Appel à candidature pour la réalisation des travaux d'extension du terre-plein du Port de Commerce de l'Ile Rousse.

Il s'agit de la mise en oeuvre d'une infrastructure de digue protectrice pour l'extension du terre-plein de stationnement dédié aux véhicules devant être embarquée à bord des navires à destination du continent, incluant la fourniture et la pose d'équipements dynamiques Travaux maritimes V.R.D Equipements dynamiques

CPV: 34992200 Road signs, 34996300 Control, safety or signalling equipment for parking facilities, 45000000 Construction work, 45244000 Marine construction works
Place of execution:
Appel à candidature pour la réalisation des travaux d'extension du terre-plein du Port de Commerce de l'Ile Rousse.
Awarding body:
CCI de Corse
Award number:

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CCI de Corse
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Appel à candidature pour la réalisation des travaux d'extension du terre-plein du Port de Commerce de l'Ile Rousse.
Description : Il s'agit de la mise en oeuvre d'une infrastructure de digue protectrice pour l'extension du terre-plein de stationnement dédié aux véhicules devant être embarquée à bord des navires à destination du continent, incluant la fourniture et la pose d'équipements dynamiques
Identifiant de la procédure : 40e50b3b-09d4-46e8-ba2f-d448d4d5b851
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45244000 Ouvrages maritimes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34992200 Panneaux de signalisation routière
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34996300 Équipement de commande et de contrôle, de sécurité ou de signalisation de parking

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Port de Commerce de l'Ile Rousse
Ville : Ile Rousse
Code postal : 20220
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Corse ( FRM02 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Travaux maritimes
Description : Travaux maritimes

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45244000 Ouvrages maritimes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Port de commerce de l'Ile Rousse
Ville : Ile Rousse
Code postal : 20220
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Corse ( FRM02 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 25 Semaine

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Délai d'exécution apprécié à l'aune de : - Délai de préparation - Délai de réalisation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique sur la base d'un mémoire technique appréciée à l'aune de : - Compréhension des enjeux et analyse des difficultés et des contraintes du chantier à réaliser, - Moyens matériels et humains affectés au chantier et organisation de l'entreprise pour le chantier, - La méthodologie, procédures d'exécution et de contrôles de l'entreprise, - Description et qualité des produits et garanties fournies sur le matériel mis en place (fiche technique,….), - Cohérence du planning et du phasage proposé (enchaînement des tâches, adéquation avec le délai proposé et avec les moyens affectés à chaque tâche), - Mesures de sécurité, hygiène et propreté applicables sur le chantier et mesures environnementales des l'entreprises spécifiques au chantier.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Bastia -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bastia -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CCI de Corse -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CCI de Corse -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Bastia -
Organisation qui signe le marché : CCI de Corse

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : V.R.D
Description : V.R.D

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45244000 Ouvrages maritimes

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Port de commerce de l'Ile Rousse
Ville : Ile Rousse
Code postal : 20220
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Corse ( FRM02 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 12 Semaine

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Délai d'exécution apprécié à l'aune de : - Délai de préparation - Délai de réalisation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique sur la base d'un mémoire technique appréciée à l'aune de : - Compréhension des enjeux et analyse des difficultés et des contraintes du chantier à réaliser, - Moyens matériels et humains affectés au chantier et organisation de l'entreprise pour le chantier, - La méthodologie, procédures d'exécution et de contrôles de l'entreprise, - Description et qualité des produits et garanties fournies sur le matériel mis en place (fiche technique,….), - Cohérence du planning et du phasage proposé (enchaînement des tâches, adéquation avec le délai proposé et avec les moyens affectés à chaque tâche), - Mesures de sécurité, hygiène et propreté applicables sur le chantier et mesures environnementales des l'entreprises spécifiques au chantier.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Bastia -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bastia -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CCI de Corse -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CCI de Corse -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Bastia -
Organisation qui signe le marché : CCI de Corse

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Equipements dynamiques
Description : Equipements dynamiques

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34996300 Équipement de commande et de contrôle, de sécurité ou de signalisation de parking
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34992200 Panneaux de signalisation routière

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Port de commerce de l'Ile Rousse
Ville : Ile Rousse
Code postal : 20220
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Corse ( FRM02 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 15 Semaine

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Délai d'exécution apprécié à l'aune de : - Délai de préparation - Délai de réalisation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique sur la base d'un mémoire technique appréciée à l'aune de : - Compréhension des enjeux et analyse des difficultés et des contraintes du chantier à réaliser, - Moyens matériels et humains affectés au chantier et organisation de l'entreprise pour le chantier, - La méthodologie, procédures d'exécution et de contrôles de l'entreprise, - Description et qualité des produits et garanties fournies sur le matériel mis en place (fiche technique,….), - Cohérence du planning et du phasage proposé (enchaînement des tâches, adéquation avec le délai proposé et avec les moyens affectés à chaque tâche), - Mesures de sécurité, hygiène et propreté applicables sur le chantier et mesures environnementales des l'entreprises spécifiques au chantier.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Bastia -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bastia -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CCI de Corse -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CCI de Corse -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Bastia -
Organisation qui signe le marché : CCI de Corse

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 5 811 605 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom de la partie appelante : SA ENTREPRISE NATALI
Chef de file du soumissionnaire : SA ENTREPRISE NATALI
Nom officiel : SLU CLAS SNC VENDASI
Offre :
Identifiant de l’offre : SAS ENTREPRISE NATALI
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 4 107 833 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : SAS ENTREPRISE NATALI
Titre : Travaux maritimes
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 15/10/2024
Date de conclusion du marché : 27/11/2024
Organisation qui signe le marché : CCI de Corse

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom de la partie appelante : SAS PAUL BEVERAGGI
Chef de file du soumissionnaire : SAS PAUL BEVERAGGI
Nom officiel : CANAVA TRAVAUX PUBLICS SARL TPG 2B SAS SOCIETE NOUVELLE S.E.E.H.C. SARL SUSINI SAS TERRASSEMENTS CORSES
Offre :
Identifiant de l’offre : SAS PAUL BEVERAGGI
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 1 222 042 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : SAS PAUL BEVERAGGI
Titre : V.R.D
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 20/11/2024
Date de conclusion du marché : 17/12/2024
Organisation qui signe le marché : CCI de Corse

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom de la partie appelante : SAS MFI
Chef de file du soumissionnaire : SAS MFI
Nom officiel : SITEC
Offre :
Identifiant de l’offre : SAS MFI
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 481 730 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : SAS MFI
Titre : Equipements dynamiques
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 15/10/2024
Date de conclusion du marché : 27/11/2024
Organisation qui signe le marché : CCI de Corse

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : CCI de Corse
Numéro d’enregistrement : 13001457400011
Département : Haute-Corse
Adresse postale : Rue Adolphe LANDRY
Ville : Bastia
Code postal : 20200
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Corse ( FRM02 )
Pays : France
Adresse électronique : pf.agostini@ccihc.fr
Téléphone : +33495544444
Adresse internet : http://www.ccic.corsica
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Bastia
Numéro d’enregistrement : 17200005100026
Département : Haute-Corse
Ville : Bastia
Code postal : 20407
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Corse ( FRM02 )
Pays : France
Point de contact : Greffe
Adresse électronique : greffe.ta-bastia@juradm.fr
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0003

Nom officiel : SA ENTREPRISE NATALI
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 49672013700017
Département : Haute-Corse
Ville : BORGO
Code postal : 20290
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Corse ( FRM02 )
Pays : France
Point de contact : SA ENTREPRISE NATALI
Adresse électronique : entreprisenatali@orange.fr
Adresse internet : http:// ww.entreprisenatali@orange.fr
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0004

Nom officiel : SNC VENDASI
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 31614199300030
Département : Haute-Corse
Ville : BIGUGLIA
Code postal : 20620
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Corse ( FRM02 )
Pays : France
Point de contact : SNC VENDASI
Adresse électronique : secretariat@groupevendasi.fr
Adresse internet : http:// www.secretariat@groupevendasi.fr
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0005

Nom officiel : SLU CLAS
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 15.147
Ville : SOLDEU CANILLO
Code postal : AD100
Pays : Andorre
Adresse internet : http:// www.es@clascertification.com
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0006

Nom officiel : SAS PAUL BEVERAGGI
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 32083804800025
Département : Haute-Corse
Ville : CORBARA
Code postal : 20256
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Corse ( FRM02 )
Pays : France
Point de contact : SAS Paul BEVERAGGI
Adresse électronique : ml.vangioni@beveraggi.fr
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots : LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0007

Nom officiel : SARL TPG 2B
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 42387591300034
Département : Haute-Corse
Ville : Ile Rousse
Code postal : 20220
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Corse ( FRM02 )
Pays : France
Point de contact : SARL TPG 2B
Adresse électronique : sarl.tpg2b@orange.fr
Adresse internet : http:// www.sarl.tpg2b@orange.fr
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0008

Nom officiel : CANAVA TRAVAUX PUBLICS
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 49099562800016
Département : Haute-Corse
Ville : Ile -Rousse
Code postal : 20220
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Corse ( FRM02 )
Pays : France
Point de contact : CANAVA TRAVAUX PUBLICS
Adresse électronique : ectpbalagnaa@orange.fr
Adresse internet : http:// www.ectpbalagna@orange.fr
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0009

Nom officiel : SAS SOCIETE NOUVELLE S.E.E.H.C.
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 81428560700010
Département : Haute-Corse
Ville : Ile Rousse
Code postal : 20220
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Corse ( FRM02 )
Pays : France
Point de contact : SOCIETE NOUVELLE S.E.E.H.C
Adresse électronique : contact@seehc.fr
Adresse internet : http:// www.contact@seehc.fr
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0010

Nom officiel : SARL SUSINI
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 33159569400018
Département : Haute-Corse
Ville : OMESSA
Code postal : 20236
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Corse ( FRM02 )
Pays : France
Point de contact : SARL SUSINI
Adresse électronique : susini.tp@hotmail.fr
Adresse internet : http:// www.susini.tp@hotmail.fr
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0011

Nom officiel : SAS TERRASSEMENTS CORSES
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 39799634900056
Département : Haute-Corse
Ville : PENTA DI CASINCA
Code postal : 20213
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Corse ( FRM02 )
Pays : France
Point de contact : sas terrassements corses
Adresse électronique : contact@terraco20.fr
Adresse internet : http:// www.contact@terraco20.fr
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0012

Nom officiel : SAS MFI
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 47964080700026
Département : Haute-Corse
Ville : BORGO
Code postal : 20290
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Corse ( FRM02 )
Pays : France
Point de contact : SAS MFI
Adresse électronique : contact@mfi.corsic a
Adresse internet : http:// www.contact@mfi.corsic a
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots : LOT-0003
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0013

Nom officiel : SITEC
Taille de l’opérateur économique : Moyenne
Numéro d’enregistrement : 33955264800018
Département : Haute-Corse
Ville : FURIANI
Code postal : 20090
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Corse ( FRM02 )
Pays : France
Adresse internet : http:// www.automatismes@sitec.fr
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0003
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 0cc1bd06-ba1d-40f7-a4fa-5926548c08e3 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 19/06/2025 11:15 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00399098-2025
Numéro de publication au JO S : 117/2025
Date de publication : 20/06/2025