Procedura Aperta, lotto unico, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento del servizio di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedi aziendali e relativo trasporto nonché trattamento delle acque, dei liquami, dei fanghi e dei sedimenti

Servizio di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedi aziendali e relativo trasporto nonché trattamento delle acque, dei liquami, dei fanghi e dei sedimenti Servizio di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali …

CPV: 90470000 Čištění odpadů
Termín:
23. června 2025 12:00
Typ lhůty:
Podání nabídky
Místo provedení:
Procedura Aperta, lotto unico, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento del servizio di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedi aziendali e relativo trasporto nonché trattamento delle acque, dei liquami, dei fanghi e dei sedimenti
Misto zadání:
Azienda Servizi di Igiene Ambientale SpA
Číslo zakázky:
P.A. 562/ACU/2025

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : Azienda Servizi di Igiene Ambientale SpA
Forma giuridica del committente : Organismo di diritto pubblico
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Protezione dell'ambiente

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : Procedura Aperta, lotto unico, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento del servizio di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedi aziendali e relativo trasporto nonché trattamento delle acque, dei liquami, dei fanghi e dei sedimenti
Descrizione : Servizio di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedi aziendali e relativo trasporto nonché trattamento delle acque, dei liquami, dei fanghi e dei sedimenti
Identificativo della procedura : 61608001-7e32-4d51-b836-2bb6862d2899
Identificativo interno : P.A. 562/ACU/2025
Tipo di procedura : Aperta
La procedura è accelerata : no
Giustificazione della procedura accelerata :
Caratteristiche principali della procedura :

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Servizi
Classificazione principale ( cpv ): 90470000 Servizi di pulizia delle fognature

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 450 000 Euro
Valore massimo dell'accordo quadro : 450 000 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica :
Direttiva 2014/24/UE

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : Procedura Aperta, lotto unico, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento del servizio di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedi aziendali e relativo trasporto nonché trattamento delle acque, dei liquami, dei fanghi e dei sedimenti
Descrizione : Servizio di pulizia e spurgo delle condotte fognarie, dei pozzetti, delle caditoie stradali e delle vasche di trattamento acque reflue presso sedi aziendali e relativo trasporto nonché trattamento delle acque, dei liquami, dei fanghi e dei sedimenti
Identificativo interno : P.A. 562/acu/2025

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Servizi
Classificazione principale ( cpv ): 90470000 Servizi di pulizia delle fognature
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nell’accordo quadro.

5.1.2 Luogo di esecuzione

Località : Napoli
Codice postale : 80100
Suddivisione del paese (NUTS) : Napoli ( ITF33 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari :

5.1.3 Durata stimata

Data di inizio : 01/09/2025
Durata : 24 Mese

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 0

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 450 000 Euro
Valore massimo dell'accordo quadro : 450 000 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Si tratta di un appalto rinnovabile
Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Prezzo
Nome :
Descrizione : Si veda disciplinare di gara
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.11 Documenti di gara

Termine per la richiesta di informazioni supplementari : 13/06/2025 12:00 +01:00
Indirizzo dei documenti di gara : https://asianapoli.albofornitori.net/tender/6842

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Obbligo di firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato [come definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014]
Termine per il ricevimento delle offerte : 23/06/2025 12:00 +01:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 180 Giorno
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte :
Data di apertura : 24/06/2025 10:00 +01:00
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : sì
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Accordo quadro, senza riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti : 1
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli -
Informazioni sui termini per il riesame : Termini previsti dalla normativa di settore
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Azienda Servizi di Igiene Ambientale SpA -
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara : Azienda Servizi di Igiene Ambientale SpA -
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso : Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli -
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : Azienda Servizi di Igiene Ambientale SpA -
Organizzazione che tratta le offerte : Azienda Servizi di Igiene Ambientale SpA -

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : Azienda Servizi di Igiene Ambientale SpA
Numero di registrazione : 07494740637
Indirizzo postale : Via Ponte dei Francesi, 37/d
Località : Napoli
Codice postale : 80146
Suddivisione del paese (NUTS) : Napoli ( ITF33 )
Paese : Italia
Telefono : 0817351212
Indirizzo internet : https://www.asianapoli.it/
Indirizzo per lo scambio di informazioni (URL) : https://asianapoli.albofornitori.net/tender/6842
Profilo del committente : https://asianapoli.albofornitori.net/
Ruoli di questa organizzazione :
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione
Organizzazione che tratta le offerte

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli
Numero di registrazione : 94028990631
Indirizzo postale : Piazza Municipio, 64
Località : Napoli
Codice postale : 80100
Suddivisione del paese (NUTS) : Napoli ( ITF33 )
Paese : Italia
Telefono : 0817817100
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso
Informazioni sull'avviso
Identificativo/versione dell'avviso : df5618bb-327b-43d2-8a7a-03e1900effa3 - 01
Tipo di formulario : Gara
Tipo di avviso : Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 20/05/2025 10:48 +01:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano
Numero di pubblicazione dell'avviso : 00326867-2025
Numero dell'edizione della GU S : 97/2025
Data di pubblicazione : 21/05/2025