REALISATION DE TRAVAUX DE REVETEMENTS DE SOL SOUPLE EXTERIEUR DU GROUPE SCOLAIRE DE PELLETIER

Travaux nécessaires à la mise en place d'un revêtement souple extérieur, afin d'améliorer la sécurité et la fonctionnalité de la cour de la maternelle du Groupe Scolaire de Pelletier Voir article 1 du CCTP

CPV: 45432111 Udførelse af blød gulvbelægning
Frist:
16. juni 2025 12:00
Type af frist:
Afgivelse af et tilbuddet
Henrettelsessted:
REALISATION DE TRAVAUX DE REVETEMENTS DE SOL SOUPLE EXTERIEUR DU GROUPE SCOLAIRE DE PELLETIER
Tildelende organ:
Mairie du Lamentin
Tildelingsnummer:
2025M0018

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Mairie du Lamentin
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : REALISATION DE TRAVAUX DE REVETEMENTS DE SOL SOUPLE EXTERIEUR DU GROUPE SCOLAIRE DE PELLETIER
Description : Travaux nécessaires à la mise en place d'un revêtement souple extérieur, afin d'améliorer la sécurité et la fonctionnalité de la cour de la maternelle du Groupe Scolaire de Pelletier
Identifiant de la procédure : b2160c85-59b0-4783-915e-bdd010214231
Identifiant interne : 2025M0018
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45432111 Travaux de pose de revêtements de sols souples

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Quartier Pelletier, Groupe Scolaire de Pelletier
Ville : Le Lamentin
Code postal : 97232
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 80 000 Euro

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Réalisation de travaux de revêtements de sol souple extérieur du groupe scolaire de Pelletier
Description : Voir article 1 du CCTP
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45432111 Travaux de pose de revêtements de sols souples

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Groupe scolaire de Pelletier quartier Pelletier
Ville : Le Lamentin Martinique
Code postal : 97232
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires : Visite de site facultative, cependant se rapprocher du service Etudes et Suivi des Travaux à L'Entreprise, Mr Jean-Marc TINMAR ou Mme Ingrid SAINTE-ROSE-MARIE-SAINTE (tél. : 0596 30 00 70 - Courriel : jmtinmar@mairie-lelamentin.fr ou isrms@mairie-lelamentin.fr ), les visites à l'improviste n'étant pas autorisées. Durée du marché : - Préparation de chantier : 2 mois - Exécution des travaux : 1 mois. Départ du délai d'exécution, à compter de l'ordre de service de démarrage. Négociation interdite. Critères de sélection : Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 disponible sur le site du ministère de l'Economie et des Finances). Déclaration individuelle du candidat ou du membre du groupement (DC2 disponible sur le site du ministère de l'Economie et des Finances). Copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire. Capacité économique et financière : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Capacité technique et professionnelle : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. Liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précisions s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Retenue de garantie prévue au taux de 3,00 %. Délai de garantie prévu (voir article 9 du contrat). Forme de groupement, pas de forme imposée. Justificatifs à fournir pour l'offre : - Contrat - DQE - Mémoire technique. Délai de paiement, 30 jours par mandat administratif, ville du Lamentin. Date limite pour poser des questions, le 06 juin 2025. En cas de difficulté ou pour toute information relative au téléchargement, les candidats devront impérativement s'adresser à la société Dématis à l'adresse suivante : http://www.e marchespublics.com téléphone 01 72 36 55 48 Fax : 01 72 70 55 57.

5.1.3 Durée estimée

Durée : 1 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : Prix
Description : Prix : 60 %
Critère :
Type : Qualité
Nom : Valeur technique
Description : Valeur technique : 40 % - Mode opératoire (10 pts) - Planning détaillé (10 pts)
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.e-marchespublics.com

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.e-marchespublics.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 16/06/2025 12:00 -04:00
Date limite de validité de l’offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : oui
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Martinique -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Mairie du Lamentin -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Martinique -

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Mairie du Lamentin
Numéro d’enregistrement : 21972213900017
Adresse postale : Place Antonio MACEO
Ville : Lamentin
Code postal : 97232
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Point de contact : Mesdames Gisèle RENARD et Clarisse COUENO
Adresse électronique : grenard@mairie-lelamentin.fr
Téléphone : +596 0596300752
Profil de l’acheteur : https://www.e-marchespublics.com
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Administratif de Martinique
Numéro d’enregistrement : 17972000800020
Adresse postale : 12 Rue du Citronnier Plateau FOFO CS 17103
Ville : SCHOELCHER CEDEX
Code postal : 97271
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr
Téléphone : +596 0596716667
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0000

Nom officiel : DEMATIS
Numéro d’enregistrement : 45072478600030
Ville : Paris
Code postal : 75015
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@dematis.com
Téléphone : +33 172365548
Adresse internet : www.dematis.com
Rôles de cette organisation :
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 01782d10-b1df-44a1-8deb-1aff8be7fd34 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 07/05/2025 17:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00298597-2025
Numéro de publication au JO S : 90/2025
Date de publication : 12/05/2025