Travaux d'enfouissement des réseaux BT, EP et Telecom-Rue d'Orange-Commune de Sablet

Réalisation de réseau et public de distribution électrique basse tension, reprise de branchements, réalisation du génie civil du réseau de télécommunication électronique, réalisation de réseaux d'éclairage public, établissement du dossier d'exécution et de récolement Réalisation de réseau et public de distribution électrique basse tension, reprise de branchements, réalisation du génie …

CPV: 45231400 Stavební práce pro elektrické vedení, 32571000 Komunikační infrastruktura, 45316110 Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic
Místo provedení:
Travaux d'enfouissement des réseaux BT, EP et Telecom-Rue d'Orange-Commune de Sablet
Misto zadání:
Syndicat d'énergie vauclusien
Číslo zakázky:
2024-06

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Syndicat d'énergie vauclusien
Activité de l’entité adjudicatrice : Activités liées à l’électricité

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux d'enfouissement des réseaux BT, EP et Telecom-Rue d'Orange-Commune de Sablet
Description : Réalisation de réseau et public de distribution électrique basse tension, reprise de branchements, réalisation du génie civil du réseau de télécommunication électronique, réalisation de réseaux d'éclairage public, établissement du dossier d'exécution et de récolement
Identifiant de la procédure : cdf85746-72b8-43fe-b7f7-968f024be7dc
Identifiant interne : 2024-06
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 32571000 Infrastructure de communications
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 250 000 Euro

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/25/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Travaux d'enfouissement des réseaux BT, EP et Telecom-Rue d'Orange-Commune de Sablet
Description : Réalisation de réseau et public de distribution électrique basse tension, reprise de branchements, réalisation du génie civil du réseau de télécommunication électronique, réalisation de réseaux d'éclairage public, établissement du dossier d'exécution et de récolement
Identifiant interne : T-PF-1502314

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 32571000 Infrastructure de communications
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 11/10/2024
Durée : 8 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Délai d'exécution
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Syndicat d'énergie vauclusien -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes -

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 297 125,77 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
Offre :
Identifiant de l’offre : BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2024-06
Titre : Travaux d'enfouissement des réseaux Bt, Ep et Telecom-Rue d'Orange-Commune de Sablet
Date de conclusion du marché : 04/10/2024

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 106F8184-B90C-DB64-EBE9F8115162EB13
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Syndicat d'énergie vauclusien
Numéro d’enregistrement : 72415
Adresse postale : 477, avenue Jules Verne Immeuble Le Saphir Bât.B
Ville : Sorgues
Code postal : 84700
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Point de contact : RASPAIL Max
Adresse électronique : correspondre@aws-france.com
Téléphone : 0484511082
Adresse internet : https://sev84.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Syndicat d'énergie vauclusien
Numéro d’enregistrement : 1762211
Adresse postale : 477, avenue Jules Verne Immeuble Le Saphir Bât.B
Ville : Sorgues
Code postal : 84700
Subdivision pays (NUTS) : Vaucluse ( FRL06 )
Pays : France
Adresse électronique : fhuguet@sev84.fr
Téléphone : 0484511082
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro d’enregistrement : 106F81D5-94F6-439F-59235DFFD4A06C50
Adresse postale : 16 avenue Feuchères Cs 88010
Ville : Nîmes
Code postal : 30941
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-nimes@juradm.fr
Téléphone : 0466273700
Télécopieur : 0466362786
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro d’enregistrement : 106F81F0-CF03-A0DB-8E5248A185413951
Adresse postale : 16 avenue Feuchères Cs 88010
Ville : Nîmes
Code postal : 30941
Subdivision pays (NUTS) : Gard ( FRJ12 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-nimes@juradm.fr
Téléphone : 0466273700
Télécopieur : 0466362786
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0006

Nom officiel : BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1502314-1-0-1
Adresse postale : 19 Rue Stephenson
Ville : Montigny-Le-Bretonneux
Code postal : 78180
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France
Adresse électronique : a.duclou@bouygues-es.com
Téléphone : 0413640546
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0000

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 23dba687-fd89-43e8-8085-d11fbb18884e - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 14/04/2025 17:08 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00249950-2025
Numéro de publication au JO S : 75/2025
Date de publication : 16/04/2025