Barreau de liaison - Phase définitive RD33 / VC114 entre l'A11 et la RD323 Commune de CONNERRÉ Chaussées - GBA - Raccordement et Finitions

Le projet consiste dans la réalisation des finitions du barreau de liaison entre la VC114 et la RD33 sur la commune de CONNERRÉ. Cet aménagement permettra d'achever le barreau de liaison entre la RD323 et l'échangeur de l'Huisne Sarthoise sur l'autoroute A11. Cette consultation se situe donc dans la continuité …

CPV: 45112500 Earthmoving work, 45232410 Sewerage work, 45233121 Main road construction works, 45233292 Installation of safety equipment
Place of execution:
Barreau de liaison - Phase définitive RD33 / VC114 entre l'A11 et la RD323 Commune de CONNERRÉ Chaussées - GBA - Raccordement et Finitions
Awarding body:
Département de la Sarthe
Award number:
25FT-ROU-3468-N

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Département de la Sarthe
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Barreau de liaison - Phase définitive RD33 / VC114 entre l'A11 et la RD323 Commune de CONNERRÉ Chaussées - GBA - Raccordement et Finitions
Description : Le projet consiste dans la réalisation des finitions du barreau de liaison entre la VC114 et la RD33 sur la commune de CONNERRÉ. Cet aménagement permettra d'achever le barreau de liaison entre la RD323 et l'échangeur de l'Huisne Sarthoise sur l'autoroute A11. Cette consultation se situe donc dans la continuité des travaux déjà engagés. Le présent marché concerne : les travaux pour raccorder la nouvelle voie à la RD33 existante, la mise en oeuvre des dernières couches d'enrobé sur le barreau de liaison, le coulage d'une GBA et de quelques travaux de terrassements dont le démontage de la voie provisoire, la remise en état des zones humides et des sites ayant accueillis les installations de chantier et d'autres finitions. Le chantier sera réalisé sous circulation sur la RD33 actuelle et hors circulation sur la voie nouvelle. La RD33 pourra être fermée temporairement au moment de la réalisation du tapis. Une déviation sera mise en place. Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Commune de CONNERRE (72160) A titre indicatif, le délai d'exécution pourrait débuter en septembre 2025. Les candidats doivent obligatoirement répondre à la prestation supplémentaire éventuelle (PSE) suivante 1 : Modification de l'accès du CE1 sur la RD33
Identifiant de la procédure : f2779050-bd89-48ec-946e-fcd8d53906d7
Identifiant interne : 25FT-ROU-3468-N
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232410 Travaux d'assainissement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233121 Travaux de construction de routes principales
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233292 Installation de dispositifs de sécurité

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Barreau de liaison - Phase définitive RD33 / VC114 entre l'A11 et la RD323 Commune de CONNERRÉ Chaussées - GBA - Raccordement et Finitions
Description : Le projet consiste dans la réalisation des finitions du barreau de liaison entre la VC114 et la RD33 sur la commune de CONNERRÉ. Cet aménagement permettra d'achever le barreau de liaison entre la RD323 et l'échangeur de l'Huisne Sarthoise sur l'autoroute A11. Cette consultation se situe donc dans la continuité des travaux déjà engagés. Le présent marché concerne : les travaux pour raccorder la nouvelle voie à la RD33 existante, la mise en oeuvre des dernières couches d'enrobé sur le barreau de liaison, le coulage d'une GBA et de quelques travaux de terrassements dont le démontage de la voie provisoire, la remise en état des zones humides et des sites ayant accueillis les installations de chantier et d'autres finitions. Le chantier sera réalisé sous circulation sur la RD33 actuelle et hors circulation sur la voie nouvelle. La RD33 pourra être fermée temporairement au moment de la réalisation du tapis. Une déviation sera mise en place. Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Commune de CONNERRE (72160) A titre indicatif, le délai d'exécution pourrait débuter en septembre 2025. Les candidats doivent obligatoirement répondre à la prestation supplémentaire éventuelle (PSE) suivante 1 : Modification de l'accès du CE1 sur la RD33
Identifiant interne : T-PF-1641298

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232410 Travaux d'assainissement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233121 Travaux de construction de routes principales
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233292 Installation de dispositifs de sécurité

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/09/2025
Durée : 180 Jour

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : La valeur technique (voir détail dans le règlement de la consultation)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Qualité
Description : Les performances en matière de protection de l'environnement (voir détail dans le règlement de la consultation)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Description : Le prix des prestations (voir détail dans le règlement de la consultation)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : www.telerecours.fr

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Informations relatives aux délais de recours : www.telerecours.fr

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 684 225,9 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : EUROVIA ATLANTIQUE
Offre :
Identifiant de l’offre : TEN-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
Valeur de l'offre : 684 225,9 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 25224
Titre : Barreau de liaison - Phase définitive Rd33 / Vc114 entre l'A11 et la Rd323 Commune de Connerré Chaussées - Gba - Raccordement et Finitions
Date de conclusion du marché : 21/08/2025

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 3F3A3FB7-F757-9271-D4FABA5B9158DA65
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Département de la Sarthe
Numéro d’enregistrement : 1644
Adresse postale : Hôtel du département Place Aristide Briand
Ville : Le Mans
Code postal : 72072
Subdivision pays (NUTS) : Sarthe ( FRG04 )
Pays : France
Point de contact : le Président
Adresse électronique : scp@cg72.fr
Téléphone : 0243547266
Adresse internet : http://www.sarthe.fr
Profil de l’acheteur : http://www.sarthe-marchespublics.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Nantes
Numéro d’enregistrement : 3F3A3FD6-B301-55E6-9B6C31E07D0A42E1
Adresse postale : 6, allée de l'Ile-Gloriette Cs 24111
Ville : Nantes
Code postal : 44041
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-nantes@juradm.fr
Téléphone : 0240994600
Télécopieur : 0240994658
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Numéro d’enregistrement : 3F3A3FE6-035F-5C76-89F5A34E4B918853
Adresse postale : Immeuble Skyline 22 mail Pablo Picasso
Ville : Nantes
Code postal : 44202
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : paysdl.ccira@direccte.gouv.fr
Téléphone : 0253467902
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0005

Nom officiel : EUROVIA ATLANTIQUE
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1641298-1-0-1
Adresse postale : 20 Av Georges Auric
Ville : Le Mans
Code postal : 72000
Subdivision pays (NUTS) : Sarthe ( FRG04 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0000

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 0e5aedbf-7d30-4390-880d-2679d09c19b3 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 01/09/2025 19:28 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00574446-2025
Numéro de publication au JO S : 168/2025
Date de publication : 03/09/2025