekintetében előírt kőműves mester képesítés nincs kamarai nyilvántartásban történő szerepléshez kötve. Karakterkorlát miatt folytatás a III.4.4. pontban.

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : 1. M/2.1. pontja szerinti szakember, az M/2.1. b) pont szerinti alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 hónap - max. 24. hónap)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 15
Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : 2. M/2.2. pontja szerinti szakember, az M/2.2. b) pont szerinti alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 hónap – max. 24. hónap)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 15
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : 3. Nettó vállalkozói díj (HUF) tartalékkeret nélkül
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke: 1. rész: nettó 10.600.000,- Ft Az ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerinti módok bármelyikén. Készpénz átutalással, az előírt pénzösszegnek az Építési és Közlekedési Minisztérium számlájára történő befizetésével a 10032000-00003582-09030013 (IBAN: HU53 1003 2000 0000 3582 0903 0013, SWIFT: HUSTHUHB) számú letéti számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Karakterkorlát miatt a III.4.1. M/1.1. referencia (Hivatkozások meghatározott munkára) folytatása: Ajánlatkérő a „bővítés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 8. pontja alatti fogalmat érti: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli. Ajánlatkérő az „átalakítás” fogalma alatt meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének megváltoztatása vagy külső megjelenésének bontási munkákkal járó megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység. Ajánlatkérő a „nettó alapterület” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 99. pontja alatti fogalmat érti: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe. „Országos közúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények”: az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet szerinti országos közút. „Nyílt hozzáférésű vasúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények”: a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerinti nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat, kivéve a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz kapcsolódó saját célú vasúti pályahálózatokat és iparvágányokat. „Közhasználatú épület”: az olyan épület, amely a) egy vagy több, a település, településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, b) használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen, jellemzően oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, hitéleti, sport, pénzügyi, kereskedelmi, szolgáltatási, közigazgatási, igazságszolgáltatási célú épületek, vagy c) törvényben vagy kormányrendeletben közszolgáltatásként meghatározott; Karakterkorlát miatt a III.4.1. pont M/2.3. pont szakember (releváns oktatási és szakmai képesítések) folytatása: Az M/2.3. szakember tekintetében AK az egyenértékűség vizsgálata tekintetében az alábbiak szerint jár el: A kőműves mesterszakma mesterképesítésének az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szerint besorolása a 6. szint. Ajánlatkérő az egyes európai uniós tagországok országos képesítési keretrendszerének összehasonlítását és az egyenértékűség vizsgálatát ( https://europass.europa.eu/hu) az EKKR által biztosítja. AK a (M/2.1., M/2.2. és M/2.3.) szakemberek közötti átfedés lehetőségét nem kívánja biztosítani. Ugyanazon (M/2.3.) szakember valamennyi rész tekintetében bemutatható. Ajánlatkérő a felhívásban meghatározott fogalmak alatt a következőket érti: Ajánlatkérő a „projektvezető” fogalma alatt azt a szakembert érti, aki a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására és aki az építésvezető(k) / felelős műszaki vezető(k) munkáját irányítja, kapcsolatot tart a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel. Ajánlatkérő a „projektvezető-helyettes” alatt azt a szakembert kell érteni, aki egy projekt vezetője mellett, annak távollétében, tartós helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet. Ajánlatkérő az „építésvezető” alatt azt a személyt érti, aki a kivitelezési helyszínen az építési projekt folyamatának koordinálásáért és felügyeletéért felelős. Ajánlatkérő az „építésvezető-helyettes” alatt azt a személyt érti, aki a kivitelezési helyszínen az építési projekt folyamatának koordinálásáért és felügyeletéért felelős építésvezető távolmaradása esetén az építésvezető feladatait teljeskörűen ellátja. Ajánlatkérő a „közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek” fogalma alatt az olyan projekteket érti, melyek a közúti és/vagy kötöttpályás közlekedési beruházásokat foglalják magukba. Ajánlatkérő a „kőművesi munka” fogalma alatt azt a kivitelezési tevékenységet érti, ami során épületek, műtárgyak és egyéb építmények megépítése szakipari végzettséggel rendelkező szakember által kerül elvégzésre.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 12/06/2025 13:00 +02:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 60 Nap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 12/06/2025 14:00 +02:00
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap 0,5%-a minden késedelmes napra számolva a VSZF 17.2.2. és 17.2.4. szerinti esetben, 0,1% a VSZF 17.2.3., illetve 2% a VSZF 17.2.5. és 17.2.6. pontokban foglalt esetekben. Az egyes késedelmi kötbérek és azok összesített mértéke sem haladhatja meg a teljes Vállalkozói Díj 15%-át Hibás teljesítési kötbér: összesített mértéke nem haladhatja meg a Vállalkozói Díj 20%-át. Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 20%-a. A szerződéstervezet 9.1. pontjában meghatározott mérföldkőre vonatkozó kötbérterhes határidő tekintetében Ajánlatkérő 3.000.000,- Ft egy összegben megfizetendő kötbért ír elő. Teljesítési, jótállási biztosíték: váll.díj 5 %-a (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5 %-a). Jótállási idő: 36 hónap. Szavatossági idő: 60 hónap A további részleteket a VSZF és a VSZM tartalmazza.
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : AK kizárja a Kbt. 35. (8) bekezdés szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében. Karakterkorlát miatt a III.4.5. pont folytatása: A Szerződés tervezetten kedvezményezetti finanszírozású. 2 % tartalékkeret kerül előírásra valamennyi rész tekintetében. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifiz. pénzneme magyar forint (HUF). Irányadó a Kbt. 27/A. §. A részletes felt. a közbesz. dok. részét képező szerz.terv. tartalmazza.
Pénzügyi megállapodás : A projekt európai uniós társfinanszírozással valósul meg. A szerződés pénzügyi fedezetét az a Balatoni vasútállomások rekonstrukciója (TEN-T vonali vasútállomások) IKOP Plusz, 2.2.0-23 prioritású Támogatási Szerződés fogja biztosítani. (Uniós forrásból megvalósuló beruházások előirányzat, ÁHT azonosító: 401895). Előleg: Ajánlatkérő az Előleg igénybevételének lehetőségét a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján biztosítja. Az előleg mértéke a Szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg de legfeljebb kétszázötvenmillió forint. Jótállás 36, szavatosság 60 hónap. Irányadó: Kbt. 135. § (1) és (3),(5)-(8) ás (12) bekezdés, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet és 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. Alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. Kr. 32/A. §. Részszámlák: 322/2015. Kr. 32. §. Karakterkorlát miatt folytatás a III.4.6. pontban.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0002

Cím : Balatonföldv. vas. megáll.felv.ép.előtér rekonstr.
Leírás : 2. rész: Balatonföldvár vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója A kapcsolódó vízépítési, közmű kiváltási, valamint egyéb építési és bontási munkákkal együtt, a szükséges egyeztetések lefolytatásával, valamint minden az építéshez, a sikeres műszaki átadáshoz szükséges hozzájárulás megszerzésével. A meglévő épület működő üzem mellett történő (állomási vasúti üzem, utasforgalom, jegyárusítás, utasváró, és az utasok szociális ellátásának biztosítása) belső átalakítása során falbontások történnek, és új falak készülnek a műszaki dokumentáció alapján az abban szereplő mennyiségek szerint, energetikai korszerűsítése az épület összes nyílászárójának energetikai korszerűsítésével, 1 db földgáz üzemű tüzelőberendezés telepítésével, klímaberendezések telepítésével (tekintettel az épület helyi védett jellegére, így az épületnek az átalakítását követően nem kell megfelelnie a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti előírásoknak). A projekt feladata továbbá a közlekedési kapcsolatok kialakítása, valamint az állomási előtér fejlesztése a következők szerint: - akadálymentesítés, - kerékpártárolás biztosítása, - utastájékoztatási rendszer korszerűsítése, - környezetrendezés. A főbb mennyiségek a következők: - A meglévő állomásépület belső átalakítása, korszerűsítése, - akadálymentesítés, az épület és a peron akadálymentes megközelítésének céljából akadálymentes rámpa kialakítása, - kerékpártároló kiépítése 10 kerékpár tárolására elegendő kerékpártámasszal, - 302 m2 alapterületen térkő burkolat építése, - 802 m2 alapterületen terméskő burkolat építése, - környezetrendezés hozzávetőleg 2200 m2 teljes alapterületen előtérrendezési munka, mely tartalmazza a gyalogosfelületek és kapcsolódó zöldfelületek rendezését, beleértve a környezetarchitektúra elemeket is; - 971 m2 nettó alapterületű felvételi épületen rekonstrukciós munkák végzése, - 270 m hosszon távközlési hálózatok helyi kábelének, valamint a kapcsolódó távközlési és biztosítóberendezési munkák kiépítése. - 1 db földgáz üzemű tüzelőberendezés Az üzemeltetési feladatok támogatása érdekében építményinformációs modell (BIM) alapú megvalósulási dokumentációt kell készíteni, amit a kivitelezés folyamatában végzett folyamatos, az eltakarásra kerülő létesítmények, szerkezeti részek digitális geodéziai felmérése alapján kell felépíteni. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
Belső azonosító : EKR002075682024/2

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45213321 Vasútállomás építése
További osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
További osztályozás ( cpv ): 45210000 Magasépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45233228 Útburkolat építése
További osztályozás ( cpv ): 45314000 Távközlési berendezések szerelése
További osztályozás ( cpv ): 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
Mennyiség : 971 négyzetméter

5.1.2 A teljesítés helye

Postacím : Balatonföldvár 3/2 hrsz; Balatonföldvár 396 hrsz
Város : Balatonföldvár
Irányítószám : 8623
Ország alegysége (NUTS) : Somogy ( HU232 )
Ország : Magyarország
További információk :

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 16 Hónap

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Nem kell megadni
Részben vagy egészben uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
Uniós alapok programja : Kohéziós Alap (CF) (2021/2027)
Az uniós alapok azonosítója : A projekt európai uniós társfinanszírozással valósul meg. A szerződés pénzügyi fedezetét az a Balatoni vasútállomások rekonstrukciója (TEN-T vonali vasútállomások) IKOP Plusz, 2.2.0-23 prioritású Támogatási Szerződés fogja biztosítani. (Uniós forrásból megvalósuló beruházások előirányzat, ÁHT azonosító: 401895).
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
További információk : A felhívásban alkalmazott rövidítések: AK – Ajánlatkérő AT – Ajánlattevő AV - Alvállalkozó EEKD - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet Alk. köv. – Alkalmassági követelmény MMK – Magyar Mérnöki Kamara AF – ajánlati felhívás A „Körforgásos gazdasági terv (Újrahasznosítási Terv) és a Fényszennyezés mérséklésére vonatkozó előírások bemutatása” kivitelezési feladat tekintetében Ajánlatkérő kötbérterhes határidőt állapított meg, amely a Szerződés hatálybalépését követő 40 nap. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában meghatározott „nettó vállalkozói díj HUF” értékelési szempont tartalékkeret nélkül értendő.

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

A stratégiai közbeszerzés célja : Nem stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Selekciós kritériumok forrásai : Hirdetmény
Kritérium : Bejegyzés egy releváns szakmai nyilvántartásba
Leírás : Szakmai nyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerint: SZT/1. Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 21. § (1) és (2) bek. alkalmazását. Alkalmatlan az AT, amennyiben az építőipari kivit. tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivit. tevékenységet végzők (MKIK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.. A Kbt. 65.§ (1) bek.c) pont szerinti köv.igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában SZT/1. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívására az alábbiak szerint: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában SZT/1. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján ( https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses). A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén - amennyiben releváns - csatolandó a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét igazoló dokumentum. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén benyújtandó a releváns igazolás vagy nyilvántartás magyar nyelvű fordítása is. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és 69. § (11) bekezdés is irányadóak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (Méptv.) 69. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.
Kritérium : Egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények
Leírás : P/1. Közbeszerzés tárgyából származó árbevétel A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is figyelemmel:0 P.1) a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, közbeszerzés tárgya (magasépítési és/vagy mélyépítési létesítmény/építmény építése és/vagy átalakítása és/vagy bővítése és/vagy felújítása) szerinti - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a működésének megkezdését követő időszak közbeszerzés tárgya (magasépítési és/vagy mélyépítési létesítmény/építmény építése és/vagy átalakítása és/vagy bővítése és/vagy felújítása) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget. Közös ajánlattétel esetén az alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, ez esetben közös ajánlatot tevő gazdasági szereplők árbevételei összeadódnak. AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7) bek-ben foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya, (magasépítési és/vagy mélyépítési létesítmény/építmény építése és/vagy átalakítása és/vagy bővítése és/vagy felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az alábbi összegeket: 2. rész: nettó 810.000.000,- Ft Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdés alkalmazásával előírja, hogy több részre történő ajánlattétel esetén az árbevételi követelmények közül Ajánlattevőnek a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni és igazolni. Ajánlatkérő a felhívásban meghatározott fogalmak alatt a következőket érti: Ajánlatkérő „építmény” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 34. pontja alatti fogalmak közül az épület és műtárgy gyűjtőfogalma, építési tevékenységgel létrehozott, vagy késztermékként az építési helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Ajánlatkérő „bővítés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 8. pontja szerinti fogalmat ért: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli. Ajánlatkérő „átalakítás” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 3. pontja szerinti „átalakítás” fogalmát érti: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység. Ajánlatkérő „felújítás” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 45. pontja szerinti fogalmat érti: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység, ide nem értve az építmény teljes vagy alapokig – akár egyszerre, akár szakaszonként – történő elbontását és újraépítését. Ajánlatkérő az „építés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 29. pontja alatti fogalom alapján az építmény, építményrész, épületegyüttes, tájépítészeti alkotás megvalósítását érti.
Kritérium : Hivatkozások a meghatározott munkákra
Leírás : M/1.1. Referencia A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is figyelemmel: M/1. A Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Kr. 21. § (2a) bekezdésében b) pontjára tekintettel AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 8 évben (96 hónapban) befejezett, de legfeljebb 11 éven (132 hónapon belül) megkezdett referenciáinak ismertetését, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: • teljesítés helye; • teljesítés ideje (időtartama): kezdő és befejező időpont, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja (év, hónap, nap); • szerződést kötő másik fél neve, címe; • az elvégzett munka tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen); • a szerződés során az igazolást benyújtó gazd. szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható; • vállalkozóként, közös ajánlattevők tagjaként vagy alvállalkozóként teljesítette a szerződést • nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges. A Kr. 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 8 éven (96 hónap) belül befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett (132 hónap) összesen nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) szerint igazolt, műszaki átadás átvétellel lezárt/befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal: 2. rész: Legalább 1 db folyamatos üzemelés alatt álló épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása, amelynek nettó alapterülete elérte legalább a 360 m2 értéket. Az M/1.1. alkalmassági követelmény legfeljebb 2 db szerződéssel igazolható. Ajánlatkérő rögzíti, hogy több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a legmagasabb alapterületi követelménynek való megfelelés. Ajánlatkérő a felhívásban meghatározott fogalmak alatt a következőket érti: Ajánlatkérő „közlekedési infrastruktúra létesítmény” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 114. pontja alatti fogalmak közül az országos közúti és/vagy nyílt hozzáférésű vasúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építményeket érti, amelyek létesítésekor – az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően – eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség. Ajánlatkérő „folyamatos üzemelés alatt álló épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása” alatt: olyan közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó épület vagy közhasználatú épület építését és/vagy bővítését és/vagy átalakítását érti, amely az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák végzése során az épület rendeltetése szerinti funkcióját folyamatosan betöltötte vagy az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkákkal érintett épület vagy épületrész funkciójának áthelyezésével a funkció folyamatos fenntartása mellett kerültek elvégzésre az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák, azaz az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák elvégzése során az épületfunkciók korlátozására, csökkentésére nem került sor vagy a közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetésének fenntartása vagy a közhasználatú épület rendeltetése szerinti funkciójának fenntartása mellett új, az adott funkciót betöltő épület került megépítésre. Nem minősül folyamatos üzemelés alatt álló épület építésének és/vagy bővítésének és/vagy átalakításának az, amikor az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák elvégzése során az épület nem tölti be teljes egészében a rendeltetése szerinti funkciókat (pl. iskola bővítése nyári szünetben). Ajánlatkérő az „üzemeltetés” fogalma alatt azt a tevékenységet érti, mely a használatba vett / forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező létesítmény működtetéséhez szükséges, ideértve a létesítmény használatba vételével, közforgalom részére történő átadásával, ellenőrzésével, karbantartásával összefüggő tevékenységeket. Ajánlatkérő az „épület” fogalma alatt olyan építmény, amely szerkezeteivel fedett teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység céljából (2023. évi C. törvény 16. § 42 pont) Ajánlatkérő az „építés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 29. pontja alatti fogalom alapján az építmény, építményrész, épületegyüttes, tájépítészeti alkotás megvalósítását érti. Karakterkorlát miatt folytatás a III.4.4. pontban.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : M/2.1. Az alk. köv. való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bek. szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az AK valamennyi alk. köv. vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az AT, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alk. köv. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) M/2. A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó: a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; b) a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló iratot; c) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és d) a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember vonatkozásában a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (végzettség, beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése), a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll (az ajánlattétel időpontjában). AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az önéletrajznak szükséges tartalmaznia a szakirányú végzettség megszerzésének a dátumát. Ha az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a szakirányú végzettség meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, erre vonatkozóan egyéb iratokat nem kell csatolni (azonban a szakárnyú végzettség megszerzésének a dátumát ez esetben is szükséges szerepeltetni az önéletrajzban). Ha az bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy a jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Az ajánlattételkor már jogosultsággal rendelkező szakembernek szükséges a szakmai önéletrajzában feltüntetnie a jogosultság megszerzésének első időpontját. A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján ajánlattevőnek a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat, a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot és adott esetben jogosultságot igazoló dok. már az ajánlatban szükséges benyújtania (amennyiben a szakemberekre vonatkozó értékelési szempont tekintetében 0-tól eltérő megajánlást tesz), tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát AK az értékelés során figyelembe veszi (ha az adott szakemberhez értékelési szempont kapcsolódik). AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, végzettséget igazoló dokumentumokat, adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, amelyhez alk. köv. is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie. A szakirányú végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. irányadó az igazolás során. Ha az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dok. fogalom meghat. tartalmaz, a szakember által ellátott fel. bemut. a definíció minden elemét tart. kell, vagy a szakembernek nyil. kell arról, hogy a szakmai önéletrajzban használt fogalmak megegyeznek az AK által a felhívásban rögzített fogalom meghat. foglaltakkal. Az alk. ig. a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11)-(12) bek., a 69. § (11a) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. és a 30. § (4) bek. is irányadó. M/2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel: A tárgyi eljárás valamennyi része tekintetében: M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember pozícióra megajánlott szakember, aki rendelkezik: a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és a végzettség megszerzését követően b) legalább 36 hónap közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó épület vagy közhasználatú épület építése és/ vagy bővítése és/vagy átalakítása során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi tapasztalattal rendelkezik. AK a (M/2.1., M/2.2. és M/2.3.) szakemberek közötti átfedés lehetőségét nem kív. bizt. Ugyanazon (M/2.1.) szakember valamennyi rész tekintetében bemutatható.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : M/2.2. Az alk. köv. való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alk. köv. von. előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alk. köv. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) M/2. A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó: a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; b) a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló iratot; c) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és d) a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a telj. bevonni kívánt szakember vonatk. a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (végzettség, beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése), a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkav. v. fogl. irányuló egyéb jogviszonyban áll (az ajánlattétel időpontjában). AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az önéletrajznak szükséges tartalmaznia a szakirányú végzettség megszerzésének a dátumát. Ha az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a szakirányú végzettség meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, erre vonatkozóan egyéb iratokat nem kell csatolni (azonban a szakárnyú végzettség megszerzésének a dátumát ez esetben is szükséges szerepeltetni az önéletrajzban). Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy a jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Az ajánlattételkor már jogosultsággal rendelkező szakembernek szükséges a szakmai önéletrajzában feltüntetnie a jogosultság megszerzésének első időpontját. A rend. állási nyil. tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján ajánlattevőnek a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat, a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot és adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot már az ajánlatban szükséges benyújtania (amennyiben a szakemberekre vonatkozó értékelési szempont tekintetében 0-tól eltérő megajánlást tesz), tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi (ha az adott szakemberhez értékelési szempont kapcsolódik). AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, végzettséget igazoló dokumentumokat, adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie. A szakirányú végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. irányadó az igazolás során. Ha az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dok. fogalom meghatározást tartalmaz, a szakember által ellátott feladat bemutatásának a definíció minden elemét tart. kell, vagy a szakembernek nyil. kell arról, hogy a szakmai önéletrajzban használt fogalmak megegyeznek az AK által a felhívásban rögzített fogalom meghat. foglaltakkal. Az alk. ig. a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11)-(12) bek., a 69. § (11a) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. és a 30. § (4) bek. is irányadó. M/2. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában M/2.2. legalább 1 fő építésvezető szakember pozícióra megajánlott szakember, aki rendelkezik: a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „MV-KÉ” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és a végzettség megszerzését követően b) legalább 36 hónap közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek építőipari kivitelezési tevékenysége során szerzett építésvezetői és/ vagy építésvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal rendelkezik. AK a (M/2.1., M/2.2. és M/2.3.) szakemberek közötti átfedés lehetőségét nem kívánja biztosítani. Ugyanazon (M/2.2.) szakember valamennyi rész tekintetében bemutatható.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : M/2.3. Az alk. köv. való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az AK valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az AT, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) M/2. A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó: a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; b) a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló iratot; c) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és d) a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember vonatkozásában a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (végzettség, beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése), a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll (az ajánlattétel időpontjában). AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az önéletrajznak szükséges tartalmaznia a szakirányú végzettség megszerzésének a dátumát. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a szakirányú végzettség meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, erre vonatkozóan egyéb iratokat nem kell csatolni (azonban a szakirányú végzettség megszerzésének a dátumát ez esetben is szükséges szerepeltetni az önéletrajzban). Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy a jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján AT a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat, a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot és adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot már az ajánlatban szükséges benyújtania (amennyiben a szakemberekre vonatkozó értékelési szempont tekintetében 0-tól eltérő megajánlást tesz), tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát AK az értékelés során figyelembe veszi (ha az adott szakemberhez értékelési szempont kapcsolódik). AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, végzettséget igazoló dokumentumokat, adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, amelyhez alk. köv. is kapcs. a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyért. beaz. kell lennie. A szakirányú végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az AT kötelezettsége és felelőssége. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. irányadó az igazolás során. Ha az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dok. fogalom meghat. tart., a szakember által ellátott fel. bemut. a definíció minden elemét tartalmaznia kell, vagy a szakembernek nyil. kell arról, hogy a szakmai önéletrajzban használt fogalmak megegy. az AK által a felhívásban rögz. fogalom meghat. foglaltakkal. Az alk. ig. a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 24. § (1) bekezdése és a 30. § (4) bekezdése is irányadó. M/2. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában M/2.3. legalább 1 fő kőműves mestervizsgával (vagy azzal egyenértékű) rendelkező szakember, aki 36 hónap építmény építése és/ vagy bővítése és/vagy átalakítása során kőművesi munkák végzésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az M/2.3. szerinti kőműves mester képesítéséről az ajánlatban a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló iratot (vagy annak másolatát) kell bemutatnia. AK rögzíti, hogy az M/2.3. szerinti szakember tekintetében előírt kőműves mester képesítés nincs kamarai nyilvántartásban történő szerepléshez kötve. Karakterkorlát miatt folytatás a III.4.4. pontban.

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : 1. M/2.1. pontja szerinti szakember, az M/2.1. b) pont szerinti alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 hónap – max. 24. hónap)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 15
Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : 2. M/2.2. pontja szerinti szakember, az M/2.2. b) pont szerinti alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap max. 24 hónap)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 15
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : 3. Nettó vállalkozói díj (HUF) tartalékkeret nélkül
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke: 2. rész: nettó 11.500.000,- Ft Az ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerinti módok bármelyikén. Készpénz átutalással, az előírt pénzösszegnek az Építési és Közlekedési Minisztérium számlájára történő befizetésével a 10032000-00003582-09030013 (IBAN: HU53 1003 2000 0000 3582 0903 0013, SWIFT: HUSTHUHB) számú letéti számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Karakterkorlát miatt a III.4.1. M/1.1. referencia (Hivatkozások meghatározott munkára) folytatása: Ajánlatkérő a „bővítés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 8. pontja alatti fogalmat érti: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli. Ajánlatkérő az „átalakítás” fogalma alatt meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének megváltoztatása vagy külső megjelenésének bontási munkákkal járó megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység. Ajánlatkérő a „nettó alapterület” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 99. pontja alatti fogalmat érti: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe. „Országos közúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények”: az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet szerinti országos közút. „Nyílt hozzáférésű vasúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények”: a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerinti nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat, kivéve a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz kapcsolódó saját célú vasúti pályahálózatokat és iparvágányokat. „Közhasználatú épület”: az olyan épület, amely a) egy vagy több, a település, településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, b) használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen, jellemzően oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, hitéleti, sport, pénzügyi, kereskedelmi, szolgáltatási, közigazgatási, igazságszolgáltatási célú épületek, vagy c) törvényben vagy kormányrendeletben közszolgáltatásként meghatározott; Karakterkorlát miatt a III.4.1. pont M/2.3. pont szakember (releváns oktatási és szakmai képesítések) folytatása: Az M/2.3. szakember tekintetében AK az egyenértékűség vizsgálata tekintetében az alábbiak szerint jár el: A kőműves mesterszakma mesterképesítésének az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szerint besorolása a 6. szint. Ajánlatkérő az egyes európai uniós tagországok országos képesítési keretrendszerének összehasonlítását és az egyenértékűség vizsgálatát ( https://europass.europa.eu/hu) az EKKR által biztosítja. AK a (M/2.1., M/2.2. és M/2.3.) szakemberek közötti átfedés lehetőségét nem kívánja biztosítani. Ugyanazon (M/2.3.) szakember valamennyi rész tekintetében bemutatható. Ajánlatkérő a felhívásban meghatározott fogalmak alatt a következőket érti: Ajánlatkérő a „projektvezető” fogalma alatt azt a szakembert érti, aki a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására és aki az építésvezető(k) / felelős műszaki vezető(k) munkáját irányítja, kapcsolatot tart a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel. Ajánlatkérő a „projektvezető-helyettes” alatt azt a szakembert kell érteni, aki egy projekt vezetője mellett, annak távollétében, tartós helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet. Ajánlatkérő az „építésvezető” alatt azt a személyt érti, aki a kivitelezési helyszínen az építési projekt folyamatának koordinálásáért és felügyeletéért felelős. Ajánlatkérő az „építésvezető-helyettes” alatt azt a személyt érti, aki a kivitelezési helyszínen az építési projekt folyamatának koordinálásáért és felügyeletéért felelős építésvezető távolmaradása esetén az építésvezető feladatait teljeskörűen ellátja. Ajánlatkérő a „közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek” fogalma alatt az olyan projekteket érti, melyek a közúti és/vagy kötöttpályás közlekedési beruházásokat foglalják magukba. Ajánlatkérő a „kőművesi munka” fogalma alatt azt a kivitelezési tevékenységet érti, ami során épületek, műtárgyak és egyéb építmények megépítése szakipari végzettséggel rendelkező szakember által kerül elvégzésre.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 12/06/2025 13:00 +02:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 60 Nap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 12/06/2025 14:00 +02:00
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap 0,5%-a minden késedelmes napra számolva a VSZF 17.2.2. és 17.2.4. szerinti esetben, 0,1% a VSZF 17.2.3., illetve 2% a VSZF 17.2.5. és 17.2.6. pontokban foglalt esetekben. Az egyes késedelmi kötbérek és azok összesített mértéke sem haladhatja meg a teljes Vállalkozói Díj 15%-át Hibás teljesítési kötbér: összesített mértéke nem haladhatja meg a Vállalkozói Díj 20%-át. Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 20%-a. A szerződéstervezet 9.1. pontjában meghatározott mérföldkőre vonatkozó kötbérterhes határidő tekintetében Ajánlatkérő 3.000.000,- Ft egy összegben megfizetendő kötbért ír elő. Teljesítési, jótállási biztosíték: váll.díj 5 %-a (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5 %-a). Jótállási idő: 36 hónap. Szavatossági idő: 60 hónap A további részleteket a VSZF és a VSZM tartalmazza.
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : AK kizárja a Kbt. 35. (8) bekezdés szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében. Karakterkorlát miatt a III.4.5. pont folytatása: A Szerződés tervezetten kedvezményezetti finanszírozású. 2 % tartalékkeret kerül előírásra valamennyi rész tekintetében. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifiz. pénzneme magyar forint (HUF). Irányadó a Kbt. 27/A. §. A részletes felt. a közbesz. dok. részét képező szerz.terv. tartalmazza.
Pénzügyi megállapodás : A projekt európai uniós társfinanszírozással valósul meg. A szerződés pénzügyi fedezetét az a Balatoni vasútállomások rekonstrukciója (TEN-T vonali vasútállomások) IKOP Plusz, 2.2.0-23 prioritású Támogatási Szerződés fogja biztosítani. (Uniós forrásból megvalósuló beruházások előirányzat, ÁHT azonosító: 401895). Előleg: Ajánlatkérő az Előleg igénybevételének lehetőségét a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján biztosítja. Az előleg mértéke a Szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg de legfeljebb kétszázötvenmillió forint. Jótállás 36, szavatosság 60 hónap. Irányadó: Kbt. 135. § (1) és (3),(5)-(8) ás (12) bekezdés, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet és 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. Alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. Kr. 32/A. §. Részszámlák: 322/2015. Kr. 32. §. Karakterkorlát miatt folytatás a III.4.6. pontban.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0003

Cím : Balatonszárszó vasútáll. felv. ép.előtér rekonstr.
Leírás : 3. rész: Balatonszárszó vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója A kapcsolódó vízépítési, közmű kiváltási, valamint egyéb építési és bontási munkákkal együtt, a szükséges egyeztetések lefolytatásával, valamint minden az építéshez, a sikeres műszaki átadáshoz, használatba vételhez szükséges hozzájárulás, engedély megszerzésével. A meglévő állomásépület részleges (forgalmi iroda terv szerinti 22,12 m2 részén kívül az épület valamennyi további részének) bontását követően részben a helyére kerülő új korszerű állomásépület működő üzem mellett történő (állomási vasúti üzem, utasforgalom, jegyárusítás, utasváró, és az utasok szociális ellátásának biztosításával) építése, napelemes rendszer kiépítésével, padlófűtés és fan-coilos hűtés-fűtés kiépítésével. A projekt feladata továbbá a közlekedési kapcsolatok kialakítása, valamint az állomási előtér fejlesztése a következők szerint: - akadálymentesítés, - parkolás, - kerékpártárolás biztosítása, - utastájékoztatási rendszer korszerűsítése, - környezetrendezés. A főbb mennyiségek a következők: - Állomásépület építése - 1 db K+R, 1 db mozgássérült várakozóhely kialakítása - 7db kerékpártároló kialakítása - 535 m2 alapterületen térkő burkolat építése, - 406 m2 alapterületen terméskő burkolat építése - 219 m2 aszfaltburkolat építés, mely magában foglalja a meglévő 9 férőhelyes parkoló aszfalt kopóréteg cseréjét - környezetrendezés hozzávetőleg 1380 m2 teljes alapterületen előtérrendezési munka, mely tartalmazza a gyalogosfelületek és kapcsolódó zöldfelületek rendezését, beleértve a környezetarchitektúra elemeket is; - 258 m2 nettó alapterületen (a falak által befoglalt belső terület) felvételi épület építési munka, valamint a felvételi épületet kiszolgáló közművek átalakítása, kiépítése - 250 m hosszon távközlési hálózatok helyi kábelének, valamint a kapcsolódó távközlési és biztosítóberendezési munkák kiépítése. - 23,2 kW-os (61db 380 W modul) napelemes rendszer kiépítése Az üzemeltetési feladatok támogatása érdekében építményinformációs modell (BIM) alapú megvalósulási dokumentációt kell készíteni, amit a kivitelezés folyamatában végzett folyamatos, az eltakarásra kerülő létesítmények, szerkezeti részek digitális geodéziai felmérése alapján kell felépíteni. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
Belső azonosító : EKR002075682024/3

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45213321 Vasútállomás építése
További osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
További osztályozás ( cpv ): 45210000 Magasépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45233228 Útburkolat építése
További osztályozás ( cpv ): 45314000 Távközlési berendezések szerelése
További osztályozás ( cpv ): 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
Mennyiség : 258 négyzetméter

5.1.2 A teljesítés helye

Postacím : Balatonszárszó 360/2 hrsz.; Balatonszárszó 920 hrsz.; Balatonszárszó 1195/2 hrsz.; Balatonszárszó 937/7 hrsz.; Balatonszárszó 360/1 hrsz.
Város : Balatonszárszó
Irányítószám : 8624
Ország alegysége (NUTS) : Somogy ( HU232 )
Ország : Magyarország
További információk :

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 19 Hónap

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Nem kell megadni
Részben vagy egészben uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
Uniós alapok programja : Kohéziós Alap (CF) (2021/2027)
Az uniós alapok azonosítója : A projekt európai uniós társfinanszírozással valósul meg. A szerződés pénzügyi fedezetét az a Balatoni vasútállomások rekonstrukciója (TEN-T vonali vasútállomások) IKOP Plusz, 2.2.0-23 prioritású Támogatási Szerződés fogja biztosítani. (Uniós forrásból megvalósuló beruházások előirányzat, ÁHT azonosító: 401895).
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
További információk : A felhívásban alkalmazott rövidítések: AK – Ajánlatkérő AT – Ajánlattevő AV - Alvállalkozó EEKD - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet Alk. köv. – Alkalmassági követelmény MMK – Magyar Mérnöki Kamara AF – ajánlati felhívás A „Körforgásos gazdasági terv (Újrahasznosítási Terv) és a Fényszennyezés mérséklésére vonatkozó előírások bemutatása” kivitelezési feladat tekintetében Ajánlatkérő kötbérterhes határidőt állapított meg, amely a Szerződés hatálybalépését követő 40 nap. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában meghatározott „nettó vállalkozói díj HUF” értékelési szempont tartalékkeret nélkül értendő.

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

A stratégiai közbeszerzés célja : Nem stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Selekciós kritériumok forrásai : Hirdetmény
Kritérium : Bejegyzés egy releváns szakmai nyilvántartásba
Leírás : Szakmai nyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerint: SZT/1. Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 21. § (1) és (2) bek. alkalmazását. Alkalmatlan az AT, amennyiben az építőipari kivit. tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivit. tevékenységet végzők (MKIK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.. A Kbt. 65.§ (1) bek.c) pont szerinti köv.igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában SZT/1. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívására az alábbiak szerint: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában SZT/1. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján ( https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses). A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén - amennyiben releváns - csatolandó a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét igazoló dokumentum. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén benyújtandó a releváns igazolás vagy nyilvántartás magyar nyelvű fordítása is. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és 69. § (11) bekezdés is irányadóak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (Méptv.) 69. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.
Kritérium : Egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények
Leírás : P/1. Közbeszerzés tárgyából származó árbevétel A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is figyelemmel:0 P.1) a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, közbeszerzés tárgya (magasépítési és/vagy mélyépítési létesítmény/építmény építése és/vagy átalakítása és/vagy bővítése és/vagy felújítása) szerinti - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a működésének megkezdését követő időszak közbeszerzés tárgya (magasépítési és/vagy mélyépítési létesítmény/építmény építése és/vagy átalakítása és/vagy bővítése és/vagy felújítása) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget. Közös ajánlattétel esetén az alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, ez esetben közös ajánlatot tevő gazdasági szereplők árbevételei összeadódnak. AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7) bek-ben foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya, (magasépítési és/vagy mélyépítési létesítmény/építmény építése és/vagy átalakítása és/vagy bővítése és/vagy felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az alábbi összegeket: 3. rész: nettó 770.000.000,- Ft Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdés alkalmazásával előírja, hogy több részre történő ajánlattétel esetén az árbevételi követelmények közül Ajánlattevőnek a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni és igazolni. Ajánlatkérő a felhívásban meghatározott fogalmak alatt a következőket érti: Ajánlatkérő „építmény” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 34. pontja alatti fogalmak közül az épület és műtárgy gyűjtőfogalma, építési tevékenységgel létrehozott, vagy késztermékként az építési helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Ajánlatkérő „bővítés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 8. pontja szerinti fogalmat ért: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli. Ajánlatkérő „átalakítás” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 3. pontja szerinti „átalakítás” fogalmát érti: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység. Ajánlatkérő „felújítás” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 45. pontja szerinti fogalmat érti: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység, ide nem értve az építmény teljes vagy alapokig – akár egyszerre, akár szakaszonként – történő elbontását és újraépítését. Ajánlatkérő az „építés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 29. pontja alatti fogalom alapján az építmény, építményrész, épületegyüttes, tájépítészeti alkotás megvalósítását érti.
Kritérium : Hivatkozások a meghatározott munkákra
Leírás : M/1.1. Referencia A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is figyelemmel: M/1. A Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Kr. 21. § (2a) bekezdésében b) pontjára tekintettel AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 8 évben (96 hónapban) befejezett, de legfeljebb 11 éven (132 hónapon belül) megkezdett referenciáinak ismertetését, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: • teljesítés helye; • teljesítés ideje (időtartama): kezdő és befejező időpont, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja (év, hónap, nap); • szerződést kötő másik fél neve, címe; • az elvégzett munka tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen); • a szerződés során az igazolást benyújtó gazd. szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható; • vállalkozóként, közös ajánlattevők tagjaként vagy alvállalkozóként teljesítette a szerződést • nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges. A Kr. 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 8 éven (96 hónap) belül befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett (132 hónap) összesen nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) szerint igazolt, műszaki átadás átvétellel lezárt/befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal: 3. rész: Legalább 1 db folyamatos üzemelés alatt álló épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása, amelynek nettó alapterülete elérte legalább a 190 m2 értéket. Az M/1.1. alkalmassági követelmény legfeljebb 1 db szerződéssel igazolható. Ajánlatkérő rögzíti, hogy több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a legmagasabb alapterületi követelménynek való megfelelés. Ajánlatkérő a felhívásban meghatározott fogalmak alatt a következőket érti: Ajánlatkérő „közlekedési infrastruktúra létesítmény” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 114. pontja alatti fogalmak közül az országos közúti és/vagy nyílt hozzáférésű vasúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építményeket érti, amelyek létesítésekor – az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően – eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség. Ajánlatkérő „folyamatos üzemelés alatt álló épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása” alatt: olyan közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó épület vagy közhasználatú épület építését és/vagy bővítését és/vagy átalakítását érti, amely az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák végzése során az épület rendeltetése szerinti funkcióját folyamatosan betöltötte vagy az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkákkal érintett épület vagy épületrész funkciójának áthelyezésével a funkció folyamatos fenntartása mellett kerültek elvégzésre az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák, azaz az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák elvégzése során az épületfunkciók korlátozására, csökkentésére nem került sor vagy a közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetésének fenntartása vagy a közhasználatú épület rendeltetése szerinti funkciójának fenntartása mellett új, az adott funkciót betöltő épület került megépítésre. Nem minősül folyamatos üzemelés alatt álló épület építésének és/vagy bővítésének és/vagy átalakításának az, amikor az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák elvégzése során az épület nem tölti be teljes egészében a rendeltetése szerinti funkciókat (pl. iskola bővítése nyári szünetben). Ajánlatkérő az „üzemeltetés” fogalma alatt azt a tevékenységet érti, mely a használatba vett / forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező létesítmény működtetéséhez szükséges, ideértve a létesítmény használatba vételével, közforgalom részére történő átadásával, ellenőrzésével, karbantartásával összefüggő tevékenységeket. Ajánlatkérő az „épület” fogalma alatt olyan építmény, amely szerkezeteivel fedett teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység céljából (2023. évi C. törvény 16. § 42 pont) Ajánlatkérő az „építés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 29. pontja alatti fogalom alapján az építmény, építményrész, épületegyüttes, tájépítészeti alkotás megvalósítását érti. Karakterkorlát miatt folytatás a III.4.4. pontban.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : M/2.1. Az alk. köv. való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bek. szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az AK valamennyi alk. köv. vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az AT, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alk. köv. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) M/2. A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó: a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; b) a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló iratot; c) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és d) a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember vonatkozásában a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (végzettség, beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése), a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll (az ajánlattétel időpontjában). AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az önéletrajznak szükséges tartalmaznia a szakirányú végzettség megszerzésének a dátumát. Ha az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a szakirányú végzettség meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, erre vonatkozóan egyéb iratokat nem kell csatolni (azonban a szakárnyú végzettség megszerzésének a dátumát ez esetben is szükséges szerepeltetni az önéletrajzban). Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy a jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Az ajánlattételkor már jogosultsággal rendelkező szakembernek szükséges a szakmai önéletrajzában feltüntetnie a jogosultság megszerzésének első időpontját. A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján ajánlattevőnek a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat, a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot és adott esetben jogosultságot igazoló dok. már az ajánlatban szükséges benyújtania (amennyiben a szakemberekre vonatkozó értékelési szempont tekintetében 0-tól eltérő megajánlást tesz), tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát AK az értékelés során figyelembe veszi (ha az adott szakemberhez értékelési szempont kapcsolódik). AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, végzettséget igazoló dokumentumokat, adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, amelyhez alk. köv. is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie. A szakirányú végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. irányadó az igazolás során. Ha az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dok. fogalom meghat. tartalmaz, a szakember által ellátott fel. bemut. a definíció minden elemét tart. kell, vagy a szakembernek nyil. kell arról, hogy a szakmai önéletrajzban használt fogalmak megegyeznek az AK által a felhívásban rögzített fogalom meghat. foglaltakkal. Az alk. ig. a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11)-(12) bek., a 69. § (11a) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. és a 30. § (4) bek. is irányadó. M/2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel: A tárgyi eljárás valamennyi része tekintetében: M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember pozícióra megajánlott szakember, aki rendelkezik: a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és a végzettség megszerzését követően b) legalább 36 hónap közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó épület vagy közhasználatú épület építése és/ vagy bővítése és/vagy átalakítása során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi tapasztalattal rendelkezik. AK a (M/2.1., M/2.2. és M/2.3.) szakemberek közötti átfedés lehetőségét nem kív. bizt. Ugyanazon (M/2.1.) szakember valamennyi rész tekintetében bemutatható.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : M/2.2. Az alk. köv. való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alk. köv. von. előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alk. köv. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) M/2. A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó: a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; b) a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló iratot; c) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és d) a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a telj. bevonni kívánt szakember vonatk. a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (végzettség, beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése), a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkav. v. fogl. irányuló egyéb jogviszonyban áll (az ajánlattétel időpontjában). AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az önéletrajznak szükséges tartalmaznia a szakirányú végzettség megszerzésének a dátumát. Ha az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a szakirányú végzettség meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, erre vonatkozóan egyéb iratokat nem kell csatolni (azonban a szakárnyú végzettség megszerzésének a dátumát ez esetben is szükséges szerepeltetni az önéletrajzban). Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy a jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Az ajánlattételkor már jogosultsággal rendelkező szakembernek szükséges a szakmai önéletrajzában feltüntetnie a jogosultság megszerzésének első időpontját. A rend. állási nyil. tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján ajánlattevőnek a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat, a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot és adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot már az ajánlatban szükséges benyújtania (amennyiben a szakemberekre vonatkozó értékelési szempont tekintetében 0-tól eltérő megajánlást tesz), tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi (ha az adott szakemberhez értékelési szempont kapcsolódik). AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, végzettséget igazoló dokumentumokat, adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie. A szakirányú végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. irányadó az igazolás során. Ha az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dok. fogalom meghatározást tartalmaz, a szakember által ellátott feladat bemutatásának a definíció minden elemét tart. kell, vagy a szakembernek nyil. kell arról, hogy a szakmai önéletrajzban használt fogalmak megegyeznek az AK által a felhívásban rögzített fogalom meghat. foglaltakkal. Az alk. ig. a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11)-(12) bek., a 69. § (11a) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. és a 30. § (4) bek. is irányadó. M/2. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában M/2.2. legalább 1 fő építésvezető szakember pozícióra megajánlott szakember, aki rendelkezik: a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „MV-KÉ” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és a végzettség megszerzését követően b) legalább 36 hónap közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek építőipari kivitelezési tevékenysége során szerzett építésvezetői és/ vagy építésvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal rendelkezik. AK a (M/2.1., M/2.2. és M/2.3.) szakemberek közötti átfedés lehetőségét nem kívánja biztosítani. Ugyanazon (M/2.2.) szakember valamennyi rész tekintetében bemutatható.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : M/2.3. Az alk. köv. való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az AK valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az AT, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) M/2. A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó: a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; b) a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló iratot; c) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és d) a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember vonatkozásában a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (végzettség, beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése), a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll (az ajánlattétel időpontjában). AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az önéletrajznak szükséges tartalmaznia a szakirányú végzettség megszerzésének a dátumát. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a szakirányú végzettség meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, erre vonatkozóan egyéb iratokat nem kell csatolni (azonban a szakirányú végzettség megszerzésének a dátumát ez esetben is szükséges szerepeltetni az önéletrajzban). Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy a jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján AT a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat, a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot és adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot már az ajánlatban szükséges benyújtania (amennyiben a szakemberekre vonatkozó értékelési szempont tekintetében 0-tól eltérő megajánlást tesz), tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát AK az értékelés során figyelembe veszi (ha az adott szakemberhez értékelési szempont kapcsolódik). AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, végzettséget igazoló dokumentumokat, adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, amelyhez alk. köv. is kapcs. a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyért. beaz. kell lennie. A szakirányú végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az AT kötelezettsége és felelőssége. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. irányadó az igazolás során. Ha az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dok. fogalom meghat. tart., a szakember által ellátott fel. bemut. a definíció minden elemét tartalmaznia kell, vagy a szakembernek nyil. kell arról, hogy a szakmai önéletrajzban használt fogalmak megegy. az AK által a felhívásban rögz. fogalom meghat. foglaltakkal. Az alk. ig. a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 24. § (1) bekezdése és a 30. § (4) bekezdése is irányadó. M/2. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában M/2.3. legalább 1 fő kőműves mestervizsgával (vagy azzal egyenértékű) rendelkező szakember, aki 36 hónap építmény építése és/ vagy bővítése és/vagy átalakítása során kőművesi munkák végzésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az M/2.3. szerinti kőműves mester képesítéséről az ajánlatban a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló iratot (vagy annak másolatát) kell bemutatnia. AK rögzíti, hogy az M/2.3. szerinti szakember tekintetében előírt kőműves mester képesítés nincs kamarai nyilvántartásban történő szerepléshez kötve. Karakterkorlát miatt folytatás a III.4.4. pontban.

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : 1. M/2.1. pontja szerinti szakember, az M/2.1. b) pont szerinti alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 hónap – max. 24. hónap)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 15
Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : 2. M/2.2. pontja szerinti szakember, az M/2.2. b) pont szerinti alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap max. 24 hónap)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 15
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : 3. Nettó vállalkozói díj (HUF) tartalékkeret nélkül
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke: 3. rész: nettó 10.900.000,- Ft Az ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerinti módok bármelyikén. Készpénz átutalással, az előírt pénzösszegnek az Építési és Közlekedési Minisztérium számlájára történő befizetésével a 10032000-00003582-09030013 (IBAN: HU53 1003 2000 0000 3582 0903 0013, SWIFT: HUSTHUHB) számú letéti számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Karakterkorlát miatt a III.4.1. M/1.1. referencia (Hivatkozások meghatározott munkára) folytatása: Ajánlatkérő a „bővítés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 8. pontja alatti fogalmat érti: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli. Ajánlatkérő az „átalakítás” fogalma alatt meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének megváltoztatása vagy külső megjelenésének bontási munkákkal járó megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység. Ajánlatkérő a „nettó alapterület” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 99. pontja alatti fogalmat érti: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe. „Országos közúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények”: az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet szerinti országos közút. „Nyílt hozzáférésű vasúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények”: a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerinti nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat, kivéve a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz kapcsolódó saját célú vasúti pályahálózatokat és iparvágányokat. „Közhasználatú épület”: az olyan épület, amely a) egy vagy több, a település, településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, b) használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen, jellemzően oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, hitéleti, sport, pénzügyi, kereskedelmi, szolgáltatási, közigazgatási, igazságszolgáltatási célú épületek, vagy c) törvényben vagy kormányrendeletben közszolgáltatásként meghatározott; Karakterkorlát miatt a III.4.1. pont M/2.3. pont szakember (releváns oktatási és szakmai képesítések) folytatása: Az M/2.3. szakember tekintetében AK az egyenértékűség vizsgálata tekintetében az alábbiak szerint jár el: A kőműves mesterszakma mesterképesítésének az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szerint besorolása a 6. szint. Ajánlatkérő az egyes európai uniós tagországok országos képesítési keretrendszerének összehasonlítását és az egyenértékűség vizsgálatát ( https://europass.europa.eu/hu) az EKKR által biztosítja. AK a (M/2.1., M/2.2. és M/2.3.) szakemberek közötti átfedés lehetőségét nem kívánja biztosítani. Ugyanazon (M/2.3.) szakember valamennyi rész tekintetében bemutatható. Ajánlatkérő a felhívásban meghatározott fogalmak alatt a következőket érti: Ajánlatkérő a „projektvezető” fogalma alatt azt a szakembert érti, aki a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására és aki az építésvezető(k) / felelős műszaki vezető(k) munkáját irányítja, kapcsolatot tart a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel. Ajánlatkérő a „projektvezető-helyettes” alatt azt a szakembert kell érteni, aki egy projekt vezetője mellett, annak távollétében, tartós helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet. Ajánlatkérő az „építésvezető” alatt azt a személyt érti, aki a kivitelezési helyszínen az építési projekt folyamatának koordinálásáért és felügyeletéért felelős. Ajánlatkérő az „építésvezető-helyettes” alatt azt a személyt érti, aki a kivitelezési helyszínen az építési projekt folyamatának koordinálásáért és felügyeletéért felelős építésvezető távolmaradása esetén az építésvezető feladatait teljeskörűen ellátja. Ajánlatkérő a „közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek” fogalma alatt az olyan projekteket érti, melyek a közúti és/vagy kötöttpályás közlekedési beruházásokat foglalják magukba. Ajánlatkérő a „kőművesi munka” fogalma alatt azt a kivitelezési tevékenységet érti, ami során épületek, műtárgyak és egyéb építmények megépítése szakipari végzettséggel rendelkező szakember által kerül elvégzésre.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 12/06/2025 13:00 +02:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 60 Nap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 12/06/2025 14:00 +02:00
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap 0,5%-a minden késedelmes napra számolva a VSZF 17.2.2. és 17.2.4. szerinti esetben, 0,1% a VSZF 17.2.3., illetve 2% a VSZF 17.2.5. és 17.2.6. pontokban foglalt esetekben. Az egyes késedelmi kötbérek és azok összesített mértéke sem haladhatja meg a teljes Vállalkozói Díj 15%-át Hibás teljesítési kötbér: összesített mértéke nem haladhatja meg a Vállalkozói Díj 20%-át. Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 20%-a. A szerződéstervezet 9.1. pontjában meghatározott mérföldkőre vonatkozó kötbérterhes határidő tekintetében Ajánlatkérő 3.000.000,- Ft egy összegben megfizetendő kötbért ír elő. Teljesítési, jótállási biztosíték: váll.díj 5 %-a (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5 %-a). Jótállási idő: 36 hónap. Szavatossági idő: 60 hónap A további részleteket a VSZF és a VSZM tartalmazza.
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : AK kizárja a Kbt. 35. (8) bekezdés szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében. Karakterkorlát miatt a III.4.5. pont folytatása: A Szerződés tervezetten kedvezményezetti finanszírozású. 2 % tartalékkeret kerül előírásra valamennyi rész tekintetében. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifiz. pénzneme magyar forint (HUF). Irányadó a Kbt. 27/A. §. A részletes felt. a közbesz. dok. részét képező szerz.terv. tartalmazza.
Pénzügyi megállapodás : A projekt európai uniós társfinanszírozással valósul meg. A szerződés pénzügyi fedezetét az a Balatoni vasútállomások rekonstrukciója (TEN-T vonali vasútállomások) IKOP Plusz, 2.2.0-23 prioritású Támogatási Szerződés fogja biztosítani. (Uniós forrásból megvalósuló beruházások előirányzat, ÁHT azonosító: 401895). Előleg: Ajánlatkérő az Előleg igénybevételének lehetőségét a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján biztosítja. Az előleg mértéke a Szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg de legfeljebb kétszázötvenmillió forint. Jótállás 36, szavatosság 60 hónap. Irányadó: Kbt. 135. § (1) és (3),(5)-(8) ás (12) bekezdés, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet és 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. Alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. Kr. 32/A. §. Részszámlák: 322/2015. Kr. 32. §. Karakterkorlát miatt folytatás a III.4.6. pontban.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0004

Cím : Balatonszemes vasútáll. felv. ép.előtér rekonstr.
Leírás : 4. rész: Balatonszemes vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése A kapcsolódó vízépítési, közmű kiváltási, valamint egyéb építési és bontási munkákkal együtt, a szükséges egyeztetések lefolytatásával, valamint minden az építéshez, a sikeres műszaki átadáshoz, használatba vételhez és forgalomba helyezéshez szükséges hozzájárulás, engedély megszerzésével. A meglévő állomásépület működő üzem mellett történő (állomási vasúti üzem, utasforgalom, jegyárusítás, utasváró, és az utasok szociális ellátásának biztosításával) belső átalakítása során falbontások történnek, és új falak készülnek a műszaki dokumentáció alapján az abban szereplő mennyiségek szerint, energetikai korszerűsítése, 1 db földgáz üzemű tüzelőberendezés telepítésével, klímaberendezések telepítésével (tekintettel az épület helyi védett jellegére, így az épületnek az átalakítását követően nem kell megfelelnie a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti előírásoknak). Lapostetős utasellátó épületrész teljeskörű bontása, új peron építése perontetővel együtt. A projekt feladata továbbá a közlekedési kapcsolatok kialakítása, valamint az állomási előtér fejlesztése a következők szerint: - akadálymentesítés, - parkolás, - kerékpártárolás biztosítása, - utastájékoztatási rendszer korszerűsítése, - környezetrendezés. A főbb mennyiségek a következők: - A meglévő állomásépület belső átalakítása, energetikai korszerűsítése - lapostetős utasellátó épületrész teljes bontása - acél pillér-gerenda váz szerkezetű perontető építése - 1 db K+R, 1 db mozgássérült várakozóhely kialakítása, valamint parkoló bővítése összesen további 18 parkolóhelyre. - 509 m2 aszfaltburkolat építés - 712 m2 alapterületen térkő burkolat építése, - környezetrendezés hozzávetőleg 2060 m2 teljes alapterületen előtérrendezési munka, mely tartalmazza a gyalogosfelületek és kapcsolódó zöldfelületek rendezését, beleértve a környezetarchitektúra elemeket is; - 197 m2 nettó alapterületen (a falak által befoglalt belső terület) felvételi épület belső átalakítása, valamint a felvételi épületet kiszolgáló közművek átalakítása, kiépítése, - 1460 m hosszon távközlési hálózatok helyi kábelének, valamint a kapcsolódó távközlési és biztosítóberendezési munkák kiépítése. - 1 db földgáz üzemű tüzelőberendezés - Peronszegély építése L-55 típusú előregyártott peronelemekből 380 m. Az üzemeltetési feladatok támogatása érdekében építményinformációs modell (BIM) alapú megvalósulási dokumentációt kell készíteni, amit a kivitelezés folyamatában végzett folyamatos, az eltakarásra kerülő létesítmények, szerkezeti részek digitális geodéziai felmérése alapján kell felépíteni. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
Belső azonosító : EKR002075682024/4

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45213321 Vasútállomás építése
További osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
További osztályozás ( cpv ): 45210000 Magasépítési munka
További osztályozás ( cpv ): 45233228 Útburkolat építése
További osztályozás ( cpv ): 45314000 Távközlési berendezések szerelése
További osztályozás ( cpv ): 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
Mennyiség : 197 négyzetméter

5.1.2 A teljesítés helye

Postacím : Balatonszemes 1238 hrsz.; Balatonszemes 1239/4 hrsz.; Balatonszemes 1239/1 hrsz.
Város : Balatonszemes
Irányítószám : 8636
Ország alegysége (NUTS) : Somogy ( HU232 )
Ország : Magyarország
További információk :

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 19 Hónap

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Nem kell megadni
Részben vagy egészben uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
Uniós alapok programja : Kohéziós Alap (CF) (2021/2027)
Az uniós alapok azonosítója : A projekt európai uniós társfinanszírozással valósul meg. A szerződés pénzügyi fedezetét az a Balatoni vasútállomások rekonstrukciója (TEN-T vonali vasútállomások) IKOP Plusz, 2.2.0-23 prioritású Támogatási Szerződés fogja biztosítani. (Uniós forrásból megvalósuló beruházások előirányzat, ÁHT azonosító: 401895).
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
További információk : A felhívásban alkalmazott rövidítések: AK – Ajánlatkérő AT – Ajánlattevő AV - Alvállalkozó EEKD - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet Alk. köv. – Alkalmassági követelmény MMK – Magyar Mérnöki Kamara AF – ajánlati felhívás A „Körforgásos gazdasági terv (Újrahasznosítási Terv) és a Fényszennyezés mérséklésére vonatkozó előírások bemutatása” kivitelezési feladat tekintetében Ajánlatkérő kötbérterhes határidőt állapított meg, amely a Szerződés hatálybalépését követő 40 nap. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában meghatározott „nettó vállalkozói díj HUF” értékelési szempont tartalékkeret nélkül értendő.

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

A stratégiai közbeszerzés célja : Nem stratégiai közbeszerzés

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Selekciós kritériumok forrásai : Hirdetmény
Kritérium : Bejegyzés egy releváns szakmai nyilvántartásba
Leírás : Szakmai nyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerint: SZT/1. Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 21. § (1) és (2) bek. alkalmazását. Alkalmatlan az AT, amennyiben az építőipari kivit. tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivit. tevékenységet végzők (MKIK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.. A Kbt. 65.§ (1) bek.c) pont szerinti köv.igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában SZT/1. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívására az alábbiak szerint: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában SZT/1. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján ( https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses). A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén - amennyiben releváns - csatolandó a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét igazoló dokumentum. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén benyújtandó a releváns igazolás vagy nyilvántartás magyar nyelvű fordítása is. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és 69. § (11) bekezdés is irányadóak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (Méptv.) 69. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.
Kritérium : Egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények
Leírás : P/1. Közbeszerzés tárgyából származó árbevétel A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is figyelemmel:0 P.1) a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, közbeszerzés tárgya (magasépítési és/vagy mélyépítési létesítmény/építmény építése és/vagy átalakítása és/vagy bővítése és/vagy felújítása) szerinti - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a működésének megkezdését követő időszak közbeszerzés tárgya (magasépítési és/vagy mélyépítési létesítmény/építmény építése és/vagy átalakítása és/vagy bővítése és/vagy felújítása) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget. Közös ajánlattétel esetén az alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, ez esetben közös ajánlatot tevő gazdasági szereplők árbevételei összeadódnak. AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7) bek-ben foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya, (magasépítési és/vagy mélyépítési létesítmény/építmény építése és/vagy átalakítása és/vagy bővítése és/vagy felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az alábbi összegeket: 4. rész: nettó 1.150.000.000,-Ft Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdés alkalmazásával előírja, hogy több részre történő ajánlattétel esetén az árbevételi követelmények közül Ajánlattevőnek a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni és igazolni. Ajánlatkérő a felhívásban meghatározott fogalmak alatt a következőket érti: Ajánlatkérő „építmény” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 34. pontja alatti fogalmak közül az épület és műtárgy gyűjtőfogalma, építési tevékenységgel létrehozott, vagy késztermékként az építési helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Ajánlatkérő „bővítés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 8. pontja szerinti fogalmat ért: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli. Ajánlatkérő „átalakítás” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 3. pontja szerinti „átalakítás” fogalmát érti: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység. Ajánlatkérő „felújítás” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 45. pontja szerinti fogalmat érti: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység, ide nem értve az építmény teljes vagy alapokig – akár egyszerre, akár szakaszonként – történő elbontását és újraépítését. Ajánlatkérő az „építés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 29. pontja alatti fogalom alapján az építmény, építményrész, épületegyüttes, tájépítészeti alkotás megvalósítását érti.
Kritérium : Hivatkozások a meghatározott munkákra
Leírás : M/1.1. Referencia A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is figyelemmel: M/1. A Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Kr. 21. § (2a) bekezdésében b) pontjára tekintettel AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 8 évben (96 hónapban) befejezett, de legfeljebb 11 éven (132 hónapon belül) megkezdett referenciáinak ismertetését, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: • teljesítés helye; • teljesítés ideje (időtartama): kezdő és befejező időpont, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja (év, hónap, nap); • szerződést kötő másik fél neve, címe; • az elvégzett munka tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen); • a szerződés során az igazolást benyújtó gazd. szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható; • vállalkozóként, közös ajánlattevők tagjaként vagy alvállalkozóként teljesítette a szerződést • nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges. A Kr. 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 8 éven (96 hónap) belül befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett (132 hónap) összesen nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) szerint igazolt, műszaki átadás átvétellel lezárt/befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal: 4. rész: Legalább 1 db folyamatos üzemelés alatt álló épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása, amelynek nettó alapterülete elérte legalább a 140 m2 értéket. Az M/1.1. alkalmassági követelmény legfeljebb 1 db szerződéssel igazolható. Ajánlatkérő rögzíti, hogy több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a legmagasabb alapterületi követelménynek való megfelelés. Ajánlatkérő a felhívásban meghatározott fogalmak alatt a következőket érti: Ajánlatkérő „közlekedési infrastruktúra létesítmény” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 114. pontja alatti fogalmak közül az országos közúti és/vagy nyílt hozzáférésű vasúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építményeket érti, amelyek létesítésekor – az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően – eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség. Ajánlatkérő „folyamatos üzemelés alatt álló épület építése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása” alatt: olyan közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó épület vagy közhasználatú épület építését és/vagy bővítését és/vagy átalakítását érti, amely az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák végzése során az épület rendeltetése szerinti funkcióját folyamatosan betöltötte vagy az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkákkal érintett épület vagy épületrész funkciójának áthelyezésével a funkció folyamatos fenntartása mellett kerültek elvégzésre az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák, azaz az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák elvégzése során az épületfunkciók korlátozására, csökkentésére nem került sor vagy a közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetésének fenntartása vagy a közhasználatú épület rendeltetése szerinti funkciójának fenntartása mellett új, az adott funkciót betöltő épület került megépítésre. Nem minősül folyamatos üzemelés alatt álló épület építésének és/vagy bővítésének és/vagy átalakításának az, amikor az építési és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák elvégzése során az épület nem tölti be teljes egészében a rendeltetése szerinti funkciókat (pl. iskola bővítése nyári szünetben). Ajánlatkérő az „üzemeltetés” fogalma alatt azt a tevékenységet érti, mely a használatba vett / forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező létesítmény működtetéséhez szükséges, ideértve a létesítmény használatba vételével, közforgalom részére történő átadásával, ellenőrzésével, karbantartásával összefüggő tevékenységeket. Ajánlatkérő az „épület” fogalma alatt olyan építmény, amely szerkezeteivel fedett teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység céljából (2023. évi C. törvény 16. § 42 pont) Ajánlatkérő az „építés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 29. pontja alatti fogalom alapján az építmény, építményrész, épületegyüttes, tájépítészeti alkotás megvalósítását érti. Karakterkorlát miatt folytatás a III.4.4. pontban.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : M/2.1. Az alk. köv. való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bek. szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az AK valamennyi alk. köv. vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az AT, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alk. köv. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) M/2. A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó: a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; b) a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló iratot; c) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és d) a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember vonatkozásában a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (végzettség, beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése), a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll (az ajánlattétel időpontjában). AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az önéletrajznak szükséges tartalmaznia a szakirányú végzettség megszerzésének a dátumát. Ha az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a szakirányú végzettség meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, erre vonatkozóan egyéb iratokat nem kell csatolni (azonban a szakárnyú végzettség megszerzésének a dátumát ez esetben is szükséges szerepeltetni az önéletrajzban). Ha a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy a jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Az ajánlattételkor már jogosultsággal rendelkező szakembernek szükséges a szakmai önéletrajzában feltüntetnie a jogosultság megszerzésének első időpontját. A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján ajánlattevőnek a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat, a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot és adott esetben jogosultságot igazoló dok. már az ajánlatban szükséges benyújtania (amennyiben a szakemberekre vonatkozó értékelési szempont tekintetében 0-tól eltérő megajánlást tesz), tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát AK az értékelés során figyelembe veszi (ha az adott szakemberhez értékelési szempont kapcsolódik). AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, végzettséget igazoló dokumentumokat, adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, amelyhez alk. köv. is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie. A szakirányú végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. irányadó az igazolás során. Ha az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dok. fogalom meghat. tartalmaz, a szakember által ellátott fel. bemut. a definíció minden elemét tart. kell, vagy a szakembernek nyil. kell arról, hogy a szakmai önéletrajzban használt fogalmak megegyeznek az AK által a felhívásban rögzített fogalom meghat. foglaltakkal. Az alk. ig. a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11)-(12) bek., a 69. § (11a) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. és a 30. § (4) bek. is irányadó. M/2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel: A tárgyi eljárás valamennyi része tekintetében: M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember pozícióra megajánlott szakember, aki rendelkezik: a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és a végzettség megszerzését követően b) legalább 36 hónap közlekedési infrastruktúra létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó épület vagy közhasználatú épület építése és/ vagy bővítése és/vagy átalakítása során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi tapasztalattal rendelkezik. AK a (M/2.1., M/2.2. és M/2.3.) szakemberek közötti átfedés lehetőségét nem kív. bizt. Ugyanazon (M/2.1.) szakember valamennyi rész tekintetében bemutatható.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : M/2.2. Az alk. köv. való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alk. köv. von. előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alk. köv. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) M/2. A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó: a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; b) a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló iratot; c) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és d) a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a telj. bevonni kívánt szakember vonatk. a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (végzettség, beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése), a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkav. v. fogl. irányuló egyéb jogviszonyban áll (az ajánlattétel időpontjában). AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az önéletrajznak szükséges tartalmaznia a szakirányú végzettség megszerzésének a dátumát. Ha az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a szakirányú végzettség meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, erre vonatkozóan egyéb iratokat nem kell csatolni (azonban a szakárnyú végzettség megszerzésének a dátumát ez esetben is szükséges szerepeltetni az önéletrajzban). Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy a jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Az ajánlattételkor már jogosultsággal rendelkező szakembernek szükséges a szakmai önéletrajzában feltüntetnie a jogosultság megszerzésének első időpontját. A rend. állási nyil. tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján ajánlattevőnek a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat, a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot és adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot már az ajánlatban szükséges benyújtania (amennyiben a szakemberekre vonatkozó értékelési szempont tekintetében 0-tól eltérő megajánlást tesz), tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi (ha az adott szakemberhez értékelési szempont kapcsolódik). AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, végzettséget igazoló dokumentumokat, adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie. A szakirányú végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. irányadó az igazolás során. Ha az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dok. fogalom meghatározást tartalmaz, a szakember által ellátott feladat bemutatásának a definíció minden elemét tart. kell, vagy a szakembernek nyil. kell arról, hogy a szakmai önéletrajzban használt fogalmak megegyeznek az AK által a felhívásban rögzített fogalom meghat. foglaltakkal. Az alk. ig. a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11)-(12) bek., a 69. § (11a) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. és a 30. § (4) bek. is irányadó. M/2. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában M/2.2. legalább 1 fő építésvezető szakember pozícióra megajánlott szakember, aki rendelkezik: a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „MV-KÉ” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és a végzettség megszerzését követően b) legalább 36 hónap közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek építőipari kivitelezési tevékenysége során szerzett építésvezetői és/ vagy építésvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal rendelkezik. AK a (M/2.1., M/2.2. és M/2.3.) szakemberek közötti átfedés lehetőségét nem kívánja biztosítani. Ugyanazon (M/2.2.) szakember valamennyi rész tekintetében bemutatható.
Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések
Leírás : M/2.3. Az alk. köv. való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az AK valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az AT, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.) M/2. A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó: a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; b) a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló iratot; c) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és d) a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember vonatkozásában a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (végzettség, beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése), a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll (az ajánlattétel időpontjában). AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az önéletrajznak szükséges tartalmaznia a szakirányú végzettség megszerzésének a dátumát. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a szakirányú végzettség meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, erre vonatkozóan egyéb iratokat nem kell csatolni (azonban a szakirányú végzettség megszerzésének a dátumát ez esetben is szükséges szerepeltetni az önéletrajzban). Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy a jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján AT a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat, a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot és adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot már az ajánlatban szükséges benyújtania (amennyiben a szakemberekre vonatkozó értékelési szempont tekintetében 0-tól eltérő megajánlást tesz), tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát AK az értékelés során figyelembe veszi (ha az adott szakemberhez értékelési szempont kapcsolódik). AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, végzettséget igazoló dokumentumokat, adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, amelyhez alk. köv. is kapcs. a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyért. beaz. kell lennie. A szakirányú végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az AT kötelezettsége és felelőssége. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. irányadó az igazolás során. Ha az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dok. fogalom meghat. tart., a szakember által ellátott fel. bemut. a definíció minden elemét tartalmaznia kell, vagy a szakembernek nyil. kell arról, hogy a szakmai önéletrajzban használt fogalmak megegy. az AK által a felhívásban rögz. fogalom meghat. foglaltakkal. Az alk. ig. a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 24. § (1) bekezdése és a 30. § (4) bekezdése is irányadó. M/2. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel: Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában M/2.3. legalább 1 fő kőműves mestervizsgával (vagy azzal egyenértékű) rendelkező szakember, aki 36 hónap építmény építése és/ vagy bővítése és/vagy átalakítása során kőművesi munkák végzésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az M/2.3. szerinti kőműves mester képesítéséről az ajánlatban a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló iratot (vagy annak másolatát) kell bemutatnia. AK rögzíti, hogy az M/2.3. szerinti szakember tekintetében előírt kőműves mester képesítés nincs kamarai nyilvántartásban történő szerepléshez kötve. Karakterkorlát miatt folytatás a III.4.4. pontban.

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : 1. M/2.1. pontja szerinti szakember, az M/2.1. b) pont szerinti alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 hónap – max. 24. hónap)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 15
Kritérium :
Típus : Minőség
Megnevezés :
Leírás : 2. M/2.2. pontja szerinti szakember, az M/2.2. b) pont szerinti alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap max. 24 hónap)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 15
Kritérium :
Típus : Ár
Megnevezés :
Leírás : 3. Nettó vállalkozói díj (HUF) tartalékkeret nélkül
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 70
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki :
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel :

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke: 4. rész: nettó 16.200.000,- Ft Az ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerinti módok bármelyikén. Készpénz átutalással, az előírt pénzösszegnek az Építési és Közlekedési Minisztérium számlájára történő befizetésével a 10032000-00003582-09030013 (IBAN: HU53 1003 2000 0000 3582 0903 0013, SWIFT: HUSTHUHB) számú letéti számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Karakterkorlát miatt a III.4.1. M/1.1. referencia (Hivatkozások meghatározott munkára) folytatása: Ajánlatkérő a „bővítés” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 8. pontja alatti fogalmat érti: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli. Ajánlatkérő az „átalakítás” fogalma alatt meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének megváltoztatása vagy külső megjelenésének bontási munkákkal járó megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység. Ajánlatkérő a „nettó alapterület” fogalma alatt a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 99. pontja alatti fogalmat érti: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe. „Országos közúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények”: az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet szerinti országos közút. „Nyílt hozzáférésű vasúti közlekedési célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények”: a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerinti nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat, kivéve a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz kapcsolódó saját célú vasúti pályahálózatokat és iparvágányokat. „Közhasználatú épület”: az olyan épület, amely a) egy vagy több, a település, településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, b) használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen, jellemzően oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, hitéleti, sport, pénzügyi, kereskedelmi, szolgáltatási, közigazgatási, igazságszolgáltatási célú épületek, vagy c) törvényben vagy kormányrendeletben közszolgáltatásként meghatározott; Karakterkorlát miatt a III.4.1. pont M/2.3. pont szakember (releváns oktatási és szakmai képesítések) folytatása: Az M/2.3. szakember tekintetében AK az egyenértékűség vizsgálata tekintetében az alábbiak szerint jár el: A kőműves mesterszakma mesterképesítésének az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szerint besorolása a 6. szint. Ajánlatkérő az egyes európai uniós tagországok országos képesítési keretrendszerének összehasonlítását és az egyenértékűség vizsgálatát ( https://europass.europa.eu/hu) az EKKR által biztosítja. AK a (M/2.1., M/2.2. és M/2.3.) szakemberek közötti átfedés lehetőségét nem kívánja biztosítani. Ugyanazon (M/2.3.) szakember valamennyi rész tekintetében bemutatható. Ajánlatkérő a felhívásban meghatározott fogalmak alatt a következőket érti: Ajánlatkérő a „projektvezető” fogalma alatt azt a szakembert érti, aki a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására és aki az építésvezető(k) / felelős műszaki vezető(k) munkáját irányítja, kapcsolatot tart a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel. Ajánlatkérő a „projektvezető-helyettes” alatt azt a szakembert kell érteni, aki egy projekt vezetője mellett, annak távollétében, tartós helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet. Ajánlatkérő az „építésvezető” alatt azt a személyt érti, aki a kivitelezési helyszínen az építési projekt folyamatának koordinálásáért és felügyeletéért felelős. Ajánlatkérő az „építésvezető-helyettes” alatt azt a személyt érti, aki a kivitelezési helyszínen az építési projekt folyamatának koordinálásáért és felügyeletéért felelős építésvezető távolmaradása esetén az építésvezető feladatait teljeskörűen ellátja. Ajánlatkérő a „közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek” fogalma alatt az olyan projekteket érti, melyek a közúti és/vagy kötöttpályás közlekedési beruházásokat foglalják magukba. Ajánlatkérő a „kőművesi munka” fogalma alatt azt a kivitelezési tevékenységet érti, ami során épületek, műtárgyak és egyéb építmények megépítése szakipari végzettséggel rendelkező szakember által kerül elvégzésre.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 12/06/2025 13:00 +02:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 60 Nap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 12/06/2025 14:00 +02:00
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap 0,5%-a minden késedelmes napra számolva a VSZF 17.2.2. és 17.2.4. szerinti esetben, 0,1% a VSZF 17.2.3., illetve 2% a VSZF 17.2.5. és 17.2.6. pontokban foglalt esetekben. Az egyes késedelmi kötbérek és azok összesített mértéke sem haladhatja meg a teljes Vállalkozói Díj 15%-át Hibás teljesítési kötbér: összesített mértéke nem haladhatja meg a Vállalkozói Díj 20%-át. Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 20%-a. A szerződéstervezet 9.1. pontjában meghatározott mérföldkőre vonatkozó kötbérterhes határidő tekintetében Ajánlatkérő 3.000.000,- Ft egy összegben megfizetendő kötbért ír elő. Teljesítési, jótállási biztosíték: váll.díj 5 %-a (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5 %-a). Jótállási idő: 36 hónap. Szavatossági idő: 60 hónap A további részleteket a VSZF és a VSZM tartalmazza.
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : AK kizárja a Kbt. 35. (8) bekezdés szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében. Karakterkorlát miatt a III.4.5. pont folytatása: A Szerződés tervezetten kedvezményezetti finanszírozású. 2 % tartalékkeret kerül előírásra valamennyi rész tekintetében. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifiz. pénzneme magyar forint (HUF). Irányadó a Kbt. 27/A. §. A részletes felt. a közbesz. dok. részét képező szerz.terv. tartalmazza.
Pénzügyi megállapodás : A projekt európai uniós társfinanszírozással valósul meg. A szerződés pénzügyi fedezetét az a Balatoni vasútállomások rekonstrukciója (TEN-T vonali vasútállomások) IKOP Plusz, 2.2.0-23 prioritású Támogatási Szerződés fogja biztosítani. (Uniós forrásból megvalósuló beruházások előirányzat, ÁHT azonosító: 401895). Előleg: Ajánlatkérő az Előleg igénybevételének lehetőségét a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján biztosítja. Az előleg mértéke a Szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg de legfeljebb kétszázötvenmillió forint. Jótállás 36, szavatosság 60 hónap. Irányadó: Kbt. 135. § (1) és (3),(5)-(8) ás (12) bekezdés, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet és 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. Alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. Kr. 32/A. §. Részszámlák: 322/2015. Kr. 32. §. Karakterkorlát miatt folytatás a III.4.6. pontban.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Építési és Közlekedési Minisztérium -

8. Szervezetek

8.1 ORG-0005

Hivatalos név : Építési és Közlekedési Minisztérium
Regisztrációs szám : 15847397241
Postacím : Alkotmány Utca 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1054
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Közbeszerzési Főosztály
Telefonszám : +36 14368581
Az ajánlatkérő szervezet profilja : https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium
E szervezet szerepei :
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet
Ajánlatokat feldolgozó szervezet

8.1 ORG-0003

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534_2
Postacím : Riadó u. 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 18828592
Fax : +36 18828593
E szervezet szerepei :
Felülvizsgálati szervezet

8.1 ORG-0002

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám : 15329190-2-41
Postacím : Riadó u. 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 18828592
Fax : +36 18828593
E szervezet szerepei :
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1 ORG-0004

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534
Postacím : Riadó utca 5.
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
E-mail-cím : hirdetmeny@kt.hu
Telefonszám : +36 18828635
E szervezet szerepei :
TED eSender
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója : cc228d59-735b-4594-bb62-e83d1b8e8e74 - 02
Hirdetményminta típusa : Verseny
A hirdetmény típusa : Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény megküldésének dátuma : 28/04/2025 14:22 +02:00
Hirdetmény megküldésének dátuma (az eSender rendszerben) : 25/04/2025 19:07 +02:00
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető : magyar
A hirdetmény közzétételi száma : 00274466-2025
HL S kiadás száma : 83/2025
A közzététel dátuma : 29/04/2025