LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA, MENSA SCOLASTICA E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI SUDDIVISO IN LOTTI.CUP D94E18003300008

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste per i lavori di “Nuovo Polo Scolastico in Zona PEEP a Castelnovo Né Monti (RE) -FASE 2: ampliamento della scuola primaria, realizzazione di una scuola dell’infanzia ed un centro di confezionamento pasti in prossimità della mensa. Tutti questi fabbricati …

CPV: 55524000 Catering til skoler, 45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
Henrettelsessted:
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA, MENSA SCOLASTICA E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI SUDDIVISO IN LOTTI.CUP D94E18003300008
Tildelende organ:
COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
Tildelingsnummer:

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
Forma giuridica del committente : Autorità locale
Il committente è un ente aggiudicatore
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA, MENSA SCOLASTICA E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI SUDDIVISO IN LOTTI.CUP D94E18003300008
Descrizione : L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste per i lavori di “Nuovo Polo Scolastico in Zona PEEP a Castelnovo Né Monti (RE) -FASE 2: ampliamento della scuola primaria, realizzazione di una scuola dell’infanzia ed un centro di confezionamento pasti in prossimità della mensa. Tutti questi fabbricati saranno ad un solo piano. Gli edifici in costruzione e quelli di progetto sorgeranno nell’area dove insistono già degli edifici scolastici originari, alcuni dei quali sono stati demoliti in fase 1; gli altri andranno demoliti in questa fase, ad eccezione della palestra, che rimarrà ad uso del nuovo plesso scolastico e dell’asilo nido. LOTTO 1 Contratto di lavori CPV 45214200-2 Lavori di costruzione di edifici scolastici LOTTO 2 Contratto di CONCESSIONE DI ESECUZIONE E GESTIONE misto di lavori e servizi con prevalenza di servizi CPV 55524000-9 servizio di Refezione Scolastica
Identificativo della procedura : 469ea724-26c5-4cab-80ac-44a2c968758a
Avviso o bando precedente : 542016-2021
Tipo di procedura : Aperta
Giustificazione della procedura accelerata :
Caratteristiche principali della procedura :

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Servizi
Natura aggiuntiva dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 55524000 Servizi di ristorazione scolastica
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 45214200 Lavori di costruzione di edifici scolastici

2.1.2 Luogo di esecuzione

Località : italia
Suddivisione del paese (NUTS) : Reggio nell’Emilia ( ITH53 )
Paese : Italia

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 13 523 144,32 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica :
Altro

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0002

Titolo : LOTTO 2 CONCESSIONE DI ESECUZIONE E GESTIONE di lavori e servizi con prevalenza di servizi per il CENTRO CONFEZIONAMENTO PASTI-MENSA SCOLASTICA
Descrizione : CONCESSIONE DI ESECUZIONE E GESTIONE di lavori e servizi con prevalenza di servizi di mensa scolastica. Il valore presunto dell’intera concessione per il LOTTO 2 è pari a € 9.643.395,18 per il periodo massimo di anni 21,5 (ventuno anni e sei mesi) oltre a sei mesi di proroga tecnica. L’importo presunto relativo alla realizzazione dell’immobile, di cui l’aggiudicatario dovrà farsi carico, è pari a 1.230.000,00 (oneri fiscali inclusi)

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Servizi
Classificazione principale ( cpv ): 55524000 Servizi di ristorazione scolastica
Classificazione aggiuntiva ( cpv ): 45214200 Lavori di costruzione di edifici scolastici

5.1.2 Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS) : Reggio nell’Emilia ( ITH53 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari :

5.1.3 Durata stimata

Durata : 258 Mese

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 0

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 9 643 935,18 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale Amministrativo Regionale - TAR -
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI -

6. Risultati

6.1 Risultati: identificativo del lotto : LOT-0002

È stato selezionato almeno un vincitore.

6.1.2 Informazioni sui vincitori

Vincitore :
Nome ufficiale : CIR FOOD S.C
Offerta :
Identificativo dell'offerta : PI353886-21
Identificativo del lotto o gruppo di lotti : LOT-0002
Informazioni sull'appalto :
Identificativo dell'appalto : CIG 8930340DB0
Data di conclusione dell'appalto : 21/10/2022

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
Numero di registrazione : 162953
Indirizzo postale : Piazza Gramsci, 1
Località : Castelnovo ne' Monti
Codice postale : 42035
Suddivisione del paese (NUTS) : Reggio nell’Emilia ( ITH53 )
Paese : Italia
Referente : chiara cantini
Ruoli di questa organizzazione :
Committente
TED eSender
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale - TAR
Località : Parma
Paese : Italia
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

8.1 ORG-0003

Nome ufficiale : CIR FOOD S.C
Località : Parma
Paese : Italia
Ruoli di questa organizzazione :
Offerente
Vincitore di questi lotti : LOT-0002

8.1 ORG-0000

Nome ufficiale : Publications Office of the European Union
Numero di registrazione : PUBL
Località : Luxembourg
Codice postale : 2417
Suddivisione del paese (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Paese : Lussemburgo
Telefono : +352 29291
Indirizzo internet : https://op.europa.eu
Ruoli di questa organizzazione :
TED eSender
Informazioni sull'avviso
Identificativo/versione dell'avviso : be139061-416c-4d97-be41-c150611497a9 - 01
Tipo di formulario : Risultati
Tipo di avviso : Avviso di aggiudicazione di un appalto o di una concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 28/04/2025 15:05 +00:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano
Numero di pubblicazione dell'avviso : 00280487-2025
Numero dell'edizione della GU S : 84/2025
Data di pubblicazione : 30/04/2025