Travaux de réfection du mur du cimetière Princesse

Travaux de réfection du mur du cimetière Princesse Travaux de réfection du mur du cimetière Princesse

CPV: 45400000 Práce při dokončování budov, 45200000 Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství, 45100000 Práce spojené s přípravou staveniště
Termín:
12. září 2025 17:00
Typ lhůty:
Podání nabídky
Místo provedení:
Travaux de réfection du mur du cimetière Princesse
Misto zadání:
VILLE DU VESINET
Číslo zakázky:
2025-06

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : VILLE DU VESINET
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux de réfection du mur du cimetière Princesse
Description : Travaux de réfection du mur du cimetière Princesse
Identifiant de la procédure : b810d68f-2242-4fee-a819-1d163d04ca22
Identifiant interne : 2025-06
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45100000 Travaux de préparation de chantier

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Travaux de réfection du mur du cimetière Princesse
Description : Travaux de réfection du mur du cimetière Princesse
Identifiant interne : 0

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45100000 Travaux de préparation de chantier

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 2 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Autorisée
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 12/09/2025 17:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : VILLE DU VESINET
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : VILLE DU VESINET
Organisation qui reçoit les demandes de participation : VILLE DU VESINET
Organisation qui traite les offres : VILLE DU VESINET

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : VILLE DU VESINET
Numéro d’enregistrement : 21780650400015
Adresse postale : 60 BOULEVARD CARNOT
Ville : LE VESINET
Code postal : 78110
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France
Point de contact : VILLE DU VESINET
Adresse électronique : marches.publics@levesinet.fr
Téléphone : +33 130154775
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres

8.1 ORG-0002

Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
Numéro d’enregistrement : 17780005900012
Adresse postale : 56 AVENUE DE SAINT CLOUD
Ville : VERSAILLES
Code postal : 78011
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : aa574ab8-86c3-4c05-9355-3b904ca193b9 - 02
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 31/07/2025 09:37 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00504105-2025
Numéro de publication au JO S : 146/2025
Date de publication : 01/08/2025