evergabe.com

„A Magyar Honvédség 5 objektumában kármentesítési, kárenyhítési munkálatok elvégzése”

5 részajánlati körben kármentesítési és kárenyhítési feladatok végrehajtása: A teljesítés során Kivitelező által elvégzendő főbb feladatok: 1. Kiviteli tervezési feladatok 2. Felvonulás, terület előkészítés, depóniák kialakítása 3. Kármentesítési, kárenyhítési feladatok elvégzése, tartályok felszámolása 4. Munkagödör visszatöltése, részleges terület helyreállítása 5. Jelölt helyeken az egyéb bontási munkák elvégzése 6. Levonulás, terület …

CPV: 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work, 45222200 Engineering work for military installations, 90510000 Refuse disposal and treatment, 90700000 Environmental services

Place of execution:

„A Magyar Honvédség 5 objektumában kármentesítési, kárenyhítési munkálatok elvégzése”

Awarding body:

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)

Award number:

3-24/VGH/269/VBT/2024

1. Vevő

1.1 Vevő

Hivatalos név : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)

Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa : Közjogi intézmény

Az ajánlatkérő szerv tevékenysége : Védelem

2. Eljárás

2.1 Eljárás

Cím : „A Magyar Honvédség 5 objektumában kármentesítési, kárenyhítési munkálatok elvégzése”

Leírás : 5 részajánlati körben kármentesítési és kárenyhítési feladatok végrehajtása: A teljesítés során Kivitelező által elvégzendő főbb feladatok: 1. Kiviteli tervezési feladatok 2. Felvonulás, terület előkészítés, depóniák kialakítása 3. Kármentesítési, kárenyhítési feladatok elvégzése, tartályok felszámolása 4. Munkagödör visszatöltése, részleges terület helyreállítása 5. Jelölt helyeken az egyéb bontási munkák elvégzése 6. Levonulás, terület helyreállítása, záródokumentáció összeállítása A Részvételi Dokumentáció II. számú Fejezetét képző Műszaki leírás alapján.

Eljárásazonosító : 004f5de7-6b22-4357-996e-66d598f5ec10

Előző hirdetmény : 692338-2024

Belső azonosító : 3-24/VGH/269/VBT/2024

Az eljárás típusa : Eljárást megindító felhívás előzetes közzétételével járó tárgyalásos / tárgyalásos

Az eljárás gyorsított : nem

2.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás

A szerződés kiegészítő jellege : Szolgáltatások

Fő osztályozás ( cpv ): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

További osztályozás ( cpv ): 45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka

További osztályozás ( cpv ): 90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése

További osztályozás ( cpv ): 45222200 Tervezési munka katonai létesítmények számára

További osztályozás ( cpv ): 90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

2.1.2 A teljesítés helye

Ország : Magyarország

Bárhol az adott országban

További információk : HM Védelemgazdasági Hivatal (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.), illetve az érintett helyszínek. 1. részajánlati kör: Hódmezővásárhely, Zrínyi Miklós laktanya; 2. részajánlati kör: Izsák, MH laktanya, Izsák 0420/24 hrsz.; 3. részajánlati kör: Kiskanizsa, MH Laktanya, Nagykanizsa 0265/4 hrsz.; 4. részajánlati kör: Várpalota, Mandulás Laktanya, Várpalota 185/40 hrsz.; 5. részajánlati kör: Sárbogárd, Dózsa György Laktanya, Sárbogárd 0119 hrsz.

2.1.4 Általános információk

Jogalap :

2009/81/EK irányelv

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény II. rész „a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárait elérő értékű védelmi beszerzési eljárás” alkalmazásával a Vbt. 71. § tárgyalásos eljárás. -

5. Rész

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0001

Cím : A Magyar Honvédség 5 objektumában kármentesítési, kárenyhítési munkálatok elvégzése 1. részajánlati kör: Hódmezővásárhely, Zrínyi Miklós laktanya

Belső azonosító : 3-24/VGH/269/VBT/2024-1

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás

A szerződés kiegészítő jellege : Szolgáltatások

Fő osztályozás ( cpv ): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

További osztályozás ( cpv ): 45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka

További osztályozás ( cpv ): 90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése

További osztályozás ( cpv ): 45222200 Tervezési munka katonai létesítmények számára

További osztályozás ( cpv ): 90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

5.1.2 A teljesítés helye

Ország : Magyarország

Bárhol az adott országban

További információk : HM Védelemgazdasági Hivatal (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.), illetve az érintett helyszín. 1. részajánlati kör: Hódmezővásárhely, Zrínyi Miklós laktanya

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 10 Hónap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 0

5.1.6 Általános információk

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

További információk : Az eljárás feltételes beszerzési eljárásként kerül lefolytatásra. Az eljárás eredményessé nyilvánításának feltétele a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre állása. Ajánlatkérő a beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidő lejáratát követően következik be. Amennyiben a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre az ajánlattételi határidő lejáratát követően, azt Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő hivatkozik a Vbt. 38. § (4) bekezdésére. 1.Kötbér: Amennyiben a Kivitelező a szerződést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen (a jelen Részvételi felhívásban meghatározott határidőt követően) teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kivitelezési feladat vonatkozásában: -a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj értékének 0,2%-a /nap, -maximális mértéke a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan minőségben történő teljesítéséig eltelt idő késedelmes teljesítésnek tekintendő, így ezen időtartam alatt Kivitelezőt késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. Megrendelő a Kivitelező hibás teljesítése esetén a Kivitelező szerződésszerű teljesítésére határidőt határoz meg. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Kivitelezőt a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. A késedelmi kötbér maximumának elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben a Kivitelező a jelen Részvételi felhívásban szereplő teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá, ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Kivitelező felelős, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a meghiúsulással érintett Vállalkozói díj nettó értéke, mértéke annak 20 %-a. A részletes kötbér feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. 2.Részszámlák benyújtásának feltétele: 1. részajánlati kör tekintetében: Részfeladatok Előrehaladást jelző mérföldkövek 1. részfeladat: szerződéskötéstől számított 2. hónap vége Kiviteli tervek leadása 2. részfeladat: szerződéskötéstől számított 3. hónap vége Felvonulás, terület előkészítés 3. részfeladat: szerződéskötéstől számított 3. hónap vége Megtámasztó rendszer kialakítása 4. részfeladat: szerződéskötéstől számított 4. hónap vége Talajkitermelés munkagödörből 5. részfeladat: szerződéskötéstől számított 4. hónap vége Szennyezett talaj elszállítása 6. részfeladat: szerződéskötéstől számított 7. hónap vége Munkagödör mintázása, tisztára jelentése 7. részfeladat: szerződéskötéstől számított 9. hónap vége Munkagödör visszatöltése, terület helyreállítása, levonulás 8. részfeladat: szerződéskötéstől számított 9. hónap vége Monitoring rendszer kialakítása Végszámla benyújtásának és a számla kifizetésének feltétele Záró feladat: szerződéskötéstől számított 10. hónap vége Megvalósulási dokumentáció és zárójelentés leadása A munka elszámolása az előírt mérföldköveken túl a 8. részszámláig (5. kötbérterhes részhatáridő) havonta egy részszámlával, illetve a feladat zárásakor egy végszámlával történik. Véghatáridő: szerződéskötéstől számított 10. hónap vége. A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő számla ellenértékét Megrendelő a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: MÁK) vezetett számlájáról a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapján a számla és kötelező mellékletei kézhezvételének napjától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Kivitelező számlájára, a MÁK fizetési rendjének megfelelően. A számlákat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban Art.) szerint kell kiállítani. Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret mértéke az alapszerződés szerinti nettó Vállalkozói díj 10%-a, A részletes fizetési feltételeket, a tartalékkeretre vonatkozó feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:155. §-ra. 3.Részvételi Dokumentáció: Részvételre jelentkező a részvételi dokumentációt – amely tartalmazza a műszaki leírást, kötelező nyilatkozatokat – térítésmentesen a beszerzes@hm.gov.hu email címen igényelheti Ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával: Részvételre jelentkező, vagy a részvételi jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, székhelye, telephelye, adószáma, levelezési címe, e-mail címe és telefonszáma, a cégjegyzésre jogosult neve, a beszerzési eljárás tárgya: „A Magyar Honvédség 5 objektumában kármentesítési, kárenyhítési munkálatok elvégzése” Ajánlatkérő a Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az érvényes részvételi jelentkezés feltétele a részvételi dokumentáció és annak mellékletét képező CD részvételi jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkező vagy alvállalkozó általi átvétele. Ajánlatkérő tájékoztatja Részvételre jelentkezőt, hogy a Részvételi dokumentáció mellékletét képező Tervdokumentáció digitalizált formában történő (CD) átvételére a cég képviseletére jogosult személy(ek) és/vagy az általa(uk)meghatalmazott személy(ek) jogosultak alábbiakban meghatározottak szerint. Átvétel helye: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Címe: 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevőhelyiség Átvétel időpontja: Munkanapokon 08.00-12.00 óra között. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét, hogy az átvételhez való jogosultság meglétét Ajánlatkérőmunkatársa - a CD átvételének időpontjában - ellenőrzi. Amennyiben az átvétel során nem a cég képviseletére jogosultszemély jelenik meg, úgy a CD kiadásához meghatalmazás szükséges. 4.Ajánlatkérő felhívja a Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy Vbt. 51. § (3) bekezdése alapján a Részvételre jelentkezők nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlatot tartalmazó részvételi jelentkezés a Vbt. 58. § (3) bekezdése alapján érvénytelen. 5.Részvételi jelentkezések bontásán való részvételi lehetőség: Ajánlatkérő hivatkozik a Vbt. 53. § (3) bekezdésére. A bontáson történő részvételen igazolni kell a képviseleti jogosultságot. Amennyiben a bontáson nem cégjegyzésre jogosult képviselő jelenik meg, úgy meghatalmazás szükséges. A részvételi jelentkezések felbontásának helye: HM Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevő Helyiség,1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda 6. Ajánlatkérő az Ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít. 7.Kiegészítő tájékoztatás kérés: A Vbt. 41. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban Részvételre jelentkező lehet - a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében - a részvételi felhívásban, a dokumentációban vagy a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő, értelmező tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal. 8. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét a Vbt. 56. § szerint teljes körűen biztosítja. 9.Egyéb információk: A Vbt. 55. § (3) bekezdése alapján az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a részvételi felhívásban feltüntetett ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot nem tudja befejezni, minden Részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének - annak eredeti időpontjától számított hatvan napnál nem későbbi - új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a Részvételre jelentkezőket értesíteni. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít a részvételi jelentkezésről, melyet a Vbt. 64. § (2) bekezdése szerint küld meg a Részvételre jelentkezőnek. Az Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy a Vbt. 59. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a Részvételre jelentkezőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója, vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő szervezet) a kizáró okok (Vbt. 45. §) ellenére nyújtotta be részvételi jelentkezést, illetve részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állását a Vbt. 46. § (6) bekezdése szerint az elérhető közhiteles hatósági vagy bírósági nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben Részvételre jelentkező, a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet vagy az igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában ezen dokumentumok nem elérhetőek, úgy Részvételre jelentkező felelőssége, hogy azok adott esetben mind saját maga, mind a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet/alvállalkozó vonatkozásában benyújtásra kerüljenek az érintett szervezettől. A közös részvételre jelentkezőkre vonatkozó előírásokat a Részvételi dokumentáció tartalmazza.

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :

Típus : Ár

Megnevezés : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.

Leírás : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.

Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki : A Vbt. 61.§ (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Közvetítő szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)

Felülvizsgálati szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény VII. részben -Jogorvoslat- foglaltaknak megfelelően.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)

A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)

Az a szervezet, amelynek költségvetését a szerződés kifizetésére használják : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)

Fizetést végző szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)

Szerződést aláíró szervezet : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0002

Cím : A Magyar Honvédség 5 objektumában kármentesítési, kárenyhítési munkálatok elvégzése 2. részajánlati kör: Izsák, MH laktanya, Izsák 0420/24 hrsz.

Belső azonosító : 3-24/VGH/269/VBT/2024-2

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás

A szerződés kiegészítő jellege : Szolgáltatások

Fő osztályozás ( cpv ): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

További osztályozás ( cpv ): 45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka

További osztályozás ( cpv ): 90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése

További osztályozás ( cpv ): 45222200 Tervezési munka katonai létesítmények számára

További osztályozás ( cpv ): 90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

5.1.2 A teljesítés helye

Ország : Magyarország

Bárhol az adott országban

További információk : HM Védelemgazdasági Hivatal (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.), illetve az érintett helyszín. 2. részajánlati kör: Izsák, MH laktanya, Izsák 0420/24 hrsz.

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 10 Hónap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 0

5.1.6 Általános információk

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

További információk : Az eljárás feltételes beszerzési eljárásként kerül lefolytatásra. Az eljárás eredményessé nyilvánításának feltétele a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre állása. Ajánlatkérő a beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidő lejáratát követően következik be. Amennyiben a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre az ajánlattételi határidő lejáratát követően, azt Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő hivatkozik a Vbt. 38. § (4) bekezdésére. 1.Kötbér: Amennyiben a Kivitelező a szerződést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen (a jelen Részvételi felhívásban meghatározott határidőt követően) teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kivitelezési feladat vonatkozásában: -a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj értékének 0,2%-a /nap, -maximális mértéke a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan minőségben történő teljesítéséig eltelt idő késedelmes teljesítésnek tekintendő, így ezen időtartam alatt Kivitelezőt késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. Megrendelő a Kivitelező hibás teljesítése esetén a Kivitelező szerződésszerű teljesítésére határidőt határoz meg. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Kivitelezőt a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. A késedelmi kötbér maximumának elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben a Kivitelező a jelen Részvételi felhívásban szereplő teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá, ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Kivitelező felelős, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a meghiúsulással érintett Vállalkozói díj nettó értéke, mértéke annak 20 %-a. A részletes kötbér feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. 2.Részszámlák benyújtásának feltétele: 2-5. részajánlati körök tekintetében: Részfeladatok Előrehaladást jelző mérföldkövek 1. részfeladat: szerződéskötéstől számított 2. hónap vége Kiviteli tervek leadása 2. részfeladat: szerződéskötéstől számított 3. hónap vége Felvonulás, terület előkészítés 3. részfeladat: szerződéskötéstől számított 3. hónap vége Bontás, bontási anyagok deponálása 4. részfeladat: szerződéskötéstől számított 3. hónap vége Tartályok tisztítása 5. részfeladat: szerződéskötéstől számított 4. hónap vége Előkészítés során keletkező hulladékok elszállítása 6. részfeladat: szerződéskötéstől számított 7. hónap vége Tartályok kiemelése, szennyezett talaj kitermelése, munkagödör tisztára jelentése 7. részfeladat: szerződéskötéstől számított 8. hónap vége Hulladékok elszállítása 8. részfeladat: szerződéskötéstől számított 9. hónap vége Munkagödrök visszatöltése, terület helyreállítás, levonulás Végszámla benyújtásának és a számla kifizetésének feltétele Záró feladat: szerződéskötéstől számított 10. hónap vége Megvalósulási dokumentáció és zárójelentés leadása A munka elszámolása az előírt mérföldköveken túl a 8. részszámláig (6. kötbérterhes részhatáridő) havonta egy részszámlával, illetve a feladat zárásakor egy végszámlával történik. Véghatáridő: szerződéskötéstől számított 10. hónap vége. A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő számla ellenértékét Megrendelő a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: MÁK) vezetett számlájáról a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapján a számla és kötelező mellékletei kézhezvételének napjától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Kivitelező számlájára, a MÁK fizetési rendjének megfelelően. A számlákat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban Art.) szerint kell kiállítani. Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret mértéke az alapszerződés szerinti nettó Vállalkozói díj 10%-a, A részletes fizetési feltételeket, a tartalékkeretre vonatkozó feltételeket az Ajánlattételi felhívás részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:155. §-ra. 3.Részvételi Dokumentáció: Részvételre jelentkező a részvételi dokumentációt – amely tartalmazza a műszaki leírást, kötelező nyilatkozatokat – térítésmentesen a beszerzes@hm.gov.hu email címen igényelheti Ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával: Részvételre jelentkező, vagy a részvételi jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, székhelye, telephelye, adószáma, levelezési címe, e-mail címe és telefonszáma, a cégjegyzésre jogosult neve, a beszerzési eljárás tárgya: „A Magyar Honvédség 5 objektumában kármentesítési, kárenyhítési munkálatok elvégzése” Ajánlatkérő a Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az érvényes részvételi jelentkezés feltétele a részvételi dokumentáció és annak mellékletét képező CD részvételi jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkező vagy alvállalkozó általi átvétele.Ajánlatkérő tájékoztatja Részvételre jelentkezőt, hogy a Részvételi dokumentáció mellékletét képező Tervdokumentáció digitalizált formában történő (CD) átvételére a cég képviseletére jogosult személy(ek) és/vagy az általa(uk)meghatalmazott személy(ek) jogosultak alábbiakban meghatározottak szerint. Átvétel helye: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Címe: 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevőhelyiség Átvétel időpontja: Munkanapokon 08.00-12.00 óra között. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét, hogy az átvételhez való jogosultság meglétét Ajánlatkérőmunkatársa - a CD átvételének időpontjában - ellenőrzi. Amennyiben az átvétel során nem a cég képviseletére jogosultszemély jelenik meg, úgy a CD kiadásához meghatalmazás szükséges. 4.Ajánlatkérő felhívja a Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy Vbt. 51. § (3) bekezdése alapján a Részvételre jelentkezők nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlatot tartalmazó részvételi jelentkezés a Vbt. 58. § (3) bekezdése alapján érvénytelen. 5.Részvételi jelentkezések bontásán való részvételi lehetőség: Ajánlatkérő hivatkozik a Vbt. 53. § (3) bekezdésére. A bontáson történő részvételen igazolni kell a képviseleti jogosultságot. Amennyiben a bontáson nem cégjegyzésre jogosult képviselő jelenik meg, úgy meghatalmazás szükséges. A részvételi jelentkezések felbontásának helye: HM Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevő Helyiség,1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda 6. Ajánlatkérő az Ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít. 7.Kiegészítő tájékoztatás kérés:A Vbt. 41. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban Részvételre jelentkező lehet - a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében - a részvételi felhívásban, a dokumentációban vagy a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő, értelmező tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal. 8. Hiánypótlás:Az Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét a Vbt. 56. § szerint teljes körűen biztosítja. 9.Egyéb információk: A Vbt. 55. § (3) bekezdése alapján az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a részvételi felhívásban feltüntetett ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot nem tudja befejezni, minden Részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének - annak eredeti időpontjától számított hatvan napnál nem későbbi - új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a Részvételre jelentkezőket értesíteni. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít a részvételi jelentkezésről, melyet a Vbt. 64. § (2) bekezdése szerint küld meg a Részvételre jelentkezőnek. Az Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy a Vbt. 59. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a Részvételre jelentkezőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója, vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő szervezet) a kizáró okok (Vbt. 45. §) ellenére nyújtotta be részvételi jelentkezést, illetve részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állását a Vbt. 46. § (6) bekezdése szerint az elérhető közhiteles hatósági vagy bírósági nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben Részvételre jelentkező, a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet vagy az igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában ezen dokumentumok nem elérhetőek, úgy Részvételre jelentkező felelőssége, hogy azok adott esetben mind saját maga, mind a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezet/alvállalkozó vonatkozásában benyújtásra kerüljenek az érintett szervezettől. A közös részvételre jelentkezőkre vonatkozó előírásokat a Részvételi dokumentáció tartalmazza.