Távvezeték-tervezés III. ütem – 3 részben

Vállalkozási szerződés alapján 132 kV-os távvezetékek kivitelezéséhez szükséges tervezési feladatok elvégzése 3 részben (3 nyomvonalon). 1. rész - Vállalkozási szerződés alapján a Győr OVIT-Répcelak 132 kV-os távvezeték kivitelezéséhez szükséges tervezési feladatok elvégzése. 2. rész - Vállalkozási szerződés alapján a Zirc-Litér 132 kV-os távvezeték kivitelezéséhez szükséges tervezési feladatok elvégzése. 3. rész …

CPV: 71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed, 71323100 Projektering i forbindelse med elforsyningssystemer
Henrettelsessted:
Távvezeték-tervezés III. ütem – 3 részben
Tildelende organ:
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Tildelingsnummer:
EKR000083142022

1. Vevő

1.1 Vevő

Hivatalos név : E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

2. Eljárás

2.1 Eljárás

Cím : Távvezeték-tervezés III. ütem – 3 részben
Leírás : Vállalkozási szerződés alapján 132 kV-os távvezetékek kivitelezéséhez szükséges tervezési feladatok elvégzése 3 részben (3 nyomvonalon). 1. rész - Vállalkozási szerződés alapján a Győr OVIT-Répcelak 132 kV-os távvezeték kivitelezéséhez szükséges tervezési feladatok elvégzése. 2. rész - Vállalkozási szerződés alapján a Zirc-Litér 132 kV-os távvezeték kivitelezéséhez szükséges tervezési feladatok elvégzése. 3. rész – Vállalkozási szerződés alapján a Szombathely-Észak 132 kV-os távvezeték kivitelezéséhez szükséges tervezési feladatok elvégzése. Folytatása a felhívás II.2.4) pontjában
Eljárásazonosító : 4841c520-012d-4967-b4da-46528aec1821
Belső azonosító : EKR000083142022

2.1.1 Cél

A szerződés jellege : Szolgáltatások
Fő osztályozás ( cpv ): 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

2.1.4 Általános információk

Jogalap :
2014/25/EU irányelv

5. Rész

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0002

Cím : Távvezeték-tervezés – Zirc-Litér
Leírás : Vállalkozási szerződés alapján a Zirc-Litér 132 kV-os távvezeték kivitelezéséhez szükséges tervezési feladatok elvégzése. A) A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok (tervfázisok), különös tekintettel (de nem kizárólagosan) az alábbiakra: 1. Nyomvonalkijelölési tervezési fázis - nyomvonal kijelölési eljárás (pl. előkészítési munkák, dokumentáció megküldése az ügyfelek részére; e-közmű megkeresések; nyomvonalkijelölési jk. lezárása; közműegyeztetések; előmunkálati jogok megszerzéséhez szükséges hatósági eljárás(ok) kezdeményezése; földhivatali térképek beszerzésének kezdeményezése); 2. Oszlopkiosztási tervezési fázis - nyomvonal felmérése (nyomvonal, hossz-szelvény); - előzetes tulajdonosi lista összeállítása; - oszlopkiosztási terv (átnézeti térkép, nyomvonalrajz, hossz-szelvény rajz, keresztezési kimutatás) 3. Kivitelezési tervezés a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak maradéktalanul megfelelő tartalommal: - kivitelezési terv komplett (alapozási munkarészek, földelési tervek, műszaki leírás, anyagkimutatás, szerelvényrajzok, egyéb szükséges tervrészek); - ferdeterep mérés; -talajmechanikai vizsgálatok elvégzése; 4. Engedélyezési tervezés - a vezetékjogi engedélyezés kezdeményezéséhez szükséges (szak)hatósági eljárások lefolytatása (környezetvédelmi engedélyezés; erdő érintettség esetén igénybevétel elvi engedélyezés; művelés alóli időleges és végleges kivonási terv, rekultivációs terv készítés, időleges-végleges kivonás engedélyezés; vezetékjog bejegyzéshez szükséges földhivatal által záradékolt változási vázrajz és területkimutatás elkészítése; ERD előzetes régészeti dokumentáció elkészítése, szakhatósági engedélyek beszerzése; HIFengedély beszerzése, tervek elkészítése) - keresztezési terv elkészítése és jóváhagyatása az érintett kezelőkkel; - erősáramú befolyásolási számítások elkészítése, jóváhagyatása; - ingatlantulajdonosi kiértesítések, tájékoztatások levélben; - minden egyéb a vezetékjog beadásához szükséges dokumentum előállítása és engedélyek, hozzájárulások megszerzése; - vezetékjog engedélyezési terv elkészítése; - komplett tételes árazott és árazatlan költségvetés készítése valamennyi szakágra kiterjedően; 5. Helyszíni tervezői művezetés [a felhívás II.2.11) pontja szerinti opciós tételként] B) A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok (tervezés tartalmi ismertetése) Az átépítendő Zirci alállomás és a meglévő Litéri alállomás között új egyrendszerű 132 kV-os távvezeték tervezése a meglévő 400 kV-os távvezetékkel párhuzamosan, részben annak biztonsági övezetében haladva. A nyomvonal tervezett hossza 22,2 km. A Litéri alállomásba NAF kábellel szükséges a becsatlakozás létesítése a meglévő 132 kV-os távvezetékek keresztezésének elkerülése érdekében. A távvezetéket az egyoldalú elrendezésű Budapest II.2 – Zirc (speciálisan erre áttervezett) oszlopcsaláddal kell tervezni, figyelembe véve a 400 kV-os távvezeték kilengését az aktuális oszlopközök tekintetében A fázisvezető 3x1x250/40 ACSR sodrony, a védővezető 48 szálas OPGW legyen, csatolva a kiíráshoz az OPGW műszaki adatlapja. Az erdőkivágás minimalizálása érdekében szükséges alternatívaként megvizsgálni és a megrendelővel egyeztetni, hogy a tervezett nyomvonalon a szabadvezeték helyett földkábeles szakasz tervezését, a szakasz vagy szakaszokat előzetesen egyeztetve kell kialakítani. A zirci állomáshoz történő csatlakozást, oszlopkiosztást egyeztetni szükséges a Veszprémvarsány-Zirc távvezeték tervezőjével. C) Tervezési határidők [kiegészítés a felhívás II.2.7) pontjához]: Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában a hirdetmény kötöttségei miatt tüntetett fel 9 naptári hónapot. Az egyes tervezési feladatok teljesítési időtartamai időbeli átfedésekkel összesen 270 naptári napot tesznek ki az alábbiak szerint: 1. Nyomvonal kijelölési tervezési fázis – szerződéskötéstől számított 50 nap (+7 nap ajánlatkérői jóváhagyás a nyomvonal tekintetében) 2. Oszlopkiosztási tervezési fázis – az utolsó földhivatali térkép beszerzésétől számított 40 nap (+7 nap ajánlatkérői jóváhagyás az oszlopkiosztás tekintetében) 3. Kiv.-i tervek – az oszlopkiosztás megrendelői jóváhagyásától számított 90 nap a tervzsűrire szállítandó tervcsomag tekintetében; a tervzsűri alapján javítandó kiviteli tervek esetében a tervzsűri megrendelői lezárásától számított 10 nap. 4. Eng.-i tervek - az utolsó földhivatali térkép beszerzésétől számított 220 nap. A felhívás II.1.4) és II.2.4) pontjaiban ismertetett adatok, információk részletes feltételei a szerz.terv.-ben és a közb.-i műszaki leírásban kerültek rögzítésre.
Belső azonosító : EKR000083142022/2

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Szolgáltatások
Fő osztályozás ( cpv ): 71323100 Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
Mennyiség : 22,2 kilométer
Opciók :
A lehetőségek leírása : Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tervezői művezetésre opciós jogot köt ki, figyelemmel arra a körülményre, hogy a tervezői művezetés igényét előzetesen nem lehet megállapítani, illetve annak anyagi fedezete még nem feltétlenül fog rendelkezésre állni. Az opciós jog gyakorlására Ajánlatkérő a szerződéskötéstől számított 36 naptári hónapon belül jogosult (vagyis eddig szükséges nyilatkoznia, hogy a tervezői művezetésre igényt tart-e, de a tényleges tervezői művezetések ezen időtartamon túl nyúlhatnak legfeljebb az adott építési beruházás sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig terjedő időtartamra). A tervezői művezetés maximális keretmennyisége 10 mérnöknap.

5.1.2 A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS) : Veszprém ( HU213 )
Ország : Magyarország
További információk : Zirc-Litér közötti nyomvonal

5.1.3 Becsült időtartam

Kezdő időpont : 29/09/2022
Időtartam befejezésének dátuma : 30/04/2025

5.1.6 Általános információk

Részben vagy egészben uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : nem

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : Lásd a felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban, illetve a jelen hirdetményben rögzített feltételeket.
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : A Kbt. 148. § szerint.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Equinox Tender Közbeszerzési Tanácsadó és Lebonyolító Korlátolt Felelősségű Társaság -
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság -

6. Eredmények

Az értesítésben odaítélt összes szerződés értéke : 109 000 000 Forint

6.1 Eredmény – részazonosító : LOT-0002

6.1.2 Információk a nyertesekről

Nyertes :
Hivatalos név : AFRY ERŐTERV Energetikai Tervező és Vállalkozó ZRt.
Ajánlat :
Ajánlat azonosítója : EKR000083142022/3330
A rész vagy a részcsoport azonosítója : LOT-0002
Ajánlat értéke : 109 000 000 Forint
Az ajánlatot rangsorolták : igen
Helyezés a nyertesek listáján : 1
Alvállalkozás : Jelenleg ismeretlen
A szerződésre vonatkozó információk :
A szerződés azonosítója : 1
Cím : VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
A nyertes kiválasztásának időpontja : 30/08/2022
A szerződés megkötésének időpontja : 29/09/2022
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve : Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) (2014/2020)
Az uniós alapok azonosítója : projekt azonosító száma: 10.7-0008-SKHU-W-M-20
Uniós alapok további adatai : CEF-Energy-2020 / Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

6.1.4 Statisztikai információk

Az ajánlatkérő szervezethez beérkezett felülvizsgálati kérelmek összefoglalása :
A panaszosok száma : 0

7. Módosítás

7.1 Módosítás

Az előző szerződéskötési értesítő azonosítója : 554466-2022
Módosított szerződés azonosítója : CON-0002
A módosítás oka : A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Leírás : 2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS OKAI 2.1. A Vállalkozási Szerződés alapján Vállalkozó feladata az engedélyezési és kivitelezési tervezést megelőző ún. előkészítő tervezési feladatok elvégzése („Nyomvonal kijelölési tervezési fázis” és „Oszlopkiosztási tervezési fázis”), melynek részét képezte a nyomvonal kijelölési eljárás, a geodéziai munkarészek és az oszlopkiosztási tervezés részfeladatainak teljesítése. A „Nyomvonal kijelölési tervezési fázis” keretében Vállalkozó feladatát képezi különösen a távvezeték pontos nyomvonalának kijelölése. 2.2. Megrendelő a „Nyomvonal kijelölési tervezési fázis” szerződéses feltételeit (teljesítendő munkarészek, teljesítési határidők) a közbeszerzési eljárásban az alábbi körülményrendszerre alapozta: a) A 778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján Magyarország Kormánya a Danube InGrid projektet kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánította annak érdekében is, hogy a projektben megvalósuló beruházások engedélyezési folyamatai felgyorsításra kerüljenek. b) A távvezetéki nyomvonal kialakítása során törekedni kell arra, hogy a nyomvonal minél kisebb mértékben érintsen települések belterületeit, erdőket és Natura 2000 területeket. c) Megrendelő a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban a tervezési folyamat elősegítése érdekében elkészíttette a nyomvonalra vonatkozóan az előzetes vizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: EVD), mely a nyomvonal engedélyezéséhez szükséges környezetvédelmi hatósági hozzájárulás beszerzését szolgálja a tervezett beruházás környezeti hatásainak értékelésével. d) A tervezett távvezetéki nyomvonal és annak biztonsági övezete meghatározó részben mindenképpen a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló ingatlanokon (Olaszfalu, Eplény, Veszprém és Hajmáskér települések külterületein) haladt át. Megrendelő a közbeszerzési eljárás felelős előkészítésekor megkereste a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalát (a továbbiakban: HM), melynek keretében a HM az IKI/145-5/2020. iktatószámú, 2020. február 21. napján kelt levelében elvi hozzájárulását adta a Zirc-Litér 132 kV-os távvezeték „létesítéséhez, az engedélyeztetési eljárás lebonyolításához, az oszlopok megépítéséhez”. Megrendelő a HM hivatkozott hozzájárulását a közbeszerzési műszaki leírás részeként a közbeszerzési eljárásban is az ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta, így azzal mind a Megrendelő (mint ajánlatkérő), mind a Vállalkozó (mind ajánlattevő) felelősen számolhatott a közbeszerzési eljárás során és a Vállalkozási Szerződés megkötésekor. e) Megrendelő a Danube InGrid projekt és a közbeszerzési eljárás felelős előkészítése körében folyamatosan törekedett a létesítendő távvezetékek nyomvonaláról folyamatosan tájékoztatni az ismert hatóságokat, önkormányzatokat és nagyobb (egyúttal ismert) ingatlanhasználókat. Ennek körében Megrendelő 2021. június 22. és 2022. június 29. napjain is nyilvános konzultációkat tartott, melyre valamennyi érintett önkormányzat meghívásra került, így többek között Eplény Községi Önkormányzata is a polgármester útján. Megrendelő az első konzultációt a közbeszerzési eljárás megindítása (2022. április 26.) előtt tartotta, illetve a konzultáción kívül is folyamatos kapcsolattartást és transzparens tájékoztatást biztosított az illetékes önkormányzatok részére a tervezett távvezetéki nyomvanalait illetően, így az érintett önkormányzatok előtt biztosított volt a helyi területrendezési terveiket érintő szempontok előterjesztése a Megrendelő irányába már a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően is.   2.3. Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés aláírását követően megkezdte a „Nyomvonal kijelölési tervezési fázis” részfeladatainak teljesítését, melynek szerződésszerű teljesítését követően az „Oszlopkiosztási tervezési fázis” teljesítése során az alábbi – a 2.2. pontban kifejtett előkészítő munkákra tekintettel a Megrendelő által kellő gondossággal előre nem látható – körülményekkel szembesült: a) A tervezési folyamat során az oszlopkiosztás pontos részleteinek egyeztetése során a HM új – a korábbi hozzájárulásában nem közölt – feltételeket támasztott a Megrendelővel szemben a távvezeték létesítéséhez szükséges hozzájárulása megerősítéséhez, ezért új – a korábban tervezett nyomvonaltól és az EVD tartalmától eltérő – oszlopkiosztási tervek készítése vált szükségessé (a Vállalkozási Szerződés keretében már elkészített oszlopkiosztási tervek a geodéziai munkarészek kivételével nem használhatóak fel újra). A HM által támasztott új követelmények azt eredményezték, hogy a korábban tervezett 75 db oszlop helyett immáron 102 db oszlop (több, mint 36%-os növekmény) megtervezésére kell sor kerüljön. b) A távvezeték létesítéséhez elengedhetetlen volt, hogy a nyomvonallal érintett egyes ingatlanok időleges/végleges más célra történő hasznosításának engedélyezésére kerüljön sor. Ennek érdekében a Vállalkozó – szerződéses feladatainak részeként, szerződésszerűen eljárva – szabályszerűen írásban megkereste az érintett ingatlanok tulajdonosait. Ennek részeként került sor K. T. ingatlantulajdonos megkeresésére is, melynek során tájékoztatást kapott a tulajdonos a beruházásról, annak műszaki adatairól, valamint megküldésre került részére a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat visszaküldés céljából. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (és utóbb a Veszprémi Törvényszék) által megerősítést nyert, hogy K. T. ingatlantulajdonos részére a hivatkozott vállalkozói tájékoztatás 2023. július 10. napján kézbesítésre került. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a 2023. október 19. napján kelt, 17414-9/2023. számú határozatával a tartószerkezetek, oszlopok elhelyezése céljából engedélyezte K. T. ingatlantulajdonos 3 db ingatlanának, mint termőföldek részleges területein a termőföld végleges, más célú hasznosítását. FOLYTATÁSA A BT-202 ROVATBAN [EKR-VÁLTOZAT VII.2.4) PONTJA; TED-VÁLTOZAT 7.1. PONTJA]

7.1.1 Változtatás

A módosítások leírása : A BT-201 ROVAT FOLYTATÁSA [EKR-VÁLTOZAT VII.2.2) PONTJA; TED-VÁLTOZAT 7. PONTJA] A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a 2023. október 19. napján kelt, 17415/12/2023. számú határozatával a vezetékszakaszok kivitelezése céljából engedélyezte K. T. ingatlantulajdonos ingatlanait is érintően összesen 17,2919 ha nagyságú termőföld időleges más célú hasznosítását. K. T. ingatlantulajdonos a hivatkozott határozatokkal szemben közigazgatási pert indított a 2024. január 9. napján kelt keresetlevele útján. A Veszprémi Törvényszék a 2024. július 8. napján kelt, 12.K.700.189/2024/21. számú ítéletében elutasította K. T. ingatlantulajdonos felperes kereseteit. Figyelemmel arra a nyilvánvaló körülményre, hogy a beruházásról K. T. ingatlantulajdonos már az engedélyezési eljárást megelőzően teljeskörű tájékoztatást kapott és a beruházást illetően semminemű visszajelzést nem küldött, Megrendelő és Vállalkozó kellő gondossággal feltételezhették, hogy e körben a tervezési és engedélyezési folyamatokat nem fogja akadályozni az ingatlantulajdonos. Hangsúlyozandó e körben, hogy K. T. ingatlantulajdonos ingatlanain egy 400 kV-os távvezeték vonatkozásában a MAVIR Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. javára bejegyzett vezetékjog már fennállt, tehát ilyen szempontból sem volt újdonság az ingatlantulajdonos számára a vezetékjog jelentése és az ingatlan rendeltetésétől történő eltérő hasznosításának lehetősége. c) A tervezési folyamat – dacára annak, hogy Eplény település is bevonásra került a projekt előkészítésébe – során Eplény Községi Önkormányzata a területén mintegy 3 km nyomvonal hosszon nem járult hozzá a szabadvezeték létesítéséhez, hanem helyette földkábel létesítését várta volna el, a területrendezési hatósági eljárás lefolytatását is akadályozta e feltétel okán (a területrendezési hatósági eljárás megindítására vonatkozó kérelem benyújtásának elmulasztásával). Magyarország Kormánya 2024. június 29. napján történt hatályba lépéssel módosította a 778/2021. (XII. 23.) Korm. rendeletet, melyben a Megrendelőhöz rendelte a területrendezési hatósági eljárás megindításának lehetőségét. 2.4. Vállalkozó a 2.3. pontban kifejtettekre tekintettel pótmunkaigényt terjesztett elő, illetve előadta, hogy a bekövetkezett késedelem nem a Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, ezért kezdeményezte a teljesítési (rész)határidők meghosszabbítását, valamint a korábban még ki nem fizetett vállalkozói díjrészletek korrekcióját az időközben bekövetkezett, KSH által közzétett, fogyasztói árindex mértékével is. 2.5. Megrendelő az előadottakkal összefüggésben a Vállalkozási Szerződés módosítását kezdeményezte a pótmunkák megrendelésének rögzítése, illetve a teljesítési részhatáridők meghosszabbítása és ezekkel összefüggésben a még ki nem fizetett vállalkozói díjrészletek indexálása céljából. 2.6. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Vállalkozási Szerződés módosításáról döntöttek a jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) annak tudomásulvételével, hogy a Szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban van mód. Felek a Szerződésmódosítás 2.1.-2.6. pontjai tekintetében a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontja pontja szerinti jogcímre alapozzák a Vállalkozási Szerződés módosítását. 3. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTOTT RENDELKEZÉSEI 3.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő pótmunkaként megrendelte az „Új oszlopkiosztási tervezési fázis”, „Kiviteli tervdokumentáció pótmunkái” és „Engedélyezési tervezési fázis pótmunkái” elnevezésű vállalkozói munkarészeket. 3.2. A Vállalkozási Szerződés 3.2. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A jelen Szerződés alapján a Vállalkozó az alább meghatározott teljesítési határidő(k) szerint végzi a feladat végrehajtását. Feladatok illetve Tervdokumentációk megnevezése Határidő 1. Nyomvonal kijelölési tervezési fázis szerződésszerűen teljesült 2. Oszlopkiosztási tervezési fázis 2023. június 30. 3. Komplett kiviteli tervdokumentáció 2023. október 30. 4. Engedélyezési tervezési fázis 2025. április 30. 3.3. A Vállalkozási Szerződés 4.1. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Felek a jelen Szerződésben meghatározott feladatok (kivéve a tervezői művezetést) szerződésszerű és maradéktalan elvégzéséért 148.296.995,-Ft + ÁFA azaz száznegyvennyolcmillió-kettőszázkilencvenhatezer-kilencszázkilencvenöt Ft + ÁFA fix vállalkozói díjban (továbbiakban: Vállalkozói díj) állapodnak meg, melynek részletezése a következő. Tervdokumentáció megnevezése Nettó vállalkozói részdíj 1. Nyomvonalkijelölési tervezési fázis [2.2. pont a) alpont]. 42.940.000,- Ft 2. Oszlopkiosztási tervezési fázis [2.2. pont b) alpont]. 21.470.000,- Ft Új oszlopkiosztási tervezési fázis [2.2. pont b) alpont]. 24.898.777,- Ft 3. Kiviteli tervdokumentáció, mely magában foglalja a komplett kiviteli terveket minden érintett szakággal, dokumentummal, ideértve az alapozási terveket is [2.2. pont c) alpont]. 32.205.000,- Ft Kiviteli tervdokumentáció pótmunkái (27 db új oszlopot érintő tervezési munkarészei) 14.137.803,- Ft 4. Engedélyezési tervezési fázis [2.2. pont d) alpont]. 11.132.195,- Ft Engedélyezési tervezési fázis pótmunkái (területrendezési feladatok, kezelői újraengedélyeztetések, tervek újrazáradékolása) 1.513.220,- Ft 4. A SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB ADATOK: A) AZ EREDETI SZERZŐDÉS KELTE: 2022.09.29. B) A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS KELTE: 2025.06.01. C) A SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA A MÓDOSÍTÁS ALAPJÁN: C.1. A SZERZŐDÉS EREDETI ELLENÉRTÉKE (OPCIÓVAL EGYÜTT): 109.000.000,- Ft + ÁFA C.2. A SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE A MÓDOSÍTÁS UTÁN (OPCIÓVAL EGYÜTT): 149.946.995,- Ft + ÁFA D) A SZERZŐDÉSES HATÁRIDŐK VÁLTOZÁSA: D.1. EREDETI: 2022.09.29.-2023.07.24. D.2. MÓDOSÍTOTT: 2022.09.29.-2025.04.30. (a szerződés a jelen hirdetmény feladásakor is hatályos, a tervező még köteles e határidőn túl közreműködni a közeljövőben tervezett építési beruházás közbeszerzésében)

8. Szervezetek

8.1 ORG-0001

Hivatalos név : E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Regisztrációs szám : 10741980208
Postacím : Kandó Kálmán Utca 11-13.
Város : Győr
Irányítószám : 9027
Ország alegysége (NUTS) : Győr-Moson-Sopron ( HU221 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Kozma Róbert
Telefonszám : +36 305636702
Internetcím : https://www.eon.hu/
E szervezet szerepei :
Vevő

8.1 ORG-0002

Hivatalos név : Equinox Tender Közbeszerzési Tanácsadó és Lebonyolító Korlátolt Felelősségű Társaság
Regisztrációs szám : 23140949241
Postacím : Záhony Utca 7.
Város : Budapest
Irányítószám : 1031
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Kozma Róbert
Telefonszám : +36 305636702
Internetcím : https://www.eon.hu/
E szervezet szerepei :
Közbeszerzési szolgáltató
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet

8.1 ORG-0003

Hivatalos név : AFRY ERŐTERV Energetikai Tervező és Vállalkozó ZRt.
Regisztrációs szám : 10790575243
Postacím : Infopark Sétány 3
Város : Budapest
Irányítószám : 1117
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
E-mail-cím : eroterv@afry.com
Telefonszám : +36 14553600
Fax : +36 12185585
Internetcím : https://www.afry.hu
E szervezet szerepei :
Ajánlattevő
E tételek nyertese : LOT-0002

8.1 ORG-0005

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám : 15329190-2-41
Postacím : Riadó u. 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 18828592
Fax : +36 18828593
E szervezet szerepei :
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1 ORG-0004

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534
Postacím : Riadó utca 5.
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
E-mail-cím : hirdetmeny@kt.hu
Telefonszám : +36 18828635
E szervezet szerepei :
TED eSender
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója : a971d291-6f25-4aed-97d8-35db839cf779 - 03
Hirdetményminta típusa : Szerződésmódosítás
A hirdetmény típusa : Szerződésmódosításról szóló hirdetmény
A hirdetmény megküldésének dátuma : 05/06/2025 15:26 +02:00
Hirdetmény megküldésének dátuma (az eSender rendszerben) : 05/06/2025 12:34 +02:00
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető : magyar
A hirdetmény közzétételi száma : 00371686-2025
HL S kiadás száma : 109/2025
A közzététel dátuma : 10/06/2025