Marchés de travaux pour la restructuration et l'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON

Les travaux sont décomposés en 18 lots qui font l'objet d'une consultation par lots séparés. Il est prévu une décomposition des travaux en phases (selon plannings et plans de phasages remis au DCE) comme suit : . Phase 1 - Construction du bâtiment G, réaménagement des espaces sportifs et travaux …

CPV: 45000000 Bygge- og anlægsarbejder, 45111100 Nedrivningsarbejde, 45223220 Opførelse af råbygning, 45262650 Beklædningsarbejder, 45261420 Tætningsarbejder, 45321000 Varmeisoleringsarbejde, 45421000 Snedkerarbejde, 45421141 Opsætning af skillevægge, 45432130 Belægning af gulve, 45400000 Færdiggørelse af bygninger, 45442110 Maling af bygninger, 45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg, 45311200 Installation af elarmaturer, 45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde, 45112710 Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med grønne områder, 45313100 Installation af elevator, 45310000 Udførelse af elektriske installationer, 45315000 Installation af el-varme og andre elektriske apparater i bygninger
Henrettelsessted:
Marchés de travaux pour la restructuration et l'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON
Tildelende organ:
SPL30
Tildelingsnummer:
SPL30-047-11

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : SPL30
Forme juridique de l’acheteur : Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Marchés de travaux pour la restructuration et l'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON
Description : Les travaux sont décomposés en 18 lots qui font l'objet d'une consultation par lots séparés. Il est prévu une décomposition des travaux en phases (selon plannings et plans de phasages remis au DCE) comme suit : . Phase 1 - Construction du bâtiment G, réaménagement des espaces sportifs et travaux de réhabilitation dans l'existant. . Phase 2 - Construction du bâtiment H, déconstruction et reconstruction du bâtiment E et travaux de réhabilitation dans l'existant. . Phase 3 - Réaménagement de la cour de récréation et travaux de réhabilitation dans l'existant.
Identifiant de la procédure : c66d88aa-0274-4bcc-9c50-9ea2edadc9ca
Avis précédent : a14bdb44-f863-4e54-a2c0-6b0dff13d2bf-02
Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

2.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Villeneuve les Avignon
Code postal : 30400
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Le maître d'ouvrage est le Département du Gard. La SPL30 intervient en qualité de mandataire du maître d'ouvrage et agit en son nom et pour son compte. Variantes: certains lots comportent une ou plusieurs variante(s) obligatoire(s) (prestations supplémentaires éventuelles ou options) définies à l'article 2.7 du règlement de la consultation. Les candidats doivent impérativement répondre à ces variantes obligatoires. Les variantes à l'initiative des soumissionnaires (variantes libres) ne sont pas autorisées conformément aux dispositions de l'article 2.6 du règlement de la consultation. Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans l'annexe au CCAP. Visite du site: Les candidats soumissionnant aux lots 01, 02, 03, 06, 07, 09, 12, 13 et 14A doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché dans les conditions définies à l'article 2.14 du règlement de la consultation. Pour les autres lots, la visite du site est recommandée, mais n'est pas obligatoire. En aucun cas, les entreprises ne pourront effectuer une quelconque réclamation suite à méconnaissance des lieux et/ou des conditions d'exécution des travaux. Durée du marché: Le délai d'exécution global des travaux proprement dit est de 29 mois (y compris 1 mois de période de préparation) à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au planning prévisionnel d'exécution.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Lot n°01 DESAMIANTAGE DEMOLITION
Description : Travaux de DESAMIANTAGE DEMOLITION pour l'opération de restructuration et d'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON.
Identifiant interne : SPL30-047-11

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45111100 Travaux de démolition
Options :
Description des options : Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Villeneuve les avignon
Code postal : 30400
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 29 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix de la prestation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SPL30
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui signe le marché : SPL30

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0022

Titre : Lot n°02 GROS OEUVRE
Description : Travaux de GROS OEUVRE pour l'opération de restructuration et d'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON.
Identifiant interne : SPL30-047-12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre
Options :
Description des options : Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Villeneuve les avignon
Code postal : 30400
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 29 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix de la prestation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SPL30
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui signe le marché : SPL30

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0023

Titre : Lot n°03 OSSATURE BOIS - BARDAGES
Description : Travaux de OSSATURE BOIS - BARDAGES pour l'opération de restructuration et d'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON.
Identifiant interne : SPL30-047-13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262650 Travaux de bardage
Options :
Description des options : Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Villeneuve les avignon
Code postal : 30400
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 29 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix de la prestation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SPL30
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui signe le marché : SPL30

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0024

Titre : Lot n°04 ETANCHEITE
Description : Travaux d'ETANCHEITE pour l'opération de restructuration et d'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON.
Identifiant interne : SPL30-047-14

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261420 Travaux d'étanchéification
Options :
Description des options : Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Villeneuve les avignon
Code postal : 30400
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 29 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix de la prestation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SPL30
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui signe le marché : SPL30

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0025

Titre : Lot n°05 FACADES ITE
Description : Travaux de FACADES ITE pour l'opération de restructuration et d'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON.
Identifiant interne : SPL30-047-15

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45321000 Travaux d'isolation thermique
Options :
Description des options : Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Villeneuve les avignon
Code postal : 30400
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 29 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix de la prestation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SPL30
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui signe le marché : SPL30

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0026

Titre : Lot n°06 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Description : Travaux de MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM pour l'opération de restructuration et d'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON.
Identifiant interne : SPL30-047-16

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Options :
Description des options : Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Villeneuve les avignon
Code postal : 30400
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 29 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix de la prestation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SPL30
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui signe le marché : SPL30

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0027

Titre : Lot n°07 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS
Description : Travaux de CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS pour l'opération de restructuration et d'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON.
Identifiant interne : SPL30-047-17

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421141 Travaux de cloisonnement
Options :
Description des options : Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Villeneuve les avignon
Code postal : 30400
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 29 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix de la prestation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SPL30
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui signe le marché : SPL30

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0028

Titre : Lot n°08 REVETEMENTS DE SOLS
Description : Travaux de REVETEMENTS DE SOLS pour l'opération de restructuration et d'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON.
Identifiant interne : SPL30-047-18

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45432130 Travaux de revêtements de sols
Options :
Description des options : Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Villeneuve les avignon
Code postal : 30400
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 29 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix de la prestation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SPL30
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0029

Titre : Lot n°09 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER
Description : Travaux de MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER pour l'opération de restructuration et d'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON.
Identifiant interne : SPL30-047-19

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Options :
Description des options : Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Villeneuve les avignon
Code postal : 30400
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 29 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix de la prestation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SPL30
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui signe le marché : SPL30

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0030

Titre : Lot n°10 SERRURERIE
Description : Travaux de SERRURERIE pour l'opération de restructuration et d'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON.
Identifiant interne : SPL30-047-20

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
Options :
Description des options : Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Villeneuve les avignon
Code postal : 30400
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 29 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix de la prestation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SPL30
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui signe le marché : SPL30

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0031

Titre : Lot n°11 PEINTURE - NETTOYAGE
Description : Travaux de PEINTURE - NETTOYAGE pour l'opération de restructuration et d'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON.
Identifiant interne : SPL30-047-21

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45442110 Travaux de peinture de bâtiments
Options :
Description des options : Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Villeneuve les avignon
Code postal : 30400
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 29 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix de la prestation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SPL30
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui signe le marché : SPL30

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0032

Titre : Lot n°12 CVC PLOMBERIE
Description : Travaux de CVC PLOMBERIE pour l'opération de restructuration et d'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON.
Identifiant interne : SPL30-047- 22

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Options :
Description des options : Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Villeneuve les avignon
Code postal : 30400
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 29 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix de la prestation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SPL30
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui signe le marché : SPL30

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0033

Titre : Lot n°13 COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
Description : Travaux de COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES pour l'opération de restructuration et d'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON.
Identifiant interne : SPL30-047-23

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques
Options :
Description des options : Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Villeneuve les avignon
Code postal : 30400
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 29 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix de la prestation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SPL30
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui signe le marché : SPL30

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0034

Titre : Lot n°14A VRD
Description : Travaux de VRD pour l'opération de restructuration et d'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON.
Identifiant interne : SPL30-047-24A

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
Options :
Description des options : Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Villeneuve les avignon
Code postal : 30400
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 29 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix de la prestation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SPL30
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui signe le marché : SPL30

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0035

Titre : Lot n°14B AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Description : Travaux d'AMENAGEMENTS PAYSAGERS pour l'opération de restructuration et d'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON.
Identifiant interne : SPL30-047-24B

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Options :
Description des options : Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Villeneuve les avignon
Code postal : 30400
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 29 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix de la prestation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SPL30
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui signe le marché : SPL30

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0036

Titre : Lot n°15 ASCENSEURS
Description : Travaux pour la réalisation d'ASCENSEURS pour l'opération de restructuration et d'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON.
Identifiant interne : SPL30-047- 25

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
Options :
Description des options : Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Villeneuve les avignon
Code postal : 30400
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 29 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix de la prestation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SPL30
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui signe le marché : SPL30

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0037

Titre : Lot n°16 PRODUCTION PV
Description : Travaux de PRODUCTION PV pour l'opération de restructuration et d'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON.
Identifiant interne : SPL30-047- 26

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45310000 Travaux d'équipement électrique
Options :
Description des options : Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Villeneuve les avignon
Code postal : 30400
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 29 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix de la prestation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SPL30
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui signe le marché : SPL30

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0038

Titre : Lot n°17 GTB
Description : Travaux de GTB pour l'opération de restructuration et d'extension du collège LE MOURION à VILLENEUVE LES AVIGNON.
Identifiant interne : SPL30-047-27

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45315000 Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment
Options :
Description des options : Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Villeneuve les avignon
Code postal : 30400
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 29 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Prix de la prestation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SPL30
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui signe le marché : SPL30

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 6 252 491,14 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : BUESA TP
Offre :
Identifiant de l’offre : BUESA TP - LOT 1
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 64 927 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Lot 1
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 31/03/2025
Date de conclusion du marché : 29/04/2025
Organisation qui signe le marché : SPL30

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0022

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : POGGIA PROVENCE
Offre :
Identifiant de l’offre : POGGIA PROVENCE - LOT 2
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0022
Valeur de l'offre : 1 121 934,93 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Lot 2
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 31/03/2025
Date de conclusion du marché : 29/04/2025
Organisation qui signe le marché : SPL30

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0023

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom de la partie appelante : GROUPEMENT INDIGO BATIMENT / JIMENEZ CHARPENTES
Chef de file du soumissionnaire : INDIGO BATIMENT (Mandataire du groupement)
Nom officiel : JIMENEZ CHARPENTES (Co-traitant)
Offre :
Identifiant de l’offre : GROUPEMENT INDIGO BATIMENT / JIMENEZ CHARPENTES - LOT 3
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0023
Valeur de l'offre : 514 551,47 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Lot 3
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 31/03/2025
Date de conclusion du marché : 29/04/2025
Organisation qui signe le marché : SPL30

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0024

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom de la partie appelante : GROUPEMENT DELAGARDE RENOVATION / DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS
Chef de file du soumissionnaire : DELAGARDE RENOVATION (Mandataire du groupement)
Nom officiel : DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS (Co-traitant)
Offre :
Identifiant de l’offre : GROUPEMENT DELAGARDE RENOVATION / DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS - LOT 4
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0024
Valeur de l'offre : 399 358 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Lot 4
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 31/03/2025
Date de conclusion du marché : 29/04/2025
Organisation qui signe le marché : SPL30

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0025

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : FACADES CHAARANE
Offre :
Identifiant de l’offre : FACADES CHAARANE - LOT 5
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0025
Valeur de l'offre : 246 252 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Lot 5
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 31/03/2025
Date de conclusion du marché : 29/04/2025
Organisation qui signe le marché : SPL30

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 8

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0026

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : MENUISERIE SARIAN
Offre :
Identifiant de l’offre : MENUISERIE SARIAN - LOT 6
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0026
Valeur de l'offre : 354 407 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Lot 6
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 31/03/2025
Date de conclusion du marché : 29/04/2025
Organisation qui signe le marché : SPL30

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 8

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0027

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : ISOSTYL
Offre :
Identifiant de l’offre : ISOSTYL - LOT 7
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0027
Valeur de l'offre : 230 219,65 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Lot 7
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 31/03/2025
Date de conclusion du marché : 29/04/2025
Organisation qui signe le marché : SPL30

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0028

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0029

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : MOINE MENUISERIE
Offre :
Identifiant de l’offre : MOINE MENUISERIE - LOT 9
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0029
Valeur de l'offre : 152 300 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Lot 9
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 31/03/2025
Date de conclusion du marché : 29/04/2025
Organisation qui signe le marché : SPL30

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0030

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom de la partie appelante : GROUPEMENT SOGEA SUD BATIMENT / CLOTURES SANIEZ SUD
Chef de file du soumissionnaire : SOGEA SUD BATIMENT (Mandataire du groupement)
Nom officiel : CLOTURES SANIEZ SUD (Co-traitant)
Offre :
Identifiant de l’offre : GROUPEMENT SOGEA SUD BATIMENT / CLOTURES SANIEZ SUD - LOT 10
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0030
Valeur de l'offre : 342 000 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Lot 10
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 31/03/2025
Date de conclusion du marché : 29/04/2025
Organisation qui signe le marché : SPL30

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 8

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0031

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : PAPERON PEINTURES ET SOLS
Offre :
Identifiant de l’offre : PAPERON PEINTURES ET SOLS - LOT 11
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0031
Valeur de l'offre : 68 809,5 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Lot 11
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 31/03/2025
Date de conclusion du marché : 29/04/2025
Organisation qui signe le marché : SPL30

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0032

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : NEOTECH
Offre :
Identifiant de l’offre : NEOTECH - LOT 12
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0032
Valeur de l'offre : 687 867,93 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Lot 12
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 31/03/2025
Date de conclusion du marché : 29/04/2025
Organisation qui signe le marché : SPL30

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0033

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : APSYS-e
Offre :
Identifiant de l’offre : APSYS-E - LOT 13
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0033
Valeur de l'offre : 464 357,46 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Lot 13
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 31/03/2025
Date de conclusion du marché : 29/04/2025
Organisation qui signe le marché : SPL30

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0034

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom de la partie appelante : GROUPEMENT EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON / 4M PROVENCE ROUTE
Chef de file du soumissionnaire : EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON (Mandataire du groupement)
Nom officiel : 4M PROVENCE ROUTE (Co-traitant)
Sous-traitants du lauréat :
Nom officiel : Sous-traitant A.B.R SIGNAL Sous-traitant INEO RESEAUX SUD
Offre :
Identifiant de l’offre : GROUPEMENT EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON SAS / 4M PROVENCE ROUTE - LOT 14A
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0034
Valeur de l'offre : 1 213 647,7 Euro
Sous-traitance : Oui
La valeur de la sous-traitance est connue : oui
Valeur de la sous-traitance : 28 000 Euro
Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Lot 14A
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 31/03/2025
Date de conclusion du marché : 29/04/2025
Organisation qui signe le marché : SPL30

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0035

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SERPE
Offre :
Identifiant de l’offre : SERPE - LOT 14B
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0035
Valeur de l'offre : 188 005,2 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Lot 14B
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 31/03/2025
Date de conclusion du marché : 29/04/2025
Organisation qui signe le marché : SPL30

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0036

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : TK ELEVATOR France
Offre :
Identifiant de l’offre : TK ELEVATOR France - LOT 15
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0036
Valeur de l'offre : 44 905 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Lot 15
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 31/03/2025
Date de conclusion du marché : 29/04/2025
Organisation qui signe le marché : SPL30

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0037

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : HERVE THERMIQUE
Offre :
Identifiant de l’offre : HERVE THERMIQUE - LOT 16
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0037
Valeur de l'offre : 107 257,2 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Lot 16
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 31/03/2025
Date de conclusion du marché : 29/04/2025
Organisation qui signe le marché : SPL30

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 7

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0038

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom de la partie appelante : GROUPEMENT ADESSE / ELECTRO AUTOMATISME
Chef de file du soumissionnaire : ADESSE (Mandataire du groupement)
Nom officiel : Electro Automatisme (Co-traitant)
Offre :
Identifiant de l’offre : GROUPEMENT ADESSE / ELECTRO AUTOMATISME - LOT 17
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0038
Valeur de l'offre : 51 691,1 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Lot 17
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 31/03/2025
Date de conclusion du marché : 29/04/2025
Organisation qui signe le marché : SPL30

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : SPL30
Numéro d’enregistrement : 81079776100022
Adresse postale : 442 rue georges besse CS 43030
Ville : Nîmes cedex 9
Code postal : 30904
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Adresse électronique : celine.albouy@territoire30.com
Téléphone : 0466382340
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro d’enregistrement : 13000192800014
Adresse postale : 16 Avenue feuchères CS 88010
Ville : Nîmes
Code postal : 30941
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-nimes@juradm.fr
Téléphone : 0466273700
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : BUESA TP
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 612 920 322 00031
Ville : Béziers
Code postal : 34535
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0005

Nom officiel : POGGIA PROVENCE
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 38781119300011
Ville : Cavaillon
Code postal : 84305
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0022
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0006

Nom officiel : INDIGO BATIMENT (Mandataire du groupement)
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 424 235 265 00024
Ville : MORIERES LES AVIGNON
Code postal : 84310
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots : LOT-0023
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0007

Nom officiel : JIMENEZ CHARPENTES (Co-traitant)
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 424 235 265 00024
Ville : CARPENTRAS
Code postal : 84200
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0023
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0008

Nom officiel : DELAGARDE RENOVATION (Mandataire du groupement)
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 83860179700015
Ville : AIX EN PROVENCE
Code postal : 13582
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots : LOT-0024
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0009

Nom officiel : DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS (Co-traitant)
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 40002317200069
Ville : AIX EN PROVENCE
Code postal : 13582
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0024
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0010

Nom officiel : FACADES CHAARANE
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 484 282 744 00040
Ville : NIMES
Code postal : 30900
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0025
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0011

Nom officiel : MENUISERIE SARIAN
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 39204445900023
Ville : CHATEAUNEUF DU RHONE
Code postal : 26780
Subdivision pays (NUTS) : Drôme ( FRK23 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0026
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0012

Nom officiel : ISOSTYL
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 37816495800027
Ville : CAUMONT SUR DURANCE
Code postal : 84510
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0027
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0014

Nom officiel : MOINE MENUISERIE
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 33893333600020
Ville : BOULBON
Code postal : 13150
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0029
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0013

Nom officiel : SOGEA SUD BATIMENT (Mandataire du groupement)
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 421 340 084 00308
Ville : MAUGUIO
Code postal : 34137
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots : LOT-0030
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0015

Nom officiel : CLOTURES SANIEZ SUD (Co-traitant)
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 790 388 664 00019
Ville : SAINT CHAMAS
Code postal : 13250
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0030
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0016

Nom officiel : PAPERON PEINTURES ET SOLS
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 72020116900052
Ville : NIMES
Code postal : 30900
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0031
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0017

Nom officiel : NEOTECH
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 81491184800038
Ville : LES TAILLADES
Code postal : 84300
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0032
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0018

Nom officiel : APSYS-e
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 79389180500038
Ville : NIMES
Code postal : 30904
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0033
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0019

Nom officiel : EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON (Mandataire du groupement)
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 428 613 525 00040
Ville : NIMES
Code postal : 30000
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots : LOT-0034
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0020

Nom officiel : 4M PROVENCE ROUTE (Co-traitant)
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 305 304 966 00024
Ville : VEDENE
Code postal : 84275
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0034
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0021

Nom officiel : Sous-traitant A.B.R SIGNAL
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 53832403900030
Ville : NIMES
Code postal : 30900
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Sous-traitant

8.1 ORG-0022

Nom officiel : Sous-traitant INEO RESEAUX SUD
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 89988941400020
Ville : PONT SAINT ESPRIT
Code postal : 30130
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Sous-traitant

8.1 ORG-0023

Nom officiel : SERPE
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 34515469400425
Ville : BOUILLARGUES
Code postal : 30230
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0035
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0024

Nom officiel : TK ELEVATOR France
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 722 024 742 07 72
Ville : ANGERS
Code postal : 49001
Subdivision pays (NUTS) : Maine-et-Loire ( FRG02 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0036
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0025

Nom officiel : HERVE THERMIQUE
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 627 220 049 01306
Ville : SAINT AUNES
Code postal : 34130
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0037
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0026

Nom officiel : ADESSE (Mandataire du groupement)
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 792 404 170 00021
Ville : SAINT ANDRE DE SANGONIS
Code postal : 34725
Subdivision pays (NUTS) : Hérault ( FRJ13 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots : LOT-0038
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0027

Nom officiel : Electro Automatisme (Co-traitant)
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 502 099 195 00039
Ville : MARGUERITTES
Code postal : 30320
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0038
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 1e24c429-ce8c-4a25-b562-98b226d81bbe - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 25/07/2025 15:41 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00495978-2025
Numéro de publication au JO S : 143/2025
Date de publication : 29/07/2025