ACHERES - Boucle de Chanteloup - Liaison routière RD30-RD190 - Construction de la liaison et du Pont. Phase 4 : Travaux de requalification de la RD30 - commune d'Achères et Poissy

Le contrat porte sur la requalification de la RD 30 et comprend : - Section 4 Nord : mise à 2x2 voies; entre le giratoire G31 et le giratoire G30. Cette section est d'une longueur de 640 m. - Section 4 Centre : mise à 2x2 voies entre le nouveau …

CPV: 45233224 Dual carriageway construction work, 45112000 Excavating and earthmoving work, 45232410 Sewerage work, 45233220 Surface work for roads
Deadline:
Dec. 19, 2025, 11 p.m.
Deadline type:
Submitting a bid
Place of execution:
ACHERES - Boucle de Chanteloup - Liaison routière RD30-RD190 - Construction de la liaison et du Pont. Phase 4 : Travaux de requalification de la RD30 - commune d'Achères et Poissy
Awarding body:
Conseil Départemental des Yvelines
Award number:
20250280

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Conseil Départemental des Yvelines
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : ACHERES - Boucle de Chanteloup - Liaison routière RD30-RD190 - Construction de la liaison et du Pont. Phase 4 : Travaux de requalification de la RD30 - commune d'Achères et Poissy
Description : Le contrat porte sur la requalification de la RD 30 et comprend : - Section 4 Nord : mise à 2x2 voies; entre le giratoire G31 et le giratoire G30. Cette section est d'une longueur de 640 m. - Section 4 Centre : mise à 2x2 voies entre le nouveau giratoire G3 et le giratoire G31. Cette section est d'une longueur de 740 m. - Section 4 Sud : il n'est pas prévu d'élargir cette section en 2x2 voies. Son aménagement consiste principalement à remonter son profil en long de quelques mètres pour le mettre hors d'eau. Les travaux incluent en outre la création de pistes cyclables, assainissement, écrans acoustiques, et d'une rigole de ressuyage des crues. le contrat comporte : une période de préparation d'une durée de 3 mois ; un délai d'exécution des travaux de 24 mois. La date du 1er mars 2026 est donnée à titre indicatif. Le démarrage prévisionnel de la période de préparation est prévu au 1er ou 2ème trimestre 2026
Identifiant de la procédure : c931dfcd-0f1f-4d81-9c84-94d0398edc61
Identifiant interne : 20250280
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233224 Travaux de construction de routes à deux chaussées séparées
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112000 Travaux de fouille et de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232410 Travaux d'assainissement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233220 Travaux de revêtement de routes

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rd 30 / Rd 190
Ville : Acheres
Code postal : 78260
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Les candidatures sont analysées et sélectionnées en fonction des critères suivants 1. Capacités économiques et financières : Chiffres d'affaires 2. Capacités professionnelles et techniques : Moyens humains, techniques, références et/ou tout document permettant de juger de la capacité du candidat à réaliser les prestations Détails des critères 2 et 3 : 2. Valeur technique (25 pts) Valeur technique jugée sur la base du mémoire technique, du Sopaq et du mémoire sécurité précisant les dispositions que le candidat propose d'adopter pour l'exécution des travaux. - Mémoire technique (14 pts) détaillant : - l'organisation des études d'exécution et des contrôles intérieurs (moyens mis en oeuvre pour le contrôle externe des études d'exécution et les contrôles intérieurs des travaux) - 2 pts ; - la description des installations de chantier - 2 pts ; - les moyens humains, les matériels et les cadences de réalisation - 2 pts ; - le planning détaillé présentant la durée prévisionnelle de chaque tâche, justifié par les moyens mis en oeuvre, les cadences et le phasage de réalisation - 3 pts ; - les méthodes et phasage de réalisation - 3 pts ; - les accès aux zones de chantier et les balisages envisagés pour les travaux sur les routes en circulation - 2 pts. - Sopaq (6 pts) détaillant : - l'organigramme et les profils de l'encadrement de chantier - 2 pts ; - les rôles et les missions des postes d'encadrement, la répartition des tâches entre les cotraitants le cas échéant et la liste des prestations éventuellement sous-traitées - 2 pts ; - le plan de contrôle prévisionnel de l'entreprise - 2 pts. - Mémoire sécurité (3 pts) précisant : - l'organisation en matière de sécurité et notamment le profil du chargé sécurité et les missions des différents intervenants impliqués dans la sécurité du chantier - 1 pt ; - la démarche sécurité de l'entreprise - les mesures générales prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur chantier - 1 pt ; - l'évaluation préliminaire des risques principaux propres au projet et les mesures préventives prévues - 1 pt. - Sous-détails des prix unitaires (2 pts). Les Sdpu précisent les moyens humains/matériels et les fournitures mobilisées pour la prestation et les cadences cohérentes, en adéquation avec les moyens mis en oeuvre, le planning, les méthodes et phasages de réalisation - 2 pts. 3. Performances environnementales (15 pts) sur la base du bilan Ges et du Sopre-Sosed - Bilan Ges et notice explicative (9 pts) Bilan Ges : - Note carbone - 5 points attribués selon la méthode suivante : Note carbone=5-((4*(Bges-Bmin))/(Bref-Bmin)) Avec Bges = bilan Ges de l'offre Bmin= bilan Ges le moins-disant recevable parmi les offres reçues (les bilans non-justifiés ayant reçu une note de 0 sont exclus) Bref = bilan Ges du Dce Une note de 0 est attribuée en cas de Bges supérieure au bilan du Dce (Bref), de méthodologie erronée ou facteurs d'émissions non justifiés. - Justifications du calcul (Fdes, cohérence des hypothèses) - 1 pt (une note de 0 sur ce critère entraîne une note de 0 sur la note carbone) ; - Moyens mis en place pour la maîtrise de l'empreinte carbone au cours du chantier (indicateurs de suivi, profil du chargé bilan carbone, …) - 1 pt ; - Efforts sur le choix des matériaux en lien avec les objectifs de réduction du bilan carbone - 1 pt ; - Efforts sur l'organisation logistique et le transport des matériaux - 1 pt. - Sopre - Sosed (6 pts) : - gestion des déchets (Sosed) : - les moyens mis en oeuvre pour la collecte et le tri des différents déchets, la sensibilisation du personnel, les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité - 1 pt ; - la liste des filières de valorisation et d'évacuation pour l'ensemble des types de déchets - 1 pt - la politique de revalorisation des déchets en lien avec les objectifs fixés dans la Nre - 1 pt ; - protection de l'environnement (Sopre), notamment : - le profil du(es) chargé(s) environnement et ses missions - 1 pt ; - l'organisation du management environnemental (moyens d'information, moyens de contrôle et suivi…) - 1 pt ; - les mesures mises en oeuvre pour prendre en compte les enjeux environnementaux du projet, en lien avec les prescriptions de l'arrêté Dae et la Nre - 1 pt.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : ACHERES - Boucle de Chanteloup - Liaison routière RD30-RD190 - Construction de la liaison et du Pont. Phase 4 : Travaux de requalification de la RD30 - commune d'Achères et Poissy
Description : Le contrat porte sur la requalification de la RD 30 et comprend : - Section 4 Nord : mise à 2x2 voies; entre le giratoire G31 et le giratoire G30. Cette section est d'une longueur de 640 m. - Section 4 Centre : mise à 2x2 voies entre le nouveau giratoire G3 et le giratoire G31. Cette section est d'une longueur de 740 m. - Section 4 Sud : il n'est pas prévu d'élargir cette section en 2x2 voies. Son aménagement consiste principalement à remonter son profil en long de quelques mètres pour le mettre hors d'eau. Les travaux incluent en outre la création de pistes cyclables, assainissement, écrans acoustiques, et d'une rigole de ressuyage des crues. le contrat comporte : une période de préparation d'une durée de 3 mois ; un délai d'exécution des travaux de 24 mois. La date du 1er mars 2026 est donnée à titre indicatif. Le démarrage prévisionnel de la période de préparation est prévu au 1er ou 2ème trimestre 2026
Identifiant interne : T-PF-1724933

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233224 Travaux de construction de routes à deux chaussées séparées
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112000 Travaux de fouille et de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232410 Travaux d'assainissement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233220 Travaux de revêtement de routes
Options :
Description des options : Les options correspondent à une notion du droit de l'Union Européenne. Elles constituent des prestations susceptibles de s'ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations commandées de manière ferme dans le cadre du marché public et qui doivent être prévues dans le contrat initial. Il s'agit dans le cadre du présent contrat de marchés publics de travaux similaires

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Rd 30 / Rd 190
Ville : Acheres
Code postal : 78260
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/03/2026
Durée : 27 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Avis
Critère : Nombre de cadres
Description : Déclaration indiquant l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Critère : Outils, usines ou équipements techniques
Description : Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature
Critère : Effectif moyen annuel
Description : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années
Critère : Références sur des travaux spécifiés
Description : Liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Critère : Chiffre d'affaires annuel général
Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global
Critère : Inscription à un registre du commerce
Description : Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants (Dc1 disponible sur le site du Ministère de l'Economie).Déclaration sur l'honneur (ou l'imprimé Dc1 fourni par le Département, en cochant la case correspondante dans la section F « Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement ») indiquant que le candidat individuel ou chaque membre du groupement n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévu aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-10 du code de la commande publique.Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (Dc2 disponible sur le site du Ministère de l'Economie)
Critère : Chiffre d'affaires annuel spécifique
Description : chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au
Critère : Certificats délivrés par des instituts de contrôle de la qualité
Description : Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur à réaliser les travaux) Qualifications Fntp ou équivalences demandées : 1131 Ouvrages d'art et de génie civil industriel (béton et acier-béton) - Ouvrages de technicité courante ; 2313 Ouvrages en terre, terrassements - Travaux de terrassement en grande masse - Autres opérations de terrassement en grande masse de technicité moyenne ; 2331 Ouvrages en terre, terrassements - Mise en oeuvre de matériaux du site traités ou retraités sur place - Remblais et Pst ; 2341 Ouvrages en terre, terrassements - Couches de forme en matériaux granulaires - Couches de forme granulaires pour autoroutes, voies rapides, voies express ; 2412 Pieux forés et moulés dans le sol profondeur ?30m ; 321 Trafic important - Assises de chaussées ; 3223 Trafic important - Revêtements en matériaux enrobés - Enrobés à température abaissée. 3224 Trafic important - Revêtements en matériaux enrobés - Enrobés recyclés ; 516 Construction en tranchée de réseaux à écoulement sous pression et à surface libre - Pose de canalisations à écoulement à surface libre de toute section

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : 2 / Valeur Technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Description : 3/ Performances environnementales
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15
Critère :
Type : Prix
Description : 1/ Prix sur la base du De
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60

5.1.11 Documents de marché

Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/12/2025 23:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 22/12/2025 14:00 +01:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : En application de l'article L2112-2 du Code de la commande publique, les conditions d'exécution du marché comportent des éléments à caractère social. Le titulaire s'engage à mettre en oeuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelle particulières. Le nombre d'heures d'insertion à atteindre dans le cadre de ce contrat est fixé à 4 000 heures
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Comité Consultatif Interdépartemental de Règlement Amiable des Litiges
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles
Informations relatives aux délais de recours : 1 - Recours en référé pré contractuel pouvant être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché (art L 551-1 du code de justice administrative) ; 2 - Recours pour excès de pouvoir formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (art. R 421-1 CJA) ou à partir d'une décision implicite de rejet (art. R 421-2 CJA) ; 3 - Recours de pleine juridiction formé contre la validité du contrat ou certaines de ses clauses qui en sont divisibles, dans le délai de 2 mois à compter de la parution de l'avis d'attribution, en application de l'arrêt du Conseil d'Etat, Assemblée, 4 avril 2014, "Département du Tarn et Garonne" n°358994 ; 4 - Un recours en référé contractuel peut être exercé dans les conditions prévues à l'article L 551-13 du code de justice administrative
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Département des Yvelines

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 7A7BB6F1-961F-0F04-462ACE486D53E212
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Conseil Départemental des Yvelines
Numéro d’enregistrement : 62309
Adresse postale : 2, place André Mignot
Ville : Versailles
Code postal : 78012
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France
Point de contact : le Président
Adresse électronique : correspondre@aws-france.com
Téléphone : 0139077878
Adresse internet : http://www.yvelines.fr
Profil de l’acheteur : http://www.achats.yvelines.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Département des Yvelines
Numéro d’enregistrement : 7A7BB717-F80A-9982-A1D9A11200B5924E
Adresse postale : 2 place André Mignot
Ville : Versailles Cedex
Code postal : 78012
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France
Point de contact : DCP / STPA
Adresse électronique : correspondre@aws-france.com
Téléphone : 0139077878
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d’enregistrement : 7A7BB743-A4B2-AA66-0B2ABA9E51E024C6
Adresse postale : 56 avenue de Saint Cloud
Ville : Versailles
Code postal : 78012
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-versailles@juradm.fr
Téléphone : 0139205400
Télécopieur : 0139205422
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : Comité Consultatif Interdépartemental de Règlement Amiable des Litiges
Numéro d’enregistrement : 7A7BB75B-D41B-92B4-13BBF778B512F88A
Adresse postale : Préfecture de Paris 5 rue Leblanc
Ville : Paris
Code postal : 75911
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Point de contact : Préfecture de la région Ile-de-France
Adresse électronique : ccira@paris-idf.gouv.fr
Téléphone : 0182524267
Télécopieur : 0182524295
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 424b2b9a-1ee4-4a32-b181-0b66c6bf2cf9 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 17/10/2025 16:49 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00690897-2025
Numéro de publication au JO S : 202/2025
Date de publication : 21/10/2025