Travaux de réfection de la toiture de l'Eglise Sainte-Croix

Travaux de réfection de la toiture de l'Eglise Sainte-Croix Travaux de réfection de la toiture de l'Eglise Sainte-Croix

CPV: 45261920 Dachwartung
Ausführungsort:
Travaux de réfection de la toiture de l'Eglise Sainte-Croix
Vergabestelle:
Ville de Saint Gilles Croix de Vie (85)
Vergabenummer:
25S009

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Ville de Saint Gilles Croix de Vie (85)
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux de réfection de la toiture de l'Eglise Sainte-Croix
Description : Travaux de réfection de la toiture de l'Eglise Sainte-Croix
Identifiant de la procédure : 540c6dd3-e823-4185-8b8f-6fe6d0125c1f
Identifiant interne : 25S009
Type de procédure : Autre procédure en plusieurs étapes

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261920 Travaux d'entretien de toiture

2.1.2 Lieu d’exécution

Ville : SAINT GILLES CROIX DE VIE
Code postal : 85800
Subdivision pays (NUTS) : Vendée ( FRG05 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Travaux de réfection de la toiture de l'Eglise Sainte-Croix
Description : Travaux de réfection de la toiture de l'Eglise Sainte-Croix
Identifiant interne : 25S009

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261920 Travaux d'entretien de toiture

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : SAINT GILLES CROIX DE VIE
Code postal : 85800
Subdivision pays (NUTS) : Vendée ( FRG05 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 13 Semaine

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : Le contrat prévoit: - une tranche ferme pour la réfection de la couverture du versant ouest de l'Eglise, - une tranche optionnelle 1 pour le voligeage du Versant Ouest, - une tranche optionnelle 2 pour la réfection de la couverture de l'oratoire de l'Eglise. Le contrat ne prévoit aucune indemnité pour le titulaire en cas de retard ou de non affermissement de la tranche optionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix : 40%
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique : 60%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Voir RC

5.1.15 Techniques

Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ville de Saint Gilles Croix de Vie (85)
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Ville de Saint Gilles Croix de Vie (85)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui signe le marché : Ville de Saint Gilles Croix de Vie (85)

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 163 578 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ALAIN COUTANT VENDEE SAS
Offre :
Identifiant de l’offre : 25S009
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 163 578 Euro
L’offre a été classée : oui
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 25S009
Titre : Travaux de réfection de la toiture de l'Eglise Sainte-Croix
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 29/09/2025
Organisation qui signe le marché : Ville de Saint Gilles Croix de Vie (85)

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Ville de Saint Gilles Croix de Vie (85)
Numéro d’enregistrement : 21850222700018
Adresse postale : 86 quai de la République
Ville : Saint Gilles Croix de Vie
Code postal : 85800
Subdivision pays (NUTS) : Vendée ( FRG05 )
Pays : France
Téléphone : +33 251557979
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL) : http://www.saintgillescroixdevie.fr
Profil de l’acheteur : https://www.marches-securises.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Nantes
Numéro d’enregistrement : 17440005100010
Ville : NANTES
Code postal : 44041
Subdivision pays (NUTS) : Loire-Atlantique ( FRG01 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-nantes@juradm.fr
Téléphone : +33 240994600
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : ALAIN COUTANT VENDEE SAS
Numéro d’enregistrement : 45090240800019
Adresse postale : 10 rue Jacquard CHATEAU D'OLONNE
Ville : LES SABLES D'OLONNE
Code postal : 85100
Subdivision pays (NUTS) : Vendée ( FRG05 )
Pays : France
Adresse électronique : alain-coutant@alain-coutant.fr
Téléphone : +33 549818149
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 5d03efe6-42b9-4615-8737-38a546777a24 - 01
Type de formulaire : Notification préalable d’attribution directe
Type d’avis : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Date d’envoi de l’avis : 02/10/2025 14:34 +00:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00647706-2025
Numéro de publication au JO S : 190/2025
Date de publication : 03/10/2025