Dodávka a montáž gastrotechnológie v jedálni a kuchyni Národnej banky Slovenska

Predmetom zákazky je dodávka tovarov s montážou – gastrotechnologického zariadenia kuchyne podľa špecifikácie v zmysle časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a v zodpovedajúcich prílohách súťažných podkladov. Predmet zákazky súvisí s celkovou rekonštrukciou kuchyne a jedálne verejného obstarávateľa a je priamo previazaný s realizáciou stavebných prác, ktoré budú predmetom inej, súvisiacej …

CPV: 39221000 Kücheneinrichtungen, 39312000 Ausrüstung für die Zubereitung von Speisen, 39312200 Kantinenausrüstung, 39314000 Industrielle Kücheneinrichtungen, 39711100 Kühlschränke und Tiefkühltruhen, 39711200 Küchenmaschinen, 39711400 Bratöfen, Kochfelder, Kochplatten und Kochringe
Frist:
14. Mai 2025 10:00
Art der Frist:
Angebotsabgabe
Ausführungsort:
Dodávka a montáž gastrotechnológie v jedálni a kuchyni Národnej banky Slovenska
Vergabestelle:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Vergabenummer:
NBS1-000-108-783

1. Kupujúci

1.1 Kupujúci

Úradný názov : NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ kupujúceho podľa právnych predpisov : Verejnoprávna inštitúcia pod kontrolou orgánu ústrednej štátnej správy
Činnosť verejného obstarávateľa : Hospodárske záležitosti

2. Postup

2.1 Postup

Názov : Dodávka a montáž gastrotechnológie v jedálni a kuchyni Národnej banky Slovenska
Opis : Predmetom zákazky je dodávka tovarov s montážou – gastrotechnologického zariadenia kuchyne podľa špecifikácie v zmysle časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a v zodpovedajúcich prílohách súťažných podkladov. Predmet zákazky súvisí s celkovou rekonštrukciou kuchyne a jedálne verejného obstarávateľa a je priamo previazaný s realizáciou stavebných prác, ktoré budú predmetom inej, súvisiacej zákazky na stavebné práce a ktorých dĺžka trvania sa predpokladá na cca. 7 mesiacov. Ide o kompletnú modernizáciu s dôrazom na vytvorenie dispozične modernej stravovacej prevádzky, vrátane inštalácie nového, moderného gastrotechnologického vybavenia. Navrhovanou úpravou jedálne a kuchyne nepribúdajú nové objemy, ide len o stavebno–technologické úpravy a modernizáciu gastrotechnológie. Úspešný uchádzač, ako zhotoviteľ tejto zákazky bude povinný koordinovať sa so zhotoviteľom stavebných prác, ktoré sú predmetom inej zákazky. To znamená, že úspešný uchádzač bude povinný uskutočniť obhliadku miesta plnenia a presné zameranie rozmerov pre umiestnenie ním dodávaných zariadení a na základe toho pripraviť podklad pre zhotoviteľa stavebných prác. Podľa toho zhotoviteľ stavebných prác následne uskutoční ďalšie stavebné práce a stavebnú prípravu pre inštaláciu gastrotechnologických zariadení. Zameranie bude pre úspešného uchádzača záväzné a prípadné neskoršie neplánované stavebné zmeny pôjdu na jeho ťarchu. Požiadavky na koordináciu so zhotoviteľom stavebných prác sú bližšie popísané v Technickej správe pre časť Gastrotechnológia, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie (príloha č. 2 súťažných podkladov) a v návrhu zmluvy o dielo (príloha č. 1 súťažných podkladov). Súčasťou tejto zákazky je aj dohľad technológa úspešného uchádzača pri výstavbe („Garant zhotoviteľa“). Pri technických nejasnostiach je potrebné vykonať koordináciu s projektantom technológie. Predpokladaná doba montáže gastrotechnologického vybavenia je 6 týždňov po odovzdaní stavebnej pripravenosti a ďalšie 2 týždne na zaistenie skúšobnej prevádzky a odovzdanie revíznych správ. Súčasťou predmetu zákazky je aj opcia na odinštalovanie a odvoz existujúceho gastrotechnologického vybavenia verejného obstarávateľa, ako je uvedené v príslušnej časti Cenovej kalkulácie a v Súpise aktuálnej gastrotechnológie kuchyne. Oba uvedené dokumenty sú súčasťou prílohy č. 2 súťažných podkladov. Možnosť využitia opcie na rovnaké plnenie si verejný obstarávateľ vyhradzuje aj vo vyššie uvedenej zákazke na stavebné práce, na základe čoho verejný obstraávateľ bude pri rozhodovaní o využití alebo nevyužití opcie v tej-ktorej zákazke brať do úvahy ekonomickú výhodnosť cien opcií jednotlivých zhotoviteľov, ako aj časové hľadisko. Verejný obstarávateľ požaduje, aby cena opcie – cena za odinštalovanie a odvoz existujúceho gastrotechnologického vybavenia verejného obstarávateľa neprekročila sumu 3 100 eur, ktorú považuje za maximálnu sumu opcie, pri určení ktorej vychádza z ceny určenej projektantom. Verejný obstarávateľ si opciu neuplatní, ak súčet celkovej ceny za predmet zákazky (bez opcie) a ceny opcie úspešného uchádzača prekročí súčet celkovej ceny za predmet zákazky (bez opcie) a ceny opcie u uchádzača umiestneného na zákalde kritérií ako druhého v poradí. Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 2 súťažných podkladov (Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia a súpis aktuálnej technológie).
Identifikátor postupu : 91b91a86-1502-4199-a3ae-f222134ffdca
Interný identifikátor : NBS1-000-108-783
Druh postupu : Verejná súťaž
Postup je zrýchlený : nie
Odôvodnenie zrýchleného postupu :
Hlavné prvky postupu :

2.1.1 Účel

Druh zmluvy : Dodávky
Hlavná klasifikácia ( cpv ): 39221000 Kuchynské vybavenie
Doplňujúca klasifikácia ( cpv ): 39312000 Zariadenia na prípravu jedál
Doplňujúca klasifikácia ( cpv ): 39312200 Zariadenia závodných jedální
Doplňujúca klasifikácia ( cpv ): 39314000 Priemyselné vybavenie kuchýň
Doplňujúca klasifikácia ( cpv ): 39711100 Chladničky a mrazničky
Doplňujúca klasifikácia ( cpv ): 39711200 Prístroje na spracovanie potravín
Doplňujúca klasifikácia ( cpv ): 39711400 Pražiace pece, trúby, ohrievače jedla a variče

2.1.2 Miesto plnenia

Poštová adresa : Imricha Karvaša 1
Mesto : Bratislava - mestská časť Staré Mesto
PSČ : 813 25
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS) : Bratislavský kraj ( SK010 )
Krajina : Slovensko

2.1.3 Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH : 924 664,85 Euro

2.1.4 Všeobecné informácie

Doplňujúce informácie : Verejný obstarávateľ uskutočnil pred začatím postupu verejného obstarávaniaprípravné trhové konzultácie (PTK) za účelom získania informácii od oprávnených hospodárskych subjektov pre stanovenie objektívnych a nediskriminačných parametrov a požiadaviek na predmet zákazky, vrátane získania indikatívnej celkovej hodnoty zákazky a taktiež zistenia ďalších dôležitých skutočností k plánovanému verejnému obstarávaniu tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší počet hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu. Priebeh PTK je zdokumentovaný na webovom sídle verejného obstarávateľa: https://nbs.sk/o-narodnej-banke/verejne-obstaravanie/pripravne-trhove-konzultacie/ptk-rekonstrukcia-jedalne-a-kuchyne-dodavka-a-montaz-gastro-technologickeho-zariadenia/. Uchádzači sú povinní predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Rozdelenie predmetu zákazky na časti je technicky a procesne nerealizovateľné, a to z dôvodu, že dodané tovary musia tvoriť jeden celok. Dodávateľ musí byť schopný realizovať predmet zákazky komplexne so zárukou funkčnosti. Rozdelenie zákazky na časti by predstavovalo riziko, že realizácia zákazky by bola neprimerane časovo, technicky a finančne náročná. Zákazka je sama o sebe určená pre malé a stredné podniky a jej rozdelenie na časti by nezvýšilo potenciál zapojenia MSP.
Právny základ :
Smernica 2014/24/EÚ

2.1.5 Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania :
Maximálny počet častí, za ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuky : 1

2.1.6 Dôvody na vylúčenie

Korupcia : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Účasť v zločineckej organizácii : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Podvod : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Platenie príspevkov na sociálne zabezpečenie : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Platba daní : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Podobná situácia ako úpadok podľa vnútroštátneho práva : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Konkurz : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Dohoda s veriteľmi : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Platobná neschopnosť : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Aktíva spravované likvidátorom : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Pozastavené podnikateľské činnosti : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia : Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.

5. Časť

5.1 Technické ID šarže : LOT-0001

Názov : Dodávka a montáž gastrotechnológie v jedálni a kuchyni Národnej banky Slovenska
Opis : Predmetom zákazky je dodávka tovarov s montážou – gastrotechnologického zariadenia kuchyne podľa špecifikácie v zmysle časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a v zodpovedajúcich prílohách súťažných podkladov. Predmet zákazky súvisí s celkovou rekonštrukciou kuchyne a jedálne verejného obstarávateľa a je priamo previazaný s realizáciou stavebných prác, ktoré budú predmetom inej, súvisiacej zákazky na stavebné práce a ktorých dĺžka trvania sa predpokladá na cca. 7 mesiacov. Ide o kompletnú modernizáciu s dôrazom na vytvorenie dispozične modernej stravovacej prevádzky, vrátane inštalácie nového, moderného gastrotechnologického vybavenia. Navrhovanou úpravou jedálne a kuchyne nepribúdajú nové objemy, ide len o stavebno–technologické úpravy a modernizáciu gastrotechnológie. Úspešný uchádzač, ako zhotoviteľ tejto zákazky bude povinný koordinovať sa so zhotoviteľom stavebných prác, ktoré sú predmetom inej zákazky. To znamená, že úspešný uchádzač bude povinný uskutočniť obhliadku miesta plnenia a presné zameranie rozmerov pre umiestnenie ním dodávaných zariadení a na základe toho pripraviť podklad pre zhotoviteľa stavebných prác. Podľa toho zhotoviteľ stavebných prác následne uskutoční ďalšie stavebné práce a stavebnú prípravu pre inštaláciu gastrotechnologických zariadení. Zameranie bude pre úspešného uchádzača záväzné a prípadné neskoršie neplánované stavebné zmeny pôjdu na jeho ťarchu. Požiadavky na koordináciu so zhotoviteľom stavebných prác sú bližšie popísané v Technickej správe pre časť Gastrotechnológia, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie (príloha č. 2 súťažných podkladov) a v návrhu zmluvy o dielo (príloha č. 1 súťažných podkladov). Súčasťou tejto zákazky je aj dohľad technológa úspešného uchádzača pri výstavbe („Garant zhotoviteľa“). Pri technických nejasnostiach je potrebné vykonať koordináciu s projektantom technológie. Predpokladaná doba montáže gastrotechnologického vybavenia je 6 týždňov po odovzdaní stavebnej pripravenosti a ďalšie 2 týždne na zaistenie skúšobnej prevádzky a odovzdanie revíznych správ. Súčasťou predmetu zákazky je aj opcia na odinštalovanie a odvoz existujúceho gastrotechnologického vybavenia verejného obstarávateľa, ako je uvedené v príslušnej časti Cenovej kalkulácie a v Súpise aktuálnej gastrotechnológie kuchyne. Oba uvedené dokumenty sú súčasťou prílohy č. 2 súťažných podkladov. Možnosť využitia opcie na rovnaké plnenie si verejný obstarávateľ vyhradzuje aj vo vyššie uvedenej zákazke na stavebné práce, na základe čoho verejný obstraávateľ bude pri rozhodovaní o využití alebo nevyužití opcie v tej-ktorej zákazke brať do úvahy ekonomickú výhodnosť cien opcií jednotlivých zhotoviteľov, ako aj časové hľadisko. Verejný obstarávateľ požaduje, aby cena opcie – cena za odinštalovanie a odvoz existujúceho gastrotechnologického vybavenia verejného obstarávateľa neprekročila sumu 3 100 eur, ktorú považuje za maximálnu sumu opcie, pri určení ktorej vychádza z ceny určenej projektantom. Verejný obstarávateľ si opciu neuplatní, ak súčet celkovej ceny za predmet zákazky (bez opcie) a ceny opcie úspešného uchádzača prekročí súčet celkovej ceny za predmet zákazky (bez opcie) a ceny opcie u uchádzača umiestneného na základe kritérií ako druhého v poradí. Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 2 súťažných podkladov (Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia a súpis aktuálnej technológie).
Interný identifikátor : NBS1-000-108-783

5.1.1 Účel

Druh zmluvy : Dodávky
Hlavná klasifikácia ( cpv ): 39221000 Kuchynské vybavenie
Doplňujúca klasifikácia ( cpv ): 39312000 Zariadenia na prípravu jedál
Doplňujúca klasifikácia ( cpv ): 39312200 Zariadenia závodných jedální
Doplňujúca klasifikácia ( cpv ): 39314000 Priemyselné vybavenie kuchýň
Doplňujúca klasifikácia ( cpv ): 39711100 Chladničky a mrazničky
Doplňujúca klasifikácia ( cpv ): 39711200 Prístroje na spracovanie potravín
Doplňujúca klasifikácia ( cpv ): 39711400 Pražiace pece, trúby, ohrievače jedla a variče

5.1.2 Miesto plnenia

Poštová adresa : Imricha Karvaša 1
Mesto : Bratislava - mestská časť Staré Mesto
PSČ : 813 25
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS) : Bratislavský kraj ( SK010 )
Krajina : Slovensko
Doplňujúce informácie : Prevádzka jedálne a kuchyne je umiestnená na dvoch podlažiach v budove ústredia verejného obstarávateľa, a to na 1. NP a 4. NP.

5.1.3 Predpokladané trvanie

Trvanie : 6 Týždeň

5.1.5 Hodnota

Predpokladaná hodnota bez DPH : 924 664,85 Euro

5.1.6 Všeobecné informácie

Vyhradená účasť : Účasť nie je vyhradená.
Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ
Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) : áno
Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP)
Informácie o predchádzajúcich oznámeniach :
Identifikátor predchádzajúceho oznámenia : 744578-2024
Doplňujúce informácie : Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy v súlade s § 56 ods. 5 až 9 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný. Verejný obstarávateľ v súlade s § 56 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní môže na účely overenia funkčnosti a deklarovaných technických vlastností výrobku v ponuke od úspešného uchádzača vyžadovať predvedenie akéhokoľvek z nasledujúcich druhov zariadenia: - podpultová umývačka riadu, ako je uvedené v položkách 119.3 Cenovej kalkulácie (položkového rozpočtu), - umývací automat, ako je uvedené v položkách 121.3 Cenovej kalkulácie (položkového rozpočtu), - varné systémy, ako sú uvedené v položkách 117.24-117.34 Cenovej kalkulácie (položkového rozpočtu) - elektrické konvektomaty, ako sú uvedené v položkách 117.36, 117.37, 125.1 a 1.02.10 Cenovej kalkulácie (položkového rozpočtu), - umývací systém na stolný riad, ako je uvedené v položke 1.01.1 Cenovej kalkulácie (položkového rozpočtu), - umývačka stolného riadu, ako je uvedené v položke 1.01.7 Cenovej kalkulácie (položkového rozpočtu), - elektrické multifunkčné zariadenie, ako je uvedené v položke 1.02.14 Cenovej kalkulácie (položkového rozpočtu), - indukčný sporák, , ako je uvedené v položke 1.02.15 Cenovej kalkulácie (položkového rozpočtu). Vyzvaný úspešný uchádzač je povinný vyššie uvedené zariadenia bezplatne predviesť na účely overenia vlastností požiadaviek verejného obstarávateľa špecifikovaných vo výzve, a to buď v priestoroch verejného obstarávateľa alebo na mieste zvolenom uchádzačom, ktoré je vzdialené najviac 130 km od sídla verejného obstarávateľa v lehote 10 pracovných dní od doručenia výzvy. Úspešný uchádzač tak môže verejnému obstarávateľovi predviesť tak „predvádzacie alebo výstavné zariadenia“, ako aj zariadenie inštalované u niektorého z jeho zákazníkov. Verejný obstarávateľ pritom berie na vedomie, že inštalované zariadenia nemusia byť stavebne zapracované rovnakým spôsobom ako vyžaduje verejný obstarávateľ (kľúčové je overenie technických vlastností). Verejný obstarávateľ bude zároveň v rámci súčinnosti na uzavretie zmluvy vyžadovať od úspešného uchádzača predloženie dokladu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou s výškou poistného krytia najmenej vo výške 500 000 eur. Úspešný uchádzač je povinný tento doklad verejnému obstarávateľovi predložiť v lehote určenej vo výzve na poskytnutie súčinnosti, ktorá bude zaslaná úspešnému uchádzačovi spolu s informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo ako súčasť informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešný uchádzač je povinný poistenie zodpovednosti za škodu udržiavať počas celej doby realizácie zákazky. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2025.

5.1.7 Strategické verejné obstarávanie

Cieľ strategického verejného obstarávania : Žiadne strategické verejné obstarávanie

5.1.9 Kritériá výberu

Kritérium :
Typ : Ekonomické a finančné postavenie
Použitie tohto kritéria : Nepoužité
Kritérium :
Typ : Technická a odborná spôsobilosť
Názov : Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
Opis : Uchádzač za účelom preukázania splnenia tejto podmienky účasti predloží zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien dodaných tovarov, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil zoznam dodávok tovaru obsahoval minimálne 2 zmluvné vzťahy na dodanie a inštaláciu gastrotechnologického vybavenia pre veľkokapacitné kuchyne, resp. zariadenia spol. stravovania dimenzované na počet stravníkov vyšší ako 300. Predmetom každého zmluvného vzťahu musí byť dodávka a inštalácia akejkoľvek kombinácie aspoň 5 ks nasledujúcich druhov vybavenia: konvektomaty, variče a sporáky, multifunkčné varné zariadenia, mraziace a chladiacie skrine, ohrevná výdajná vaňa, výdajný ostrov, triediaca stanica). Na účely splnenia požadovaného počtu sa sčítavajú všetky druhy zariadení, t. j. nie je potrebné preukázať z každého druhu aspoň 5ks (napr. konvektomatov). Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi predložiť väčší počet referenčných zákaziek, z dôvodu, že počet takýchto zákaziek je aj rozdielovým kritériom pri výbere ponúk s rovnakou ponukovou cenou (viď bližšie časť A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK súťažných podkladov). V prípade, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač určí, ktoré dodanie tovaru zoznamu je referenciou v zmysle § 12 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov, ktoré sú vedené v informačnom systéme ÚVO „Evidencia referencií“, ak takéto referencie existujú. Uchádzač uvedie aj registračné číslo takejto referencie. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby ku každej zákazke zo zoznamu dodávok, ktoré neboli zrealizované pre verejného obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, uviedol na samostatnom liste aj nasledujúce doplňujúce údaje k zoznamu dodaných tovarov podľa vzoru DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K ZOZNAMU SKÚSENOSTÍ, nachádzajúceho sa v prílohe č. 2 k časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode 36.1.1. súťažných podkladov.
Použitie tohto kritéria : Použité
Kritérium :
Typ : Technická a odborná spôsobilosť
Názov : Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
Opis : Uchádzač za účelom preukázania splnenia tejto podmienky účasti predloží v ponuke zoznam osôb určených na plnenie zmluvy, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje, aby odbornú spôsobilosť aspoň jednej osoby, ktorá bude zodpovedná za riadenie dodávky, inštaláciu a sprevádzkovanie gastrotechnologického vybavenia jedálne a kuchyne (ďalej len „Garant zhotoviteľa“), preukázal min. 5 ročnou dĺžkou praxe s dodávkami gastrotechnologických zariadení, ktorú uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu Garanta zhotoviteľa podpísaného danou osobou, s uvedením referenčných zmluvných vzťahov, na ktorých sa táto osoba podieľala ako garant, resp. zodpovedná osoba. Minimálne 3 referenčné zákazky Garanta zhotoviteľa musia spĺňať požiadavky podľa bodu 36.1.1.1 súťažných podkladov. Za účelom preukázania referenčných zmluvných vzťahov podľa predchádzajúcej vety uchádzač predloží osobitne vyplnenú (t. j.vo vzťahu k osobe garanta) prílohu č. 1 k časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV „Doplňujúce údaje k zoznamu skúseností“. Uchádzač v zozname uvedie aj svoj pracovno-právny vzťah k osobe navrhovaného Garanta zhotoviteľa (uchádzač uvedie skutočnosť, či sa jedná o jeho zamestnanca ). Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode 36.1.2. súťažných podkladov.
Použitie tohto kritéria : Použité

5.1.10 Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium :
Typ : Cena
Názov : Celková cena za predmet zákazky v eurách bez DPH.
Opis : Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena zmysle § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
Opis metódy, ktorá sa má použiť, keď váhu nemožno vyjadriť pomocou kritérií :
Odôvodnenie neuvedenia váhy pri kritériách na vyhodnotenie ponúk :

5.1.11 Súťažné podklady

Jazyky, v ktorých sú súťažné podklady oficiálne k dispozícii : slovenčina
Ad hoc komunikačný kanál :
Názov : JOSEPHINE

5.1.12 Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania :
Elektronické predkladanie : Povinná
Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť : slovenčina, čeština
Elektronický katalóg : Nie je povolená
Varianty : Nie je povolená
Opis finančnej zábezpeky : Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní požaduje od uchádzačov zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpekou. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 30 000,- eur (slovom: tridsaťtisíc eur). Všetky náklady súvisiace so spôsobom zloženia a vrátenia zábezpeky znáša uchádzač. Spôsob zloženia zábezpeky: - poskytnutím bankovej záruky, - poistením záruky, - zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Ďalšie informácie a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v bode 18. súťažných podkladov.
Lehota na prijímanie ponúk : 14/05/2025 10:00 +02:00
Lehota, dokedy ponuka musí zostať platná : 264 Deň
Informácie o verejnom otváraní ponúk :
Dátum otvorenia : 14/05/2025 13:00 +02:00
Miesto : Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/sk/tender/66277/summary a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Doplňujúce informácie : Verejný obstarávateľ uskutoční otváranie ponúk "on-line" v IS JOSEPHINE. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení ponúk budú zverejnené informácie v zmysle § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do „on-line“ prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v predmetnom verejnom obstarávaní.
Podmienky zmluvy :
Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk : Nie
Elektronická fakturácia : Povinná
Bude sa využívať elektronické objednávanie : áno
Bude sa využívať elektronická platba : áno
Právna forma, ktorú musí mať skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka : Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov nemusí do predloženia ponuky vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť zástupcu skupiny, ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní. Ponuka predložená skupinou dodávateľov musí byť podpísaná takým spôsobom, ktorý bude právne zaväzovať všetkých členov skupiny. Menovanie vedúceho člena skupiny musí byť uskutočnené formou overeného splnomocnenia/splnomocnení, podpísaného/podpísaných oprávnenými osobami jednotlivých členov. Od skupiny dodávateľov sa v prípade prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie, t. j. zodpovednosti v procese plnenia zmluvy vyžaduje vytvorenie určitej právnej formy, t. j. aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi napr. zmluvu v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a acquis communautaire (napr. podľa § 829 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), ktorá bude zaväzovať všetkých členov skupiny dodávateľov, aby zodpovedali spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorým je skupina dodávateľov, v prípade nesplnenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety. Skupina dodávateľov na účely preukázania splnenia podmienok účasti postupuje v zmysle § 37 ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Informácie o lehotách na preskúmanie : Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

5.1.15 Techniky

Rámcová dohoda :
Žiadna rámcová dohoda
Informácie o dynamickom nákupnom systéme :
Žiadny dynamický nákupný systém
Elektronická aukcia : nie

5.1.16 Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie : Úrad pre verejné obstarávanie
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania : Úrad pre verejné obstarávanie
TED eSender : Úrad pre verejné obstarávanie

8. Organizácie

8.1 ORG-0001

Úradný názov : Úrad pre verejné obstarávanie
Registračné číslo : 31797903
Registračné číslo : 2021511008
Poštová adresa : Ružová dolina 10
Mesto : Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ : 82109
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS) : Bratislavský kraj ( SK010 )
Krajina : Slovensko
Telefón : +421250264111
Roly tejto organizácie :
TED eSender
Organizácia pre preskúmanie
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1 ORG-0002

Úradný názov : NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Registračné číslo : 30844789
Registračné číslo : 2020815654
Poštová adresa : Ulica Imricha Karvaša 1
Mesto : Bratislava - mestská časť Staré Mesto
PSČ : 81325
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS) : Bratislavský kraj ( SK010 )
Krajina : Slovensko
Telefón : +421257871226
Roly tejto organizácie :
Kupujúci
Vedúci subjekt skupiny

11. Informácie o oznámení

11.1 Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia : fe79f8f4-e16c-4180-b8fe-24eac3ca34a3 - 01
Typ formulára : Súťaž
Typ oznámenia : Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii – štandardný režim
Dátum odoslania oznámenia : 11/04/2025 22:45 +02:00
Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii : slovenčina

11.2 Informácie o uverejnení

Číslo uverejnenia oznámenia : 00244935-2025
Číslo vydania série S úradného vestníka : 74/2025
Dátum uverejnenia : 15/04/2025