Travaux de génie civil dans le cadre de la réhabilitation du poste électrique de Javel (Paris 15ème arrondissement)

Le poste de Javel, sis 57 rue de Javel à Paris, doit faire l'objet d'une réhabilitation aboutissant à une restructuration majeure du site. RTE s'est engagé à rendre ces installations résilientes à un scénario de crue de type "R1.15". De plus, le poste sous enveloppe métallique (ou PSEM) actuellement en …

CPV: 45200000 Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství, 45111100 Demoliční práce, 45213250 Stavební práce na průmyslových budovách
Místo provedení:
Travaux de génie civil dans le cadre de la réhabilitation du poste électrique de Javel (Paris 15ème arrondissement)
Misto zadání:
RTE Réseau de Transport d’Electricité
Číslo zakázky:
23920

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : RTE Réseau de Transport d’Electricité
Forme juridique de l’acheteur : Entreprise publique
Activité de l’entité adjudicatrice : Activités liées à l’électricité

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux de génie civil dans le cadre de la réhabilitation du poste électrique de Javel (Paris 15ème arrondissement)
Description : Le poste de Javel, sis 57 rue de Javel à Paris, doit faire l'objet d'une réhabilitation aboutissant à une restructuration majeure du site. RTE s'est engagé à rendre ces installations résilientes à un scénario de crue de type "R1.15". De plus, le poste sous enveloppe métallique (ou PSEM) actuellement en exploitation doit faire l'objet d'un renouvellement en raison de son obsolescence, de même que les installations de contrôle-commande afférentes (renouvellement en technologie "Smart Electre). Enfin, RTE fiabilisera le schéma d'exploitation de ce poste. Afin de répondre à ces objectifs, il est nécessaire de procéder à une modification des structures internes du bâtiment "historique" précité, qui fera l'objet de travaux de démolition lourds (démolition des R+2 et R+3), suivis de la construction de niveaux abritant le futur PSEM envisagé, ainsi que les installations de télécommande, relayage et conduite qui s'y rattachent, et du remaniement des structures inférieures pour le passage des câbles 225 kV d'alimentation du PSEM. Le périmètre technique de la présente consultation englobe l'ensemble des travaux ayant pour finalité la réalisation des futurs ouvrages (absence d'allotissement). Le poste électrique de Javel restera en exploitation pendant toute la durée des travaux de gros œuvre. L’accès aux exploitants devra à ce titre être garanti 24 heures sur 24. La présence d’équipements électriques sensibles devra être prise en compte dans le cadre des modes opératoires et moyens utilisés. En raison de la localisation du poste à réhabiliter (zone urbaine très dense et touristique), RTE fera preuve d'une vigilance particulière s'agissant du respect des engagements du futur Titulaire en matière de prévention des nuisances diverses découlant de l'exécution des travaux (notamment sonores), mais également de sécurité et protection des personnes. Les enjeux de protection de l'environnement donneront également lieu à une surveillance de RTE. S'agissant des jalons principaux de l'opération, RTE envisage un début d'exécution des travaux au mois de juillet 2025 (précédée d'une phase de réalisation d'études d'1 à 2 mois). En raison des contraintes d’exploitation, RTE envisage une première phase de démolition/reconstruction des niveaux R+2 et R+3 entre juillet 2025 et décembre 2026, puis une seconde phase de remaniement des niveaux inférieurs entre mai 2027 et août 2027. Les travaux objet de la consultation seraient achevés en août 2027 (objectif).
Identifiant de la procédure : 59149fa6-ca9d-4321-a5b5-36173b0f712d
Avis précédent : 638675-2024
Identifiant interne : 23920
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111100 Travaux de démolition

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/25/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Travaux de génie civil dans le cadre de la réhabilitation du poste électrique de Javel (Paris 15ème arrondissement)
Description : Description des travaux envisagés lisible plus haut.
Identifiant interne : 23920

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45213250 Travaux de construction de bâtiments industriels
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111100 Travaux de démolition

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Paris
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix global et forfaitaire relatif à l'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : Critères de mieux-disance
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Nanterre
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : RTE Réseau de Transport d’Electricité
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : RTE Réseau de Transport d’Electricité
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché : RTE Réseau de Transport d’Electricité
Organisation qui exécute le paiement : RTE Réseau de Transport d’Electricité
Organisation qui signe le marché : RTE Réseau de Transport d’Electricité

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 4 675 090,67 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : GME NGE Génie civil
Offre :
Identifiant de l’offre : GME NGE Génie civil
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 4 675 090,67 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : CXP25T5003
Titre : Exécution de travaux de génie civil dans le cadre de la réhabilitation du poste de Javel (Paris 15ème arrondissement)
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 09/05/2025
Date de conclusion du marché : 29/07/2025
Organisation qui signe le marché : RTE Réseau de Transport d’Electricité

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 7

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : RTE Réseau de Transport d’Electricité
Numéro d’enregistrement : 444619258
Adresse postale : Immeuble Palatin II et III 3/5 cours du Triangle
Ville : Paris la Défense Cedex
Code postal : 92036
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Point de contact : Maxime Andrieux
Adresse électronique : maxime.andrieux@rte-france.com
Téléphone : +33 659579767
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation qui signe le marché
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché
Organisation qui exécute le paiement

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Judiciaire de Nanterre
Numéro d’enregistrement : 17780111500151
Adresse postale : 179-191, avenue Joliot-Curie
Ville : Nanterre
Code postal : 92020
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Point de contact : Instance chargée des procédures de recours
Adresse électronique : accueil.tj-nanterre@justice.fr
Téléphone : +33 140971010
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : GME NGE Génie civil
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 48746933000111
Département : Direction régionale Ile-de-France
Adresse postale : Rue Gloriette - CS 70123
Ville : Brie-comte-Robert
Code postal : 77257
Subdivision pays (NUTS) : Seine-et-Marne ( FR102 )
Pays : France
Adresse électronique : dngc@nge.fr
Téléphone : 0160625030
Adresse internet : https://www.nge.fr
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0000

Nom officiel : Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement : PUBL
Ville : Luxembourg
Code postal : 2417
Subdivision pays (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Pays : Luxembourg
Adresse électronique : ted@publications.europa.eu
Téléphone : +352 29291
Adresse internet : https://op.europa.eu
Rôles de cette organisation :
TED eSender

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 042796c9-8d67-4e99-af44-de70d0d905b1 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 30/07/2025 15:14 +00:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00505273-2025
Numéro de publication au JO S : 146/2025
Date de publication : 01/08/2025