Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji

Przedmiot zamówienia: obejmuje budowę siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach, gm. Kobierzyce przy ul. Ogrodowej (zw. dalej ZSS), tj. budynku oświaty i sportu – szkoły specjalnej z salą gimnastyczną, z antresolą i pomieszczeniami do rehabilitacji - zapewniającego edukację dzieci i młodzieży w zakresie szkoły podstawowej …

CPV: 45000000 Bygge- og anlægsarbejder, 45110000 Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde, 45112720 Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med sportspladser og rekreative områder, 45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, 45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger, 45214000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning, 45214230 Opførelse af specialskoler, 45300000 Udførelse af bygningsinstallationer, 45317000 Øvrige elinstallationer, 45100000 Forberedelse af byggeplads, 45210000 Byggearbejde
Frist:
30. april 2025 11:00
Type af frist:
Afgivelse af et tilbuddet
Henrettelsessted:
Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji
Tildelende organ:
Powiat Wrocławski
Tildelingsnummer:
SP-PZP.272.6.12.2025.KJ.II

1. Nabywca

1.1 Nabywca

Oficjalna nazwa : Powiat Wrocławski
Status prawny nabywcy : Instytucja regionalna
Sektor działalności instytucji zamawiającej : Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1 Procedura

Tytuł : Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji
Opis : Przedmiot zamówienia: obejmuje budowę siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach, gm. Kobierzyce przy ul. Ogrodowej (zw. dalej ZSS), tj. budynku oświaty i sportu – szkoły specjalnej z salą gimnastyczną, z antresolą i pomieszczeniami do rehabilitacji - zapewniającego edukację dzieci i młodzieży w zakresie szkoły podstawowej specjalnej (SP) dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, liceum ogólnokształcącego specjalnego (LO), wraz z infrastrukturą sportową: boiskiem wielofunkcyjnym, bieżnią ze skocznią, siłownią zewnętrzną, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną, kanalizacji deszczowej i elektroenergetyczną, usunięciem kolizji sieci w tym, kolizji sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej SN i nN, relokacją trafostacji. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wymagany decyzja konserwatorską nadzór archeologiczny. Rozwiązania techniczne Inwestycji dot. budynku szkolnego przewidują zastosowanie nowoczesnych technologii dedykowanych dla budynków inteligentnych, niskoemisyjnych, energooszczędnych, przyjaznych środowisku i użytkownikom. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się m.in. wykonanie kilkudziesięciu miejsc parkingowych, w tym dla autokarów, pełnowymiarowego boiska sportowego, placu zabaw, ogrodu sensorycznego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, obowiązki wykonawcy w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy i inne, zostały ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), projekcie umowy wraz z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami (mającymi charakter wyłącznie poglądowo-pomocniczy), stanowiącymi załączniki do SWZ
Identyfikator procedury : 3f66be38-9484-4797-b75b-0e795790f150
Wewnętrzny identyfikator : SP-PZP.272.6.12.2025.KJ.II
Rodzaj procedury : Otwarta
Procedura jest przyspieszona : nie
Uzasadnienie procedury przyspieszonej :
Główne aspekty procedury :

2.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Roboty budowlane
Główna klasyfikacja ( cpv ): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45112720 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45214200 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45214000 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45214230 Roboty budowlane w zakresie szkół specjalnych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45317000 Inne instalacje elektryczne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

2.1.2 Miejsce realizacji

Miejscowość : Inwestycja docelowo zlokalizowana będzie na działce nr 81/52, 81/50 AM-1, obręb Krzyżowice-Wierzbica, gm. Kobierzyce, Powiat Wrocławski; ze względu na konieczność usunięcia kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną SN 20kV, zakresem robót budowlanych zostanie objęta również działka nr 81/50 AM-1 i 76 obręb Krzyżowice-Wierzbica, gm. Kobierzyce (ul. Ogrodowa w m. Krzyżowice).
Podpodział krajowy (NUTS) : Wrocławski ( PL518 )
Kraj : Polska

2.1.4 Informacje ogólne

Podstawa prawna :
Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0001

Tytuł : Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji
Opis : Przedmiot zamówienia: obejmuje budowę siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach, gm. Kobierzyce przy ul. Ogrodowej (zw. dalej ZSS), tj. budynku oświaty i sportu – szkoły specjalnej z salą gimnastyczną, z antresolą i pomieszczeniami do rehabilitacji - zapewniającego edukację dzieci i młodzieży w zakresie szkoły podstawowej specjalnej (SP) dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, liceum ogólnokształcącego specjalnego (LO), wraz z infrastrukturą sportową: boiskiem wielofunkcyjnym, bieżnią ze skocznią, siłownią zewnętrzną, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną, kanalizacji deszczowej i elektroenergetyczną, usunięciem kolizji sieci w tym, kolizji sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej SN i nN, relokacją trafostacji. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wymagany decyzja konserwatorską nadzór archeologiczny. Rozwiązania techniczne Inwestycji dot. budynku szkolnego przewidują zastosowanie nowoczesnych technologii dedykowanych dla budynków inteligentnych, niskoemisyjnych, energooszczędnych, przyjaznych środowisku i użytkownikom. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się m.in. wykonanie kilkudziesięciu miejsc parkingowych, w tym dla autokarów, pełnowymiarowego boiska sportowego, placu zabaw, ogrodu sensorycznego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, obowiązki wykonawcy w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy i inne, zostały ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), projekcie umowy wraz z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami (mającymi charakter wyłącznie poglądowo-pomocniczy), stanowiącymi załączniki do SWZ. Inwestycja, na podstawie wstępnej promesy, przewidziana jest do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, z dnia 09.10.2023 r., nr Edycja8/2023/6856/PolskiLad, zgodnie z którą Powiat Wrocławski został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 15 000 000,00 zł
Wewnętrzny identyfikator : SP-PZP.272.6.12.2025.KJ.II

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Roboty budowlane
Główna klasyfikacja ( cpv ): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45112720 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45214200 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45214000 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45214230 Roboty budowlane w zakresie szkół specjalnych
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45317000 Inne instalacje elektryczne
Dodatkowa klasyfikacja ( cpv ): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

5.1.2 Miejsce realizacji

Miejscowość : Inwestycja docelowo zlokalizowana będzie na działce nr 81/52, 81/50 AM-1, obręb Krzyżowice-Wierzbica, gm. Kobierzyce, Powiat Wrocławski; ze względu na konieczność usunięcia kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną SN 20kV, zakresem robót budowlanych zostanie objęta również działka nr 81/50 AM-1 i 76 obręb Krzyżowice-Wierzbica, gm. Kobierzyce (ul. Ogrodowa w m. Krzyżowice).
Podpodział krajowy (NUTS) : Wrocławski ( PL518 )
Kraj : Polska
Informacje dodatkowe :

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 22 Miesiąc

5.1.6 Informacje ogólne

Zastrzeżony udział : Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie
Informacje dodatkowe : Informacje dodatkowe: Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami do SWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (uzasadnienie w SWZ). Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust 1 ustawy Pzp. 4. Zgodnie z art. 257 i art. 310 pkt 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Kryteria oceny ofert: Cena - 60 pkt, Przedłużenie okresu gwarancji – na przedmiot zamówienia z wyłączeniem 24 – miesięcznego okresu gwarancji na pielęgnację zieleni gwarantującą jej udatność - 20 pkt, Doświadczenie kierownika budowy - 20 pkt. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości : 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Wykonawca, przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Realizując obowiązki, o których mowa w art. 13, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel.71/7221700, fax. 71/7221706, e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl 2. Inspektorem ochrony danych osobowych Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu kontakt: ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71/7221700, fax. 71/7221706, adres e-mail: iodo@powiatwroclawski.pl z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, z przetwarzaniem danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w postępowaniu nr SP-PZP.272.6.12.2025.KJ.II. Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A jako Administrator Danych Osobowych Użytkowników Platformy e-Zamówienia, na której Powiat Wrocławski prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, e) że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO. 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa :
Opis : Przedłużenie okresu gwarancji – na przedmiot zamówienia z wyłączeniem 24 – miesięcznego okresu gwarancji na pielęgnację zieleni gwarantującą jej udatność
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość punktowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 20
Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa :
Opis : Doświadczenie kierownika budowy
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość punktowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 20
Kryterium :
Rodzaj : Cena
Nazwa :
Opis : cena
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia próg : Waga (wartość punktowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba : 60
Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom :
Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.11 Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne : polski
Adres dokumentów zamówienia : https://ezamowienia.gov.pl/

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia :
Zgłoszenie elektroniczne : Wymagane
Adres na potrzeby zgłoszenia : https://ezamowienia.gov.pl/
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału : polski
Katalog elektroniczny : Niedozwolone
Opis gwarancji finansowej : Wykonawca, przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie
Termin składania ofert : 30/04/2025 11:00 +02:00
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna : 90 Dzień
Informacje na temat publicznego otwarcia :
Data otwarcia : 30/04/2025 11:15 +02:00
Warunki zamówienia :
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego : Nie
Fakturowanie elektroniczne : Dozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne : tak
Stosowane będą płatności elektroniczne : tak

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów :
Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza -
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza -

8. Organizacje

8.1 ORG-0001

Oficjalna nazwa : Powiat Wrocławski
Numer rejestracyjny : 8971647961
Adres pocztowy : ul. Tadeusza Kościuszki 131
Miejscowość : Wrocław
Kod pocztowy : 50-440
Podpodział krajowy (NUTS) : Wrocławski ( PL518 )
Kraj : Polska
Telefon : +48717222067
Role tej organizacji :
Nabywca

8.1 ORG-0002

Oficjalna nazwa : Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny : 000001560
Adres pocztowy : ul. Postępu 17a
Miejscowość : Warszawa
Kod pocztowy : 02-676
Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )
Kraj : Polska
Telefon : +48224587801
Role tej organizacji :
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1 ORG-0000

Oficjalna nazwa : Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny : PUBL
Miejscowość : Luxembourg
Kod pocztowy : 2417
Podpodział krajowy (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Kraj : Luksemburg
Telefon : +352 29291
Adres strony internetowej : https://op.europa.eu
Role tej organizacji :
TED eSender

10. Zmiana

Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana : 189309-2025
Główny powód zmiany : Aktualizacja informacji
Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia : 70fe7f54-94b0-4948-a102-8142acdf67c0 - 01
Typ formularza : Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia : Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Ogłoszenie – data wysłania : 26/03/2025 11:45 +00:00
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne : polski
Numer publikacji ogłoszenia : 00197354-2025
Numer wydania Dz.U. S : 61/2025
Data publikacji : 27/03/2025