PROJET ASELYS : Mise à disposition de moyens de substitutions aux APU

Dans le contexte mondial où les enjeux environnementaux doivent être collectivement abordés, VINCI Airports s'est fixé des objectifs ambitieux pour les aéroports dont il est concessionnaire : - Devenir le premier opérateur aéroportuaire français à atteindre zéro émission nette pour les scopes 1 et 2 d'ici 2026 (c'est-à-dire respectivement les …

CPV: 34741000 Vybavení pro letadla, 34960000 Letištní zařízení, 39717200 Klimatizační zařízení, 42512500 Části klimatizačních zařízení, 45000000 Stavební práce, 45100000 Práce spojené s přípravou staveniště, 45111200 Příprava staveniště a odklizovací práce, 45111300 Demontážní práce, 45112100 Hloubení příkopů, 45200000 Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství, 45210000 Bytová výstavba, 45233142 Práce na opravě silnic, 45233220 Povrchová úprava silnic, 45235300 Stavební úpravy manévrovacích ploch pro letadla, 45235320 Stavební úpravy odbavovacích ploch, 45310000 Elektroinstalační práce, 45311000 Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení, 45311100 Instalace a montáž elektrických rozvodů, 45311200 Instalace a montáž elektrických zařízení, 45315300 Instalace a montáž přívodu proudu, 45315400 Instalace a montáž zařízení vysokého napětí, 45315600 Instalace a montáž zařízení nízkého napětí, 45316220 Instalace a montáž signalizačního zařízení pro letiště, 45317200 Elektroinstalační práce pro transformátory, 45331200 Instalace a montáž větrání a klimatizace, 50324200 Preventivní údržba, 72212000 Programování aplikačního programového vybavení, 72212900 Vývoj různého programového vybavení a počítačových systémů, 72243000 Programování, 72268000 Dodávka programového vybavení
Místo provedení:
PROJET ASELYS : Mise à disposition de moyens de substitutions aux APU
Misto zadání:
Aéroports de Lyon
Číslo zakázky:

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Aéroports de Lyon
Activité de l’entité adjudicatrice : Activités aéroportuaires

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : PROJET ASELYS : Mise à disposition de moyens de substitutions aux APU
Description : Dans le contexte mondial où les enjeux environnementaux doivent être collectivement abordés, VINCI Airports s'est fixé des objectifs ambitieux pour les aéroports dont il est concessionnaire : - Devenir le premier opérateur aéroportuaire français à atteindre zéro émission nette pour les scopes 1 et 2 d'ici 2026 (c'est-à-dire respectivement les émissions possédées et contrôlées par l'opérateur aéroportuaire et les émissions provenant de la production d'énergie hors site achetée par l'opérateur aéroportuaire) - Et atteindre zéro émission nette dans tous ses aéroports européens d'ici 2030 en collaborant avec l'ensemble des parties prenantes de l'aéroport, y compris les compagnies aériennes et les prestataires de services au sol. Pour atteindre cet objectif, Aéroports de Lyon s'engage à accélérer la décarbonation, par le biais de l'électrification, des activités au sol côté piste. Ainsi le projet ASELYS vise à proposer des alternatives électriques aux moteurs auxiliaires de puissance (APU) et l'installation de borne de recharge pour véhicules aéroportuaires (GSE). Dans le cadre de ce projet, 2 nouvelles boucles HT seront déployées depuis le poste de livraison de l'aéroport afin d'alimenter les équipements de décarbonation à renouveler et fournir : des convertisseurs 400Hz et des PCA dédiés à l'alimentation énergétique des aéronefs en escale.

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45315300 Installations d'alimentation électrique

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Informations complémentaires : Une réunion de pré-information est programmée à l'Espace Horizon de l'Aéroport de Lyon le 08/07/2025, de 9h00 à 12h00. Elle se tiendra en présentiel, sur inscription préalable avant le 4 juillet, à l'attention de Maxence.MEIGNAN.DIDAXIS@lyonaeroports.com

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/25/UE

3. Partie

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0001

Titre : Lot 01 : HT/BT - CFo/CFa, Génie Civil, et VRD côté ville
Description : Le Lot 01 est décomposé en 3 compétences avec une dominance dans le domaine électrique : 01a : Réalisation des installations HT/BT dans le poste de livraison; installations des équipements dans les postes HT positionnés sur les nouvelles boucles; distribution CFO/CFA depuis les armoires jusqu'aux équipement APU 01b: Réalisation des ouvrages béton des postes de transformations côté piste 01c: Réalisation des VRD côté ville pour le déploiement de la HT depuis le poste de livraison de l'aéroport jusqu'à la frontière Ville/Piste où le lot 02a prendra le relai de la réalisation de l'infrastructure enterrée. Les réseaux déployés transitent notamment sous des routes qui devront rester en exploitation ainsi que sur des ouvrages d'art surplombant le réseau SNCF.

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45315400 Installations haute tension
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45315600 Installations basse tension
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45317200 Travaux d'installation électrique de transformateurs
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311100 Travaux de câblage électrique
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233142 Travaux de réparation de routes

3.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France

3.1.6 Documents de marché

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Lyon -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0002

Titre : Lot 02a : Infrastructures côté piste
Description : Lot 02a concerne la réalisation de travaux d'infrastructure en zone côté piste, dans le cadre de l'opération visant à mettre en place des moyens de substitution aux APU sur l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. De manière générale, ce lot comprend principalement la création de réseaux et la réfection de chaussées en zone côté piste. Les interventions seront effectuées sur un site en exploitation. Les prestations prévues dans ce lot ont pour objectif de répondre aux besoins suivants : - La réalisation de multitubulaires haute tension (HT) pour relier l'ensemble des postes avion ; - La mise en oeuvre de multitubulaires basse tension (BT) en direction des équipements concernés ; - La réalisation de travaux de génie civil sur les postes avion, incluant l'installation de trappes et des équipements nécessaires à l'exploitation des moyens de substitution aux APU.

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45235320 Travaux de construction d'aires de stationnement pour avions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45100000 Travaux de préparation de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233142 Travaux de réparation de routes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112100 Travaux de creusement de tranchées
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233220 Travaux de revêtement de routes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

3.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France

3.1.6 Documents de marché

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Lyon -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0003

Titre : Lot 02b : Refonte de l'aire ALPHA
Description : Lot 02b porte sur des travaux d'infrastructures aéroportuaires en zone côté piste, dans le cadre de la réhabilitation des parkings avions et du Taxilane Alpha à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Ce lot vise à répondre aux besoins suivants : - Refonte des postes ALPHA A41 au A50 et BRAVO B51 et B52, autour de la Jetée ; - Réfection du Taxilane ALPHA et des entrées aux postes de stationnement ; - Extension vers le Nord pour les postes en repoussage TA1 ; - Réfection du balisage axial du Taxilane ALPHA en lieu avec l'adaptation de l'axe de roulage.

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45235320 Travaux de construction d'aires de stationnement pour avions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316220 Installation de matériel de signalisation aéroportuaire
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45235300 Travaux de construction d'aires de manœuvre pour avions
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45100000 Travaux de préparation de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112100 Travaux de creusement de tranchées
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

3.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France

3.1.6 Documents de marché

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Lyon -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0004

Titre : Lot 03c : Fourniture et programmation des équipements actifs LAN/WAN
Description : Lot 03c a pour objet la fourniture et programmation de l'ensemble des équipements actifs : - Switchs optiques ; - Switchs terrains ; - Ensemble des modules SFP.

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45315300 Installations d'alimentation électrique
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45310000 Travaux d'équipement électrique
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 72212000 Services de programmation de logiciels d'application
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 72212900 Services de développement de logiciels divers et systèmes informatiques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 72243000 Services de programmation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 72268000 Services de fourniture de logiciels

3.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France

3.1.6 Documents de marché

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Lyon -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0005

Titre : Lot 04a : Fourniture, installation et mise en service des équipements APU-Off
Description : Le Lot 04a a pour objet la fourniture, l'installation et la mise en service des équipements APU-OFF sur l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Ce lot inclut : - Equipements PCA suivant plusieurs configurations (sous passerelle, fixe, via trappe, mobile), - Equipements 400Hz suivant plusieurs configurations (sous passerelle, fixe, via trappe, avec enrouleur...), - Trappes avion destinées à la distribution de 400Hz, 50Hz ou Air conditionné.

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45310000 Travaux d'équipement électrique
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331200 Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34741000 Équipement pour aéronefs
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34960000 Équipement aéroportuaire
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 39717200 Appareils de conditionnement d'air

3.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France

3.1.6 Documents de marché

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Lyon -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0006

Titre : Lot 04b : Maintenance des équipements aéronautiques
Description : Le LOT 04b est lié au LOT 04a, il reprendra la maintenance de l'ensemble équipements nouvellement installés dans le cadre du projet APU-Off (400Hz, PCA, accessoires de gestion de gaine ...). La maintenance intègre également les équipements déjà en service sur l'aéroport : - Convertisseurs 400Hz, enrouleurs et trappes associés; - Chariots 28Vdc; - Passerelles télescopiques T1A, T1B et T2; - Climatisation des passerelles télescopiques T1A, T1B et T2. Sur les équipements APU-OFF et la climatisation des passerelles, le titulaire aura à sa charge la maintenance tous niveaux et la gestion des pièces détachées. Sur les passerelles, le titulaire aura à sa charge la maintenance à partir du niveau 2 et plus.

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45331200 Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34960000 Équipement aéroportuaire
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 50324200 Services de maintenance préventive
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 42512500 Pièces pour machines de climatisation

3.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France

3.1.6 Documents de marché

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Lyon -

3.1 Identifiant technique de la pièce : PAR-0007

Titre : Lot 07 : Travaux préparatoires et d'accompagnement
Description : Le lot 07 concerne la réalisation des travaux préparatoires et d'accompagnement de l'opération ASELYS. Entre autres, il devra : - Installation de la Base Vie dans une coque vide mise à la location par ADL, gestion du compte PRO RATA - Réalisation des travaux préparatoires (aménagement Poste de Livraison, réseaux pour ENEDIS, aménagement caniveaux techniques) - Prestations au BPU en soutien aux autres lots (travaux de VRD, de balisage, de nettoyage, d'inspection de réseaux...)

3.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45111200 Travaux de préparation et de dégagement de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111300 Travaux de démantèlement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311200 Travaux d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45100000 Travaux de préparation de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233142 Travaux de réparation de routes

3.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France

3.1.6 Documents de marché

3.1.9 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Lyon -

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Aéroports de Lyon
Numéro d’enregistrement : 493425136
Adresse postale : bp113
Ville : Lyon
Code postal : 69125
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Adresse électronique : agnes.chollet@lyonaeroports.com
Téléphone : +33 602016001
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal judiciaire de Lyon
Numéro d’enregistrement : 17690111400403
Adresse postale : 67 r Servient
Ville : Lyon
Code postal : 69003
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0000

Nom officiel : DEMATIS
Numéro d’enregistrement : 45072478600030
Ville : Paris
Code postal : 75015
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@dematis.com
Téléphone : +33 172365548
Adresse internet : www.dematis.com
Rôles de cette organisation :
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 95771834-6fae-4913-8409-1f03ab5dedec - 01
Type de formulaire : Planification
Type d’avis : Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
Date d’envoi de l’avis : 11/06/2025 18:50 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00384503-2025
Numéro de publication au JO S : 112/2025
Date de publication : 13/06/2025
Date prévue de publication d’un avis de marché dans le cadre de la procédure en question : 29/09/2025