evergabe.com

1. Comprador

1.1 Comprador

Denominación oficial : ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

2. Procedimiento

2.1 Procedimiento

Título : SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ESQUEMA 4+4+2 EN LA ESTACIÓN DE ATOCHA CERCANÍAS

Descripción : SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ESQUEMA 4+4+2 EN LA ESTACIÓN DE ATOCHA CERCANÍAS

Identificador del procedimiento : 8b3a20be-d94e-44f8-ab99-8f67a8beafa8

Identificador interno : 3.23/27507.0200

2.1.1 Finalidad

Clasificación principal ( cpv ): 71356000 Servicios técnicos

2.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )

País : España

2.1.4 Información general

Base jurídica :

Directiva 2014/24/UE

5. Lote

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0000

Título : SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ESQUEMA 4+4+2 EN LA ESTACIÓN DE ATOCHA CERCANÍAS

Descripción : SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ESQUEMA 4+4+2 EN LA ESTACIÓN DE ATOCHA CERCANÍAS

Identificador interno : 3.23/27507.0200

5.1.1 Finalidad

Clasificación principal ( cpv ): 71356000 Servicios técnicos

5.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )

País : España

Información complementaria : Comunidad de Madrid

5.1.3 Duración estimada

Duración : 21 Mes

5.1.6 Información general

Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : no

Información complementaria : Plazo: 21 meses

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación : ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación : ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

6. Resultados

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso : 1 541 527,95 Euro

6.1 Resultados: identificador de lotes : LOT-0000

6.1.2 Información de los ganadores

Ganador :

Denominación oficial : UTE ACO ATOCHA 4+4+2 (constituida por GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, S.L. - INSE RAIL, S.L.)

Oferta :

Identificador de la oferta : Contrato: 3.23/27507.0200

Identificador del lote o el grupo de lotes : LOT-0000

Valor de la licitación : 1 541 527,95 Euro

Información del contrato :

Identificador del contrato : 3.23/27507.0200

Fecha de elección del ganador : 07/04/2024

Fecha de celebración del contrato : 14/05/2024

Información sobre fondos de la Unión Europea

Nombre del proyecto o programa financiado por la UE : Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (2021/2027)

Identificador de los fondos de la UE : Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Más información sobre los fondos de la UE : Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

7. Modificaciones

7.1 Modificaciones

Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior : 297096-2024

Identificador del contrato modificado : CON-0001

Motivos de la modificación : Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un comprador diligente no podía predecir.

Descripción : El contrato 3.23/27507.0200 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ESQUEMA 4+4+2 EN LA ESTACIÓN DE ATOCHA CERCANÍAS, está financiado con fondos MRR y presta servicios de asistencia técnica y control y vigilancia de las obras del siguiente contrato: - “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA IMPLANTACIÓN DEL ESQUEMA 4+4+2 EN LA ESTACIÓN DE ATOCHA CERCANÍAS. EXP. 3.23/27507.0190” Desde el 1 de abril de 2024, el Plan BIM en la Contratación Pública obliga a la producción de modelos para aquellos contratos ligados a obras con un Valor Estimado (V.E.) superior a 5.538.000 €. Debido a esto, ha surgido la necesidad de establecer un modelo unificado para la Estación de Atocha, tanto en el ámbito de cercanías como el de Alta velocidad, ya que en el entorno de la obra a la que presta servicio el contrato objeto del presente informe, se encuentra también en ejecución los siguientes contratos, en los cuales se considera la implantación de modelos BIM: - Ejecución de las obras del Proyecto "Nuevo complejo ferroviario de la Estación de Atocha (Madrid). Proyecto constructivo de la Fase 2. Estación Pasante". EXP. 3.23/20830.0127. - Obras de ejecución del proyecto aparcamiento (P3) provisional, desmontable y reutilizable, en la estación de Madrid Puerta de Atocha. EXP. 3.22/30820.0008. - Obras de Ejecución de los Proyectos del Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Atocha (Madrid): Proyecto Constructivo de la Fase 2. Accesos a la Marquesina Histórica desde la Glorieta de Carlos V y Proyecto Constructivo de la Fase 2. Acondicionamiento de La Marquesina Histórica. EXP. 3.21/30820.0055. - Obras de ejecución de los proyectos del nuevo complejo ferroviario de la estación de Atocha (Madrid):"Proyecto constructivo de la fase 2, habilitación de nueva zona de venta de billetes" y "Proyecto constructivo de la fase 2, habilitación de nueva comisaría de policía". EXP. 3.23/30820.0016. - Obras de ejecución del proyecto de construcción de ampliación de dos vías y un andén de la Estación Puerta de Atocha- EXP. 3.22/20830.0312. Como resultado es necesario añadir nuevos perfiles a los inicialmente contratados para la realización de los trabajos de metodología BIM definidos en los anejos nº 1 y nº 2 del presente documento, definiéndose tres (3) nuevos precios: - PN-001. Responsable BIM. Técnico universitario nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, con experiencia mínima de 5 años y con un mínimo de tres años de experiencia trabajando en proyectos con metodología BIM o 2 años de experiencia y máster específico acreditable. - PN-002. Coordinador BIM/Coordinador BIM de disciplinas. Técnico universitario nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, con experiencia mínima de 2 años trabajando en proyectos con metodología BIM o 1 año de experiencia y máster específico acreditable. - PN-003. Modelador BIM. Técnico, con experiencia mínima de 5 años y con un mínimo de 1 año de experiencia trabajando en proyectos con metodología BIM o formación específica BIM acreditable Además, debido a esta circunstancia, que da como necesidad trabajar durante el plazo vigente de ejecución de la obra en el modelado BIM, para aquellos trabajos del Modelo “As Built” una vez finalizado la obra es necesario aumentar el plazo de ejecución del presente contrato. Por ello, es necesario una ampliación del plazo de ejecución del presente contrato de cuatro meses. Como resultado de esta ampliación de plazo para los trabajos del modelo “As built” BIM es necesario realizar un ajuste de mediciones en los siguientes precios: - P-1. Jefe de Unidad Infra. y Vía. Titulado Superior > 10 años de experiencia. - P-2. Técnico Especialista en Infra. y Vía. Titulado Medio > 10 años de experiencia. - P-3. Técnico Especialista en electrificación y LAC. Titulado Medio > 10 años de experiencia. - P-4. Técnico de Interoperabilidad, Gestión de Riesgos (402) y Puestas en servicio. Titulado Medio > 5 años de experiencia. - P-11. Medios Materiales Todas estas modificaciones propuestas cumplen el apartado 1 b) del artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, limitándose a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a las causas objetivas que las hacen necesarias. Se consideran modificaciones debidas a causas sobrevenidas, conforme al supuesto b) del artículo 205.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: “1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.” • La modificación propuesta cumple esta condición ya que no se podía prever la necesidad de realizar trabajos con metodología BIM generada por la entrada en vigor del Plan BIM en la contratación Pública, de la que deriva la necesidad de incorporar tres (3) precios nuevos y la modificación en la medición de los perfiles y medios materiales necesarios para la realización de estos trabajos. “2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.” • La modificación planteada cumple con esta condición ya que no altera la naturaleza del contrato, que es la prestación del servicio de asistencia técnica y control y vigilancia de las obras. La inclusión de los tres (3) precios nuevos y la modificación de mediciones no implica un cambio significativo que altere en modo alguno la naturaleza del contrato. “3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.” condición cuyo importe supone un 25,07 %

7.1.1 Modificación

Descripción de las modificaciones : El contrato 3.23/27507.0200 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ESQUEMA 4+4+2 EN LA ESTACIÓN DE ATOCHA CERCANÍAS, está financiado con fondos MRR y presta servicios de asistencia técnica y control y vigilancia de las obras del siguiente contrato: - “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA IMPLANTACIÓN DEL ESQUEMA 4+4+2 EN LA ESTACIÓN DE ATOCHA CERCANÍAS. EXP. 3.23/27507.0190” Desde el 1 de abril de 2024, el Plan BIM en la Contratación Pública obliga a la producción de modelos para aquellos contratos ligados a obras con un Valor Estimado (V.E.) superior a 5.538.000 €. Debido a esto, ha surgido la necesidad de establecer un modelo unificado para la Estación de Atocha, tanto en el ámbito de cercanías como el de Alta velocidad, ya que en el entorno de la obra a la que presta servicio el contrato objeto del presente informe, se encuentra también en ejecución los siguientes contratos, en los cuales se considera la implantación de modelos BIM: - Ejecución de las obras del Proyecto "Nuevo complejo ferroviario de la Estación de Atocha (Madrid). Proyecto constructivo de la Fase 2. Estación Pasante". EXP. 3.23/20830.0127. - Obras de ejecución del proyecto aparcamiento (P3) provisional, desmontable y reutilizable, en la estación de Madrid Puerta de Atocha. EXP. 3.22/30820.0008. - Obras de Ejecución de los Proyectos del Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Atocha (Madrid): Proyecto Constructivo de la Fase 2. Accesos a la Marquesina Histórica desde la Glorieta de Carlos V y Proyecto Constructivo de la Fase 2. Acondicionamiento de La Marquesina Histórica. EXP. 3.21/30820.0055. - Obras de ejecución de los proyectos del nuevo complejo ferroviario de la estación de Atocha (Madrid):"Proyecto constructivo de la fase 2, habilitación de nueva zona de venta de billetes" y "Proyecto constructivo de la fase 2, habilitación de nueva comisaría de policía". EXP. 3.23/30820.0016. - Obras de ejecución del proyecto de construcción de ampliación de dos vías y un andén de la Estación Puerta de Atocha- EXP. 3.22/20830.0312. Como resultado es necesario añadir nuevos perfiles a los inicialmente contratados para la realización de los trabajos de metodología BIM definidos en los anejos nº 1 y nº 2 del presente documento, definiéndose tres (3) nuevos precios: - PN-001. Responsable BIM. Técnico universitario nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, con experiencia mínima de 5 años y con un mínimo de tres años de experiencia trabajando en proyectos con metodología BIM o 2 años de experiencia y máster específico acreditable. - PN-002. Coordinador BIM/Coordinador BIM de disciplinas. Técnico universitario nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, con experiencia mínima de 2 años trabajando en proyectos con metodología BIM o 1 año de experiencia y máster específico acreditable. - PN-003. Modelador BIM. Técnico, con experiencia mínima de 5 años y con un mínimo de 1 año de experiencia trabajando en proyectos con metodología BIM o formación específica BIM acreditable Además, debido a esta circunstancia, que da como necesidad trabajar durante el plazo vigente de ejecución de la obra en el modelado BIM, para aquellos trabajos del Modelo “As Built” una vez finalizado la obra es necesario aumentar el plazo de ejecución del presente contrato. Por ello, es necesario una ampliación del plazo de ejecución del presente contrato de cuatro meses. Como resultado de esta ampliación de plazo para los trabajos del modelo “As built” BIM es necesario realizar un ajuste de mediciones en los siguientes precios: - P-1. Jefe de Unidad Infra. y Vía. Titulado Superior > 10 años de experiencia. - P-2. Técnico Especialista en Infra. y Vía. Titulado Medio > 10 años de experiencia. - P-3. Técnico Especialista en electrificación y LAC. Titulado Medio > 10 años de experiencia. - P-4. Técnico de Interoperabilidad, Gestión de Riesgos (402) y Puestas en servicio. Titulado Medio > 5 años de experiencia. - P-11. Medios Materiales Todas estas modificaciones propuestas cumplen el apartado 1 b) del artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, limitándose a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a las causas objetivas que las hacen necesarias. Se consideran modificaciones debidas a causas sobrevenidas, conforme al supuesto b) del artículo 205.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: “1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.” • La modificación propuesta cumple esta condición ya que no se podía prever la necesidad de realizar trabajos con metodología BIM generada por la entrada en vigor del Plan BIM en la contratación Pública, de la que deriva la necesidad de incorporar tres (3) precios nuevos y la modificación en la medición de los perfiles y medios materiales necesarios para la realización de estos trabajos. “2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.” • La modificación planteada cumple con esta condición ya que no altera la naturaleza del contrato, que es la prestación del servicio de asistencia técnica y control y vigilancia de las obras. La inclusión de los tres (3) precios nuevos y la modificación de mediciones no implica un cambio significativo que altere en modo alguno la naturaleza del contrato. “3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.” condición cuyo importe supone un 25,07 %

8. Organizaciones

8.1 ORG-0001

Denominación oficial : ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Número de registro : Q2801660H

Departamento : Dirección de Compras y Contratación

Dirección postal : AVDA. PIO XII, 110 EDIF. 16(ESTACIÓN DE CHAMARTÍN

Localidad : Madrid

Código postal : 28036

Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )

País : España

Punto de contacto : JORGE DIEGO MARTINEZ FUENTES

Correo electrónico : jmartinezfuentes@adif.es

Teléfono : +34 913007661

Dirección de internet : https://www.adif.es

Terminal de intercambio de información (URL) : https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante

Funciones de esta organización :

Comprador

Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación

Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación

8.1 ORG-0002

Denominación oficial : TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Número de registro : S2826042J

Dirección postal : AVDA. GENERAL PERON 38, 8ª PLANTA

Localidad : Madrid

Código postal : 28020

Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )

País : España

Correo electrónico : tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

Teléfono : +34 913491319

Dirección de internet : https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.aspx

Funciones de esta organización :

Organización encargada de los procedimientos de recurso

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

8.1 ORG-0003

Denominación oficial : UTE ACO ATOCHA 4+4+2 (constituida por GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, S.L. - INSE RAIL, S.L.)

Número de registro : U16427718

Dirección postal : Calle San Severo, 18

Localidad : Madrid

Código postal : 28042

Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )

País : España

Correo electrónico : antonio.fuster@grusamar.com

Teléfono : +34 917096900

Funciones de esta organización :

Licitador

Ganador de estos lotes : LOT-0000

8.1 ORG-0000

Denominación oficial : Publications Office of the European Union

Número de registro : PUBL

Localidad : Luxembourg

Código postal : 2417

Subdivisión del país (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )

País : Luxemburgo

Correo electrónico : ted@publications.europa.eu

Teléfono : +352 29291

Dirección de internet : https://op.europa.eu

Funciones de esta organización :

TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio : 807dd016-0cfb-4ce3-9733-b6a2c0d74794 - 01

Tipo de formulario : Modificación de contrato

Tipo de anuncio : Anuncio de modificación de contrato

Fecha de envío del anuncio : 16/10/2025 08:40 +00:00

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente : español

Número de publicación del anuncio : 00683660-2025

Número de la edición del DO S : 200/2025

Fecha de publicación : 17/10/2025