Marché de conception - réalisation pour la construction du restaurant scolaire et d'un centre médical scolaire sur le site de l'école élémentaire Joliot Curie à BEGLES (33) - Phase candidature

La ville de Bègles souhaite construire un nouveau restaurant scolaire et un centre médical scolaire (CMS) d'une surface utile de 430 m² avec aménagement des espaces extérieurs. Cette opération de construction s'inscrit dans une démarche de haute qualité environnementale (HQE) sans certification, avec les objectifs suivants : - Principe constructif …

CPV: 45212000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Henrettelsessted:
Marché de conception - réalisation pour la construction du restaurant scolaire et d'un centre médical scolaire sur le site de l'école élémentaire Joliot Curie à BEGLES (33) - Phase candidature
Tildelende organ:
Ville de Bègles
Tildelingsnummer:
Concep-Real_Curie

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Ville de Bègles
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Marché de conception - réalisation pour la construction du restaurant scolaire et d'un centre médical scolaire sur le site de l'école élémentaire Joliot Curie à BEGLES (33) - Phase candidature
Description : La ville de Bègles souhaite construire un nouveau restaurant scolaire et un centre médical scolaire (CMS) d'une surface utile de 430 m² avec aménagement des espaces extérieurs. Cette opération de construction s'inscrit dans une démarche de haute qualité environnementale (HQE) sans certification, avec les objectifs suivants : - Principe constructif en construction bois - Construire des équipements fonctionnels, accueillants et adaptés aux besoins de l'enfant ; - Concevoir des bâtiments exemplaires sur le plan environnemental ; - Optimiser la mutualisation des locaux entre plusieurs établissements. Objectif de livraison : courant du mois de mars 2026. La part travaux (y compris équipements de cuisine) affectée au présent marché de conception et réalisation par le maître de l'ouvrage a été estimée à 1 900 000,00 euro(s) HT (valeur janvier 2024). La durée prévisionnelle d'exécution des prestations du présent marché à compter de la notification du présent marché et jusqu'à la réception des ouvrages est de 14 mois (6 mois d'études de conception et 8 mois de travaux, y compris période de préparation de chantier de 2 mois). Il est prévu une prime de 25 000 euro(s) HT, soit 30 000 euro(s) TTC (forfaitaire, non actualisable, non révisable) par candidat ayant remis des prestations conformes au dossier consultation de remise d'offre à l'exception de l'attributaire du marché dont la rémunération reprise à l'acte d'engagement tiendra compte de la prime qu'il recevra
Identifiant de la procédure : 23f35edb-fb4b-476a-9f31-a6c3bd275ee1
Identifiant interne : Concep-Real_Curie
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212000 Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212000 Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : 13 avenue Jeanne d'Arc
Ville : Bègles
Code postal : 33130
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Co-traitant 1 : Teisseire Dumesnil Architectes Et Associes - 12 cours de Luze - 33300 Bordeaux Le titulaire est une Pme : oui Co-traitant 2 : Bureau D'Etudes Vivien - 97 avenue Edmond Rostand - 33700 Merignac Le titulaire est une Pme : oui Co-traitant 3 : In-Ex - 12 cours de Luze - 33300 Bordeaux Le titulaire est une Pme : oui Co-traitant 4 : Etba Thomas - 124b avenue du Château d'Eau - 33700 Merignac Le titulaire est une Pme : oui Co-traitant 5 : Fred Bonnet - 7 boulevard Antoine Gautier - 33000 Bordeaux Le titulaire est une Pme : oui Co-traitant 6 : Gantha - 12 boulevard Chasseigne - 86000 Poitiers Le titulaire est une Pme : oui Co-traitant 7 : Atelier De Paysage Gastel - 115 rue Belleville - 33000 Bordeaux Le titulaire est une Pme : oui Co-traitant 8 : Arbonis - 4 rue Jacques Daguerre - 92500 Rueil-Malmaison Le titulaire est une Pme : oui
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Marché de conception - réalisation pour la construction du restaurant scolaire et d'un centre médical scolaire sur le site de l'école élémentaire Joliot Curie à BEGLES (33) - Phase candidature
Description : La ville de Bègles souhaite construire un nouveau restaurant scolaire et un centre médical scolaire (CMS) d'une surface utile de 430 m² avec aménagement des espaces extérieurs. Cette opération de construction s'inscrit dans une démarche de haute qualité environnementale (HQE) sans certification, avec les objectifs suivants : - Principe constructif en construction bois - Construire des équipements fonctionnels, accueillants et adaptés aux besoins de l'enfant ; - Concevoir des bâtiments exemplaires sur le plan environnemental ; - Optimiser la mutualisation des locaux entre plusieurs établissements. Objectif de livraison : courant du mois de mars 2026. La part travaux (y compris équipements de cuisine) affectée au présent marché de conception et réalisation par le maître de l'ouvrage a été estimée à 1 900 000,00 euro(s) HT (valeur janvier 2024). La durée prévisionnelle d'exécution des prestations du présent marché à compter de la notification du présent marché et jusqu'à la réception des ouvrages est de 14 mois (6 mois d'études de conception et 8 mois de travaux, y compris période de préparation de chantier de 2 mois). Il est prévu une prime de 25 000 euro(s) HT, soit 30 000 euro(s) TTC (forfaitaire, non actualisable, non révisable) par candidat ayant remis des prestations conformes au dossier consultation de remise d'offre à l'exception de l'attributaire du marché dont la rémunération reprise à l'acte d'engagement tiendra compte de la prime qu'il recevra
Identifiant interne : T-PF-1424287

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212000 Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212000 Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : 13 avenue Jeanne d'Arc
Ville : Bègles
Code postal : 33130
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Critère 1 - Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 70
Critère :
Type : Coût
Nom :
Description : Critère 2 - Montant du marché global (conception + réalisation)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : -Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. -Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. -Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CCIRA de Bordeaux -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux -
Informations relatives aux délais de recours : -Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. -Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. -Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 2 397 019 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SECMA BATIMENT
Offre :
Identifiant de l’offre : SECMA BATIMENT
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
Valeur de l'offre : 2 397 019 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Oui
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-Beg004
Titre : Marché de conception - réalisation pour la construction du restaurant scolaire et d'un centre médical scolaire sur le site de l'école élémentaire Joliot Curie à Begles (33) - Phase candidature
Date de conclusion du marché : 25/03/2025

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 0799CE40-F4C5-1F56-D838519F6BCBC2B1
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Ville de Bègles
Numéro d’enregistrement : 80198
Adresse postale : 77 rue Calixte Camelle
Ville : Bègles
Code postal : 33321
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Point de contact : ROSSIGNOL PUECH Clément
Adresse électronique : av.raynaud@bordeaux-metropole.fr
Téléphone : 0556498888
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro d’enregistrement : 0799CE73-BC77-6B53-20D8442BD6BF8402
Adresse postale : 9 Rue Tastet Cs 21490
Ville : Bordeaux
Code postal : 33063
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Téléphone : 0556993800
Télécopieur : 0556243903
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : CCIRA de Bordeaux
Numéro d’enregistrement : 0799CE8E-B0B2-A495-2047387074545CC0
Adresse postale : Dreets Nouvelle-Aquitaine Cité administrative, 2 rue Jules Ferry
Ville : Bordeaux
Code postal : 33090
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Adresse électronique : dreets-na.polec@dreets.gouv.fr
Téléphone : 0554689956
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0005

Nom officiel : SECMA BATIMENT
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1424287-1-0-1
Adresse postale : 53 Rue Emile Combes
Ville : Floirac
Code postal : 33270
Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )
Pays : France
Adresse électronique : secma@secma-batiment.fr
Téléphone : 0556865123
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0000

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : e60b209f-624e-4e92-99e7-ab8d4c804aad - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 04/04/2025 14:24 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00221031-2025
Numéro de publication au JO S : 68/2025
Date de publication : 07/04/2025