MODERNISATION DU PÔLE BASKET "SPORTICA NOUVELLE GÉNÉRATION"

Le présent marché a pour objet les travaux de construction du pôle basket "Sportica Nouvelle Génération" Ils concernent : - Les installations de chantier, - La démolition de voiries, d'ouvrage d'infrastructures et divers situés dans les emprises des futures voiries, stationnements, trottoirs, aires piétonnes et espaces verts, - Les travaux …

CPV: 30192170 Opslagstavler, 31527260 Lysanlæg, 32321200 Av-udstyr, 37482000 Resultattavler, 37535280 Bænke til legepladser, 39113100 Lænestole, 39141000 Køkkenmøbler, 39151000 Diverse møbler, 45112500 Flytning af jord, 45223220 Opførelse af råbygning, 45212000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter, 45261000 Montage af tagkonstruktioner og tagdækning samt følgearbejder, 45311100 Installation af el-ledninger, 45313100 Installation af elevator, 45316200 Installation af signaludstyr, 45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg, 45332000 Blikkenslager- og rørlægningsarbejde, 45410000 Pudsearbejde, 45421000 Snedkerarbejde, 45421140 Montering af bygningsdele af metal, undtagen vinduer og døre, 45431000 Flisearbejde, 45432111 Udførelse af blød gulvbelægning, 45432113 Lægning af parketgulv, 45442120 Maling af konstruktioner og påføring af beskyttelseslag, 45443000 Facadearbejde
Frist:
24. oktober 2025 12:00
Type af frist:
Afgivelse af et tilbuddet
Henrettelsessted:
MODERNISATION DU PÔLE BASKET "SPORTICA NOUVELLE GÉNÉRATION"
Tildelende organ:
COMMUNE DE GRAVELINES
Tildelingsnummer:
269

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : COMMUNE DE GRAVELINES
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : MODERNISATION DU PÔLE BASKET "SPORTICA NOUVELLE GÉNÉRATION"
Description : Le présent marché a pour objet les travaux de construction du pôle basket "Sportica Nouvelle Génération"
Identifiant de la procédure : b6cbed2f-7753-4fa5-921c-750843bf3516
Identifiant interne : 269
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212000 Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : site Sportica, boulevard de l'Europe
Ville : Gravelines
Code postal : 59820
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 16
Conditions du marché :
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 16

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : VRD
Description : Ils concernent : - Les installations de chantier, - La démolition de voiries, d'ouvrage d'infrastructures et divers situés dans les emprises des futures voiries, stationnements, trottoirs, aires piétonnes et espaces verts, - Les travaux de dépose de mobiliers, de clôtures et de signalisation, - Les bordures et caniveaux, - La construction des voiries (chaussées, circulations piétonnes), - L'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées, - La réalisation d'ouvrages divers, les remises à niveau de regards et bouches à clé - La tranchée pour les réseaux divers, - Le traitement des réseaux divers (ENEDIS, GRDF, Télécommunications, Adduction d'eau) - Les essais, contrôles et plans de récolement. - Les espaces verts.
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : site Sportica, boulevard de l'Europe
Ville : Gravelines
Code postal : 59820
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 115 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Une visite sur site est obligatoire pour le Lot 1 - VRD L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. (voir règlement de consultation pour les conditions). Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le lot 1 du présent marché fait l'objet de dispositions sociales et économiques particulières. Les candidats s'engagent à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés professionnelles et/ou sociales particulières. Il leur sera réservé obligatoirement, à l'occasion de l'exécution du lot, un volume d'heure minimum à consacrer à l'insertion. Les dispositions sont indiquées au sein du cahier des clauses administratives particulières.

5.1.7 Marché public stratégique

Critères marchés publics écologiques : Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’UE
Objectif social promu : Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique tenant compte de la dimension environnementale de l'offre selon l'unique cadre de réponse technique et environnementale et les éléments demandés en son sein
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : MACRO-LOT CLOS-COUVERT
Description : MACRO-LOT CLOS-COUVERT INTEGRANT LES LOTS TECHNIQUES 02A GROS OEUVRE, CHARPENTE, ESCALIERS EXTÉRIEURS 02B COUVERTURES 02C FAÇADE ET BARDAGE 02D MENUISERIES EXTÉRIEURES De manière générale, les travaux dus au titulaire du présent macro-lot comportent : - Les installations de chantier ; - Le décapage du sol sur l'emprise du bâtiment projeté ; - Les terrassements ; - Les fondations ; - Les réseaux sous-dalle du sous-sol ; - La superstructure en béton armé ; - La charpente en bois - La charpente métallique ; - Les maçonneries. - Les escaliers ( intérieurs et extérieurs) - Les couvertures - Les façades et bardage - Les menuiseries extérieures
Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45443000 Travaux de façade

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : site Sportica, boulevard de l'Europe
Ville : Gravelines
Code postal : 59820
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 115 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Une visite sur site est obligatoire pour le Lot 2 - MACRO-LOT CLOS-COUVERT, lot technique 02A GROS OEUVRE, CHARPENTE, ESCALIERS EXTERIEURS L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. (voir règlement de consultation pour les conditions). Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le macro-lot 2 (tous lots techniques) du présent marché fait l'objet de dispositions sociales et économiques particulières. Les candidats s'engagent à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés professionnelles et/ou sociales particulières. Il leur sera réservé obligatoirement, à l'occasion de l'exécution du macro-lot, un volume d'heure minimum à consacrer à l'insertion. Les dispositions sont indiquées au sein du cahier des clauses administratives particulières. Une clause de réexamen est prévue pour le lot 2 MACRO-LOT CLOS-COUVERT, lot technique 02A GROS OEUVRE, CHARPENTE, ESCALIERS EXTÉRIEURS. Par application de l'article 2194-1 du code de la commande publique, le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque. Les modalités de réexamen sont indiquées au sein du cahier des clauses administratives particulières.

5.1.7 Marché public stratégique

Critères marchés publics écologiques : Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’UE
Objectif social promu : Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées

5.1.10 Critères d’attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Lot technique 02A GROS OEUVRE, CHARPENTE, ESCALIERS EXTÉRIEURS 1-Prix des prestations /40.0 2-Valeur technique tenant compte de la dimension environnementale de l'offre selon l'unique cadre de réponse technique et environnementale et les éléments demandés en son sein /60.0 Pour chacun des lots techniques 02B COUVERTURES ; 02C FAÇADE ET BARDAGE ; 02D MENUISERIES EXTÉRIEURES 1-Prix des prestations /60.0 2-Valeur technique tenant compte de la dimension environnementale de l'offre selon l'unique cadre de réponse technique et environnementale et les éléments demandés en son sein /40.0 Chaque lot technique fait l'objet d'une note /100 qui sera ensuite pondérée de la manière suivante 02A GROS OEUVRE, CHARPENTE, ESCALIERS EXTÉRIEURS pondération de 73% 02B COUVERTURES pondération de 7% 02C FAÇADE ET BARDAGE pondération de 12% 02D MENUISERIES EXTÉRIEURES pondération de 8% La note finale du lot 2 - macro-lot clos-couvert est la somme des notes pondérées des 4 lots techniques

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : SERRURERIE
Description : Le présent lot concernant la mise en oeuvre de garde-corps, mains courantes, blocs portes métalliques, plancher caillebotis, coffre-fort, lisse pour support des équipements scéniques, échelle, habillage groupe électrogène, trappe métallique, escaliers métalliques, grilles de désenfumage, d'amenée d'air
Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421140 Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : site Sportica, boulevard de l'Europe
Ville : Gravelines
Code postal : 59820
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 115 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le lot 3 du présent marché fait l'objet de dispositions sociales et économiques particulières. Les candidats s'engagent à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés professionnelles et/ou sociales particulières. Il leur sera réservé obligatoirement, à l'occasion de l'exécution du lot, un volume d'heure minimum à consacrer à l'insertion. Les dispositions sont indiquées au sein du cahier des clauses administratives particulières.

5.1.7 Marché public stratégique

Critères marchés publics écologiques : Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’UE
Objectif social promu : Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique tenant compte de la dimension environnementale de l'offre selon l'unique cadre de réponse technique et environnementale et les éléments demandés en son sein
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : PLATRERIE, FAUX-PLAFONDS, MENUISERIES INTERIEURES
Description : Travaux de plâtrerie (cloisons de distribution, doublage, gaine technique, conduit de désenfumage, divers), de faux-plafonds (démontables, non démontables), de menuiseries intérieures (bloc porte, organigramme, protections, châssis vitres, cloisons, divers)
Identifiant interne : 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45410000 Travaux de plâtrerie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : site Sportica, boulevard de l'Europe
Ville : Gravelines
Code postal : 59820
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 115 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le lot 4 du présent marché fait l'objet de dispositions sociales et économiques particulières. Les candidats s'engagent à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés professionnelles et/ou sociales particulières. Il leur sera réservé obligatoirement, à l'occasion de l'exécution du lot, un volume d'heure minimum à consacrer à l'insertion. Les dispositions sont indiquées au sein du cahier des clauses administratives particulières.

5.1.7 Marché public stratégique

Critères marchés publics écologiques : Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’UE
Objectif social promu : Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique tenant compte de la dimension environnementale de l'offre selon l'unique cadre de réponse technique et environnementale et les éléments demandés en son sein
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : CARRELAGES FAÏENCES
Description : Travaux de chape, carrelage de sol, carrelage mural, tapis essuie-pieds intérieurs, socle béton
Identifiant interne : 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45431000 Carrelages

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : site Sportica, boulevard de l'Europe
Ville : Gravelines
Code postal : 59820
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 115 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le lot 5 du présent marché fait l'objet de dispositions sociales et économiques particulières. Les candidats s'engagent à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés professionnelles et/ou sociales particulières. Il leur sera réservé obligatoirement, à l'occasion de l'exécution du lot, un volume d'heure minimum à consacrer à l'insertion. Les dispositions sont indiquées au sein du cahier des clauses administratives particulières.

5.1.7 Marché public stratégique

Critères marchés publics écologiques : Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’UE
Objectif social promu : Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique tenant compte de la dimension environnementale de l'offre selon l'unique cadre de réponse technique et environnementale et les éléments demandés en son sein
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : PEINTURES, SOLS SOUPLES
Description : Travaux de peinture (sur murs, sur plafonds, sous plancher béton, nettoyage), sol souple (ragréage, revêtement, sol sportif, barres de seuils, socle béton), résine de sol
Identifiant interne : 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45442120 Travaux de peinture et de revêtement de protection de structures
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45432111 Travaux de pose de revêtements de sols souples

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : site Sportica, boulevard de l'Europe
Ville : Gravelines
Code postal : 59820
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 115 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le lot 6 du présent marché fait l'objet de dispositions sociales et économiques particulières. Les candidats s'engagent à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés professionnelles et/ou sociales particulières. Il leur sera réservé obligatoirement, à l'occasion de l'exécution du lot, un volume d'heure minimum à consacrer à l'insertion. Les dispositions sont indiquées au sein du cahier des clauses administratives particulières.

5.1.7 Marché public stratégique

Critères marchés publics écologiques : Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’UE
Objectif social promu : Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique tenant compte de la dimension environnementale de l'offre selon l'unique cadre de réponse technique et environnementale et les éléments demandés en son sein
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : ÉLECTRICITÉ CFO/CFA
Description : Les travaux relatifs à ce lot comprennent essentiellement : - L'origine des installations, - Les circuits de terre et prises de terre, - L'ensemble des comptages électrique, - Le Tableau Général Basse Tension, - Le Tableau Général Basse Tension de sécurité, - Les Tableaux divisionnaires, - Les cheminements, - Les arrêts d'urgence, - La distribution principale, - La distribution secondaire, force, lumière et autres usagers, - Les installations d'éclairage normal, - Les installations d'éclairage de sécurité, - Les installations diverses et prises de courant, - Les installations informatiques, - Les installations d'alarme incendie, - Les installations d'alarme intrusion - Les installations de vidéophonie et de contrôle d'accès, - Les installations de vidéosurveillance, - Sonorisation d'ambiance (hors salle de basket) - Borne de recharge pour véhicule électrique, - La gestion techniques bâtiment.
Identifiant interne : 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45311100 Travaux de câblage électrique

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : site Sportica, boulevard de l'Europe
Ville : Gravelines
Code postal : 59820
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 115 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le lot 7 du présent marché fait l'objet de dispositions sociales et économiques particulières. Les candidats s'engagent à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés professionnelles et/ou sociales particulières. Il leur sera réservé obligatoirement, à l'occasion de l'exécution du lot, un volume d'heure minimum à consacrer à l'insertion. Les dispositions sont indiquées au sein du cahier des clauses administratives particulières.

5.1.7 Marché public stratégique

Critères marchés publics écologiques : Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’UE
Objectif social promu : Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique tenant compte de la dimension environnementale de l'offre selon l'unique cadre de réponse technique et environnementale et les éléments demandés en son sein
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Requise
Date limite de réception des offres : 24/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : PLOMBERIE, CVC
Description : Les travaux à la charge du présent lot sont les suivants : - Chauffage, climatisation et apport d'air neuf hygiénique de la salle de basket et de la salle des pas perdus par des roof-top avec PAC intégrées ; - Climatisation des loges (GOLD, ARGENT, BRONZE, court-side et box R+3) par des systèmes à détente directe de type VRV ou techniquement équivalent ; - Chauffage des autres locaux par des radiateurs eau chaude ou des panneaux rayonnants eau chaude ; - Production de chaleur par une PAC Air / Eau disposée en toiture terrasse technique ; - Ventilation mécanique double flux à récupération énergétique sur l'air extrait pour l'ensemble des locaux ; - Ventilation mécanique simple flux permanente des locaux annexes de la cuisine ; - Désenfumage des locaux et des circulations de type mécanique (amenées d'air naturelles et extractions mécaniques) ; - Extraction de l'air vicié des cuisines, des offices et des friteries par des hottes de captation (ou plafonds filtrants pour les locaux friteries) disposées au-dessus des points de cuissons. Les hottes sont raccordées à des caissons d'extraction disposés en toiture. Compensation de l'air extrait par des caissons d'insufflation ou par transfert d'air depuis un local adjacent (friterie de la salle des pas perdus) ; - Régulation & GTC : • Mise en place des automates de régulation dans les armoires électriques y compris BUS de liaison entre chaque automate, et entre automate et organe de contrôle / commande. • Reprise des points de régulation du lot « électricité » et intégration à la GTC ; • Analyse fonctionnelle des installations de chauffage / ventilation / plomberie et électricité.
Identifiant interne : 8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45332000 Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : site Sportica, boulevard de l'Europe
Ville : Gravelines
Code postal : 59820
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 115 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Afin de promouvoir l'emploi et favoriser l'insertion, le lot 8 du présent marché fait l'objet de dispositions sociales et économiques particulières. Les candidats s'engagent à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés professionnelles et/ou sociales particulières. Il leur sera réservé obligatoirement, à l'occasion de l'exécution du lot, un volume d'heure minimum à consacrer à l'insertion. Les dispositions sont indiquées au sein du cahier des clauses administratives particulières.

5.1.7 Marché public stratégique

Critères marchés publics écologiques : Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’UE
Objectif social promu : Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique tenant compte de la dimension environnementale de l'offre selon l'unique cadre de réponse technique et environnementale et les éléments demandés en son sein
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : ASCENSEURS
Description : Les travaux relatifs au présent lot comprennent l'ensemble des ouvrages d'installation d'ascenseurs, à savoir : -La fourniture, le transport, le déchargement, le stockage et la distribution sur le chantier, le montage, le raccordement le réglage et la mise en service de tous les appareils, organes et accessoires nécessaires au bon fonctionnement des installations définies dans le marché - Les échafaudages et agrès nécessaires à l'exécution des travaux, - Les dispositions de sécurité et d'hygiène inhérentes au personnel, - Les plans, schémas électriques, notices de montage et d'entretien, - Les contrôles et essais des installations, notamment un test de confort de déplacement ou équivalent (voir article 2.9 mise en service) - La téléphonie par Kit GSM
Identifiant interne : 9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : site Sportica, boulevard de l'Europe
Ville : Gravelines
Code postal : 59820
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 115 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Critères marchés publics écologiques : Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’UE

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique tenant compte de la dimension environnementale de l'offre selon l'unique cadre de réponse technique et environnementale et les éléments demandés en son sein
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : PARQUET SPORTIF
Description : Fourniture et pose d'un parquet démontable en panneaux, référence Performer ST de chez Woodflex ou équivalent ; renforcement de parquet, trace des aires de jeux, logo, trappon, caniveau technique, plinthes bois ventilées, barres de seuils, racks de stockage,
Identifiant interne : 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45432113 Pose de parquets

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : site Sportica, boulevard de l'Europe
Ville : Gravelines
Code postal : 59820
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 115 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Critères marchés publics écologiques : Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’UE
Objectif social promu : Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique tenant compte de la dimension environnementale de l'offre selon l'unique cadre de réponse technique et environnementale et les éléments demandés en son sein
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

Titre : MOBILIER
Description : Fourniture de mobilier (mobile, meubles sur mesure, mobilier de vestiaire, paillasse humide), équipements sportifs (panier de basket, ancrage, fourreaux, table de marque, poteaux de volley ball)
Identifiant interne : 11

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nature supplémentaire du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 39151000 Mobilier divers

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : site Sportica, boulevard de l'Europe
Ville : Gravelines
Code postal : 59820
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 115 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Critères marchés publics écologiques : Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’UE

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique tenant compte de la dimension environnementale de l'offre selon l'unique cadre de réponse technique et environnementale et les éléments demandés en son sein
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

Titre : SIGNALÉTIQUE
Description : Signalétique de repérage et d'orientation
Identifiant interne : 12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45316200 Installation de matériel de signalisation

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : site Sportica, boulevard de l'Europe
Ville : Gravelines
Code postal : 59820
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 115 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Critères marchés publics écologiques : Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’UE

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique tenant compte de la dimension environnementale de l'offre selon l'unique cadre de réponse technique et environnementale et les éléments demandés en son sein
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013

Titre : TRIBUNES TÉLESCOPIQUES ET FAUTEUILS
Description : Fauteuils, assises, tribunes téléscopiques et mobilier journaliste/presse/média pour la salle de conférence de presse et studio TV et la salle principale
Identifiant interne : 13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nature supplémentaire du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 37535280 Gradins pour terrain de jeux
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 39113100 Fauteuils

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : site Sportica, boulevard de l'Europe
Ville : Gravelines
Code postal : 59820
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 115 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Lot 13 - TRIBUNES TÉLESCOPIQUES ET FAUTEUILS Le candidat devra mettre à disposition de la ville de Gravelines, dans le cadre de son offre, trois exemplaires de fauteuils (VIP Bronze, VIP Or, VIP Loge affaire) avec accoudoirs si la typologie de fauteuil en possède. Les modalités de remise des échantillons sont présentées dans le règlement de consultation.

5.1.7 Marché public stratégique

Critères marchés publics écologiques : Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’UE

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique tenant compte de la dimension environnementale de l'offre selon l'unique cadre de réponse technique et environnementale et les éléments demandés en son sein
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 60

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0014

Titre : AFFICHAGE ET SCORING SALLE DE BASKET
Description : Fourniture et mise en oeuvre des équipements d'affichage et scoring de la salle de basket : audiovisuel, équipements vidéos, équipements règlementaires FIBA, mise en service, contrôles, réglages
Identifiant interne : 14

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nature supplémentaire du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 37482000 Tableaux d'affichage pour les informations sportives
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 30192170 Tableaux d'affichage

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : site Sportica, boulevard de l'Europe
Ville : Gravelines
Code postal : 59820
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 115 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Critères marchés publics écologiques : Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’UE

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique tenant compte de la dimension environnementale de l'offre selon l'unique cadre de réponse technique et environnementale et les éléments demandés en son sein
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 60

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0015

Titre : AUDIOVISUEL ET ÉCLAIRAGE SCÈNIQUE
Description : Audiovisuel, infrastructures et câblages, éclairage scénique, équipements de distribution, réglages et mise en service pour le hall d'accueil (rdc) et bodega (r+1), salle de conférence presse et studio TV, salle principale
Identifiant interne : 15

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nature supplémentaire du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 32321200 Équipement audiovisuel
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 31527260 Systèmes d'éclairage

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : site Sportica, boulevard de l'Europe
Ville : Gravelines
Code postal : 59820
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 115 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Critères marchés publics écologiques : Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’UE

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique tenant compte de la dimension environnementale de l'offre selon l'unique cadre de réponse technique et environnementale et les éléments demandés en son sein
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 60

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0016

Titre : CUISINE
Description : Les espaces restauration sont composés : - D'une cuisine et espace de restauration du centre de formation d'une capacité de 15 - 25 personnes, situé au R+1 du pôle sportif « SPORTICA » - Une cuisine de production pour préparer les repas pour les groupes en séjour (multisports, stages sportifs..) et éventuellement des repas ponctuels de 100 à 150 couverts max, elle sera dimensionné pour une capacité de production de 150 repas, ses locaux peuvent servir pour l'accueil de traiteur (sans préparation sur place) pour l'envoi d'un volume de repas plus importants, et de servir aussi d'espace de préparation pour le prestataire en charge de la bodega lors des matchs (sandwichs, tapas, petite restauration …), les repas peuvent être servis dans le salon BODEGA de 135,4 m² au R+1. Des offices traiteur réparties comme suit dans les autres niveaux du pôle sportif « SPORTICA » : - Office traiteur VIP ʺ Court Sideʺ de 31m², et salon VIP de 96 m² au RDC. - Office traiteur GOLD + ARGENT de 37 m², et plateaux polyvalent GOLD/ARGENT de 332 m² au R+1, avec une capacité d'accueil de 380 personnes. - Office traiteur Office traiteur Affaires + terrasses de 33 m², et des plateaux polyvalents loges de 244,58 m², et un salon polyvalent Surf VIP de 383 m², disponible selon groupes, au R+2. - Office traiteur BRONZE de 20,82 m², et son plateau polyvalent de 185,56 m² au R+3. - Office traiteur de de 52,22 m², et son plateau polyvalent VIP (en attente d'attribution) de 209,33 m² au R+3. - Des friteries seront disposées au RDC et R+1, elles offrent la prestation frites/Hot-Dogs, pour les spectateurs du RDC et R+1. - Des comptoirs polyvalents seront disposés au RDC et R+1, ils sont prévus à l'attention des spectateurs, pour le service de boissons diverses (bière sans alcool, sodas) de sandwiches sous vide. - Salles des pas perdus seront disposés au RDC et R+1, ils seront équipés de comptoir, de frigos bas sous comptoir pour boissons, de pompe à bière, d'armoire vitré pour sandwich et autres.
Identifiant interne : 17

5.1.1 Objet

Nature du marché : Fournitures
Nature supplémentaire du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 39141000 Mobilier et agencement de cuisine

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : site Sportica, boulevard de l'Europe
Ville : Gravelines
Code postal : 59820
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 115 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le présent "lot 16" est identifié comme lot 17 dans la consultation et les documents mis en ligne sur la plateforme de dématérialisation. Le lot 16 de la consultation de "modernisation du pôle basket sportica nouvelle génération" fera l'objet d'une consultation ultérieure sous la forme d'un "petit-lot" passé en procédure adaptée. Ces informations sont reprises dans les documents de la consultation et notamment le cahier des clauses administratives particulières et le règlement de consultation.

5.1.7 Marché public stratégique

Critères marchés publics écologiques : Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’UE

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique tenant compte de la dimension environnementale de l'offre selon l'unique cadre de réponse technique et environnementale et les éléments demandés en son sein
Catégorie du critère d’attribution poids : Valeur fixe (total)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr/

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 24/10/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 150 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : COMMUNE DE GRAVELINES
Numéro d’enregistrement : 21590273500012
Adresse postale : COMMUNE DE GRAVELINES Place Albert Denvers
Ville : Gravelines
Code postal : 59820
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : marches@ville-gravelines.fr
Téléphone : 0328235952
Profil de l’acheteur : https://www.marches-securises.fr/
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Numéro d’enregistrement : 17590003400026
Adresse postale : 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Ville : LILLE
Code postal : 59014
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 954d450e-f283-4ee2-8682-28d928aea274 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 22/07/2025 10:56 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00480033-2025
Numéro de publication au JO S : 139/2025
Date de publication : 23/07/2025