Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'armamento ferroviario della metropolitana di Roma linea A.

Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'armamento ferroviario della metropolitana di Roma linea A. Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'armamento ferroviario della metropolitana di Roma linea A.

CPV: 45234122 Underground railway works
Deadline:
Nov. 7, 2025, noon
Deadline type:
Submitting a bid
Place of execution:
Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'armamento ferroviario della metropolitana di Roma linea A.
Awarding body:
ATAC - Lavori e Affidamenti
Award number:

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : ATAC - Lavori e Affidamenti
Forma giuridica del committente : Impresa pubblica controllata da un'autorità locale
Attività dell'ente aggiudicatore : Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'armamento ferroviario della metropolitana di Roma linea A.
Descrizione : Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'armamento ferroviario della metropolitana di Roma linea A.
Identificativo della procedura : b100879d-0ecd-4c9d-b2c4-bd608250a717
Tipo di procedura : Aperta
La procedura è accelerata : no

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45234122 Lavori per metropolitana

2.1.2 Luogo di esecuzione

Località : ROMA (RM)
Suddivisione del paese (NUTS) : Roma ( ITI43 )
Paese : Italia

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 5 868 519,42 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica :
Direttiva 2014/25/UE

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'armamento ferroviario della metropolitana di Roma linea A.
Descrizione : Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'armamento ferroviario della metropolitana di Roma linea A.

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45234122 Lavori per metropolitana
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : estensione nell'ambito del 20% dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro proroga per un massimo di 6 mesi

5.1.2 Luogo di esecuzione

Località : ROMA (RM)
Suddivisione del paese (NUTS) : Roma ( ITI43 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari :

5.1.3 Durata stimata

Durata : 36 Mese

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 0

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 5 868 519,42 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : Offerta tecnica
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 70
Categoria del criterio di aggiudicazione valore fisso : Punteggio minimo
Criterio di aggiudicazione: numero : 42
Criterio :
Tipo : Prezzo
Descrizione : Offerta economica
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 30

5.1.11 Documenti di gara

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Consentita
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Consentita
Varianti : Consentita
Termine per il ricevimento delle offerte : 07/11/2025 12:00 +02:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 240 Giorno
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte :
Data di apertura : 07/11/2025 14:00 +02:00
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto : Si rinvia il Disciplinare di gara
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì
Accordo finanziario : Vedi documentazione di gara

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Accordo quadro, parzialmente senza riapertura della gara e parzialmente con riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti : 1
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : T.A.R. del Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio)
Informazioni sui termini per il riesame : Si rimanda al Disciplinare di gara
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : ATAC - Lavori e Affidamenti
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : ATAC - Lavori e Affidamenti

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : ATAC - Lavori e Affidamenti
Numero di registrazione : 06341981006
Indirizzo postale : Via Prenestina n. 45
Località : ROMA (RM)
Codice postale : 00100
Suddivisione del paese (NUTS) : Roma ( ITI43 )
Paese : Italia
Telefono : 0646954132
Profilo del committente : https://www.atac.roma.it/
Ruoli di questa organizzazione :
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : T.A.R. del Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio)
Numero di registrazione : 80195990587
Indirizzo postale : via flaminia n. 189
Località : ROMA (RM)
Codice postale : 00100
Suddivisione del paese (NUTS) : Roma ( ITI43 )
Paese : Italia
Telefono : +390632872517
Fax : +390632872315
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso : 6e926f02-efd8-43d8-94e8-a0ebdce005b8 - 01
Tipo di formulario : Gara
Tipo di avviso : Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 06/10/2025 14:50 +02:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano
Numero di pubblicazione dell'avviso : 00655682-2025
Numero dell'edizione della GU S : 192/2025
Data di pubblicazione : 07/10/2025