N09.62 MP-080292 - EP Sion Est - Sierre Est - DLT EES (ID 11166)

Le présent marché concerne le suivi de la réalisation des travaux de EES pour le Projet de Maintenance (EP) de « Sion-Est – Sierre-Est ». Le tronçon concerné s’étend depuis le Pont sur le Rhône (Pont bleu), après la jonction de Sion-Est, et jusqu’à la jonction de Sierre-Est. Le kilométrage …

CPV: 71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby, 71300000 Technicko-inženýrské služby, 71500000 Služby ve stavebnictví
Termín:
30. května 2025 0:00
Typ lhůty:
Podání nabídky
Místo provedení:
N09.62 MP-080292 - EP Sion Est - Sierre Est - DLT EES (ID 11166)
Misto zadání:
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune
Číslo zakázky:

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : N09.62 MP-080292 - EP Sion Est - Sierre Est - DLT EES (ID 11166)
Description : Le présent marché concerne le suivi de la réalisation des travaux de EES pour le Projet de Maintenance (EP) de « Sion-Est – Sierre-Est ». Le tronçon concerné s’étend depuis le Pont sur le Rhône (Pont bleu), après la jonction de Sion-Est, et jusqu’à la jonction de Sierre-Est. Le kilométrage SRB est du 103.600 au 116.900, soit un tronçon d’une longueur d’environ 13.3 km. Le suivi des travaux EES pour les 5 nouvelles installations SETEC du tronçon fait partie des prestations du présent marché. Les travaux sont prévus dès avril 2028. Les tâches à accomplir correspondent aux prestations de mandataire DLT pour les phases « 52 Exécution des mesures » et « 53 Mise en service, achèvement ». Dans le cadre du présent contrat, le mandataire adjudicataire devra effectuer des prestations en coordination avec les autres mandataires (APR EES et APR T/U-K-T/G, DLT T/U-K-T/G, APR+DLT Trafic, APR Environnement/ Bruit + SER). Le présent mandat comprend des prestations de Direction locale des travaux DLT pour la réalisation des phases SIA 112 52 et 53. Le domaine EES est concerné. Une description détaillée est fournie dans la documentation de lʼappel dʼoffres. Nombre total dʼheures mises en soumission : 9400h.
Identifiant de la procédure : ed861612-3577-49e6-af2b-2bde0aa3d884
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Autres exigences Rémunération des offres, restitution des documents : L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers ne sont pas retournés. Ouverture des offres : L’ouverture des offres n’est pas publique. Les soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des offres. Adjudication des prestations : L’adjudicataire n’a aucun droit à une adjudication complète des prestations mises en adjudication. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de ne pas adjuger une partie des prestations ou de les adjuger à des tiers. Marchés subséquents : Le mandant se réserve le droit d’adjuger de gré à gré de nouveaux marchés liés au présent marché de base. Obtention des pièces du dossier : Les pièces peuvent être consultées exclusivement sur Simap ( www.simap.ch) jusqu’au délai de dépôt des offres. Fixation / Contrainte d’heures : Font l’objet d’un appel d’offres le nombre d’heures estimé, réparti selon les catégories d’honoraires exigées (en vue de la comparaison des offres). Les offres qui comportent malgré tout un tarif temps moyen sont exclues, étant considérées comme des variantes relatives au prix. Réserve : L’appel d’offres ainsi que les délais mentionnés sont sous réserve de l’obtention des autorisations de construire nécessaires ainsi que de l’approbation / disponibilité de crédits suffisants. Une adaptation ne donne pas droit à des plus-values. Personnes-clés : Le remplacement des personnes-clés mentionnées dans l’offre après l’adjudication n’est admis qu’après l’approbation préalable par écrit du maître d’ouvrage. Les personnes clés ne doivent pas être fournies par des sous-traitants. Evaluation des offres : Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens considérables, l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents remis et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation détaillée. Exigences fondamentales : L'adjudicateur n'adjuge des marchés publics de prestations en Suisse qu'à des soumissionnaires qui garantissent le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et des conditions de travail des travailleurs ainsi que l'égalité salariale entre hommes et femmes. Exclusion: Le groupe AJS, formé par les bureaux AJS ingénieurs civils SA,PELCO Sàrl et Guillaume Favre ingénieurs et architectes SA, a établi le présent appel dʼoffres en tant que BAMO du projet. Les entreprises du groupement ne sont donc pas autorisées à soumissionner. Le bureau RSA, Richardet et Associés SA, qui est un partenaire de AJS, nʼest pas non plus autorisé à soumissionner. En vertu de l’art. 44, al. 1, let. h, LMP, sont exclues de la procédure d’acquisition les offres de l’entreprise Sensor Elektronic GmbH, Adlikerstrasse 79, 8105 Regensdorf ainsi que celles auxquelles Sensor Elektronic GmbH participe de quelque manière que ce soit (au sein d’une communauté de soumissionnaires, en qualité de sous-traitant ou de fournisseur). En vertu de l’art. 44, al. 1, let. h, LMP, sont exclues de la procédure d’acquisition les offres de l’entreprise Marcel Gurtner Automation, Udelbodenstrasse 9, 6014 Luzern ainsi que celles auxquelles Marcel Gurtner Automation participe de quelque manière que ce soit (au sein d’une communauté de soumissionnaires, en qualité de sous-traitant ou de fournisseur). Promotion de relève : Intégrer aux projets un partenaire « junior » dès le début afin qu’il puisse, après une introduction approfondie et en accord avec l’adjudicateur, être chargé de certaines tâches de la personne-clé afin d’acquérir de l’expérience et obtenir ainsi des références pour d’autres mandats. L’OFROU est disposé à supporter, pendant 24 mois au maximum, les dépenses engendrées par le partenaire « junior ». Ces dépenses doivent être chiffrées dans l’offre et indiquées dans les documents de soumission ; elles ne sont toutefois pas à prendre en considération lors de l’examen du prix de l’offre. L’entreprise du partenaire « junior » ne doit toutefois pas tirer avantage du mandat ainsi assumé par celui-ci. C’est pourquoi l’OFROU ne prend en charge que les dépenses au prix de revient, c’est à dire inférieures ou égales à la cat. D de l’offre (toujours ≤ cat. D KBOB) et max. 200 000 francs suisses. En outre, les règles ci-après doivent être appliquées : - Un partenaire « junior » ne peut invoquer cette réglementation qu’une seule fois et pour un seul projet. - Il faut conclure un contrat avec chaque partenaire « junior » (et non des contrats-cadres applicables à plusieurs partenaires de ce type dans divers projets). - La possibilité de collaborer avec un partenaire « junior » est offerte pour toutes les fonctions assumées dans le cadre de la planification (appui au maître d’ouvrage, élaboration du projet, direction des travaux, mensurations, géologie, RIE, etc.). Dans le cas où le soumissionnaire souhaite intégrer un partenaire junior, il donne les indications suivantes : nom, année de naissance, formation, fonction dans l'entreprise, résumée des projets accomplis (voir dossier de l’offre de service)
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d’exclusion

Sources des motifs d'exclusion : Avis
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale : Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : N09.62 MP-080292 - EP Sion Est - Sierre Est - DLT EES (ID 11166)
Description : Le présent marché concerne le suivi de la réalisation des travaux de EES pour le Projet de Maintenance (EP) de « Sion-Est – Sierre-Est ». Le tronçon concerné s’étend depuis le Pont sur le Rhône (Pont bleu), après la jonction de Sion-Est, et jusqu’à la jonction de Sierre-Est. Le kilométrage SRB est du 103.600 au 116.900, soit un tronçon d’une longueur d’environ 13.3 km. Le suivi des travaux EES pour les 5 nouvelles installations SETEC du tronçon fait partie des prestations du présent marché. Les travaux sont prévus dès avril 2028. Les tâches à accomplir correspondent aux prestations de mandataire DLT pour les phases « 52 Exécution des mesures » et « 53 Mise en service, achèvement ». Dans le cadre du présent contrat, le mandataire adjudicataire devra effectuer des prestations en coordination avec les autres mandataires (APR EES et APR T/U-K-T/G, DLT T/U-K-T/G, APR+DLT Trafic, APR Environnement/ Bruit + SER). Le présent mandat comprend des prestations de Direction locale des travaux DLT pour la réalisation des phases SIA 112 52 et 53. Le domaine EES est concerné. Une description détaillée est fournie dans la documentation de lʼappel dʼoffres. Nombre total dʼheures mises en soumission : 9400h.

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71300000 Services d'ingénierie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71500000 Services relatifs à la construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Pays : Suisse
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires : Sur site (tronçon Sion Est - Sierre – Est) et installations de chantier, dans les locaux des auteurs de projets et à la filiale d'infrastructure de l'OFROU à Thun, aux bureaux de Viège et à la centrale à Ittigen (séances).

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 15/09/2025
Date de fin de durée : 31/12/2029

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1
Autres informations sur le renouvellement : Description des reconductions : Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Les indications de délais peuvent évoluer en fonction du déroulement / avancement du projet / des approbations des crédits en question sans donner droit à d'éventuelles plus-values. Une prolongation du contrat entre en ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements imprévisibles la rendent nécessaire.

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés : Pas encore connues
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Avis
Critère : Autres exigences économiques ou financières
Description : Les critères sont définis dans la publication officielle sur simap.ch.
Critère : Inscription à un registre du commerce
Description : Les critères sont définis dans la publication officielle sur simap.ch.
Critère : Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes
Description : Les critères sont définis dans la publication officielle sur simap.ch.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : CA 1 QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE [40%]
Description : CA 1.1 Responsable DLT (15%) Eléments de preuve : - Un objet de référence pour le Responsable DLT, dans une fonction équivalente ou d’adjoint pour un projet d’assainissement d’Infrastructures routières sous exploitation de complexité comparable, déjà réalisé au cours des 10 dernières années, pour la phase 52 selon SIA 108 ou équivalente dans le même domaine spécialisé (EES), avec indication de la période, de l’investissement global du projet, de la nature des travaux exécutés ou des prestations fournies par l'entreprise, des prestations fournies par la personne-clé, et les coordonnées de l'interlocuteur du mandant habilité à fournir des renseignements. - CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel). Eléments de jugement : - Référence fournie : comparabilité/ équivalence du projet (type et ampleur du projet, domaine, degré de difficulté), degré dʼadéquation de la fonction de la personne clé en lien avec le marché mis en appel dʼoffres ; - Formation de base et continue, membre de commissions dʼexpert en relation avec les domaines concernées par le projet ; - Expérience : nombre dʼannées dʼexpérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de référence. CA 1.2 Adjoint du responsable DLT – Résident DLT (25%) Eléments de preuve : - Un objet de référence pour l’Adjoint du Responsable DLT – Résident DLT, dans une fonction équivalente pour un projet d’assainissement d’Infrastructures routières sous exploitation et comportant un tunnel à assainir de complexité comparable, déjà réalisé au cours des 10 dernières années, pour la phase 52 selon SIA 108 ou équivalente dans le même domaine spécialisé (EES), avec indication de la période, de l’investissement global du projet, de la nature des travaux exécutés ou des prestations fournies par l'entreprise, des prestations fournies par la personne-clé, et les coordonnées de l'interlocuteur du mandant habilité à fournir des renseignements. - CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel). Eléments de jugement : - Référence fournie : comparabilité/ équivalence du projet (type et ampleur du projet, domaine, degré de difficulté), degré dʼadéquation de la fonction de la personne clé en lien avec le marché mis en appel dʼoffres ; - Formation de base et continue, membre de commissions dʼexpert en relation avec les domaines concernées par le projet ; - Expérience : nombre dʼannées dʼexpérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de référence.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Qualité
Nom : CA 2 QUALITÉ DE L’OFFRE [30%]
Description : CA 2.1 : Analyse des tâches, des risques et des opportunités (15%) Preuves pour ce critère : - Lʼanalyse des tâches consiste en une identification et évaluation des conditions cadres liées au projet avec description des propres tâches principales et spécifiques à effectuer ; - Lʼanalyse des risques consiste en lʼidentification des risques ou des opportunités du projet à différentes phases et la description des mesures dʼoptimisation correspondantes du point de vue de la technique, de la qualité, des coûts et des délais. - L’analyse des risques est limitée à 5 risques majeurs du projet. Pour chaque risque, le soumissionnaire mettra en avant les mesures à prendre ainsi que la (ou les) phase(s) ces mesures sont prises Éléments de jugement : - Identification et évaluation des conditions cadres liées au projet ; - Identification des tâches principales et spécifiques liées au mandat mis en soumission; - Identification et pertinence de 5 risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées pour éliminer ou réduire les risques avec définition des responsables ; - Pertinence et efficience des opportunités d’optimisation du projet identifiées. CA 2.2 : Organisation du projet et proposition de marche à suivre avec gestion de la qualité (15%) Preuves pour ce critère : - L'organisation du projet consiste en l'organigramme du soumissionnaire relatif au projet, avec indication de l'équipe chargée du projet, de ses membres (nominatif) et de leur fonction, et mise en évidence des liens (internes et externes) avec l'organigramme du maître d'ouvrage ; - La proposition de marche à suivre avec concept d'assurance qualité, doit indiquer dans quel ordre et avec quelles interactions entre elles les tâches sont prévues pour toute la durée du mandat. - L’analyse du planning et la proposition dʼun programme prévisionnel. Éléments de jugement : - Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission ; - Identification des personnes clés et de leurs suppléants et/ou adjoints et des ressources humaines nécessaires avec des flux décisionnels, d'information et de coordination inter-domaine ; - Identification des interfaces avec les parties prenantes au projet extérieures au mandataire ; - Pertinence et efficience de la marche à suivre proposée pour le déroulement du mandat mis en soumission ; - Pertinence et adéquation du planning détaillé. Proposition dʼun programme prévisionnel spécifique au mandat (identification des principales phases du chantier et définition des ressources proposées en adéquation avec ces phases) ; - Pertinence des outils du pilotage de chantier (suivi technique, planification, financier et contractuel) et d’optimisation des tâches de DLT (outils de lʼOFROU et outils internes développés par le mandataire) et méthodologie pour la gestion contractuelle et financière des entreprises et la gestion de la qualité.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Critère :
Type : Prix
Nom : CA 3 PRIX [30%]
Description : Preuves pour ce critère : - Montant de lʼoffre financière. Éléments de jugement : - Le prix considéré pour l'évaluation est le montant de lʼoffre avec rabais, sans escompte et sans TVA, après contrôle par le mandataire du MO et correction des erreurs arithmétiques. Les taux horaires doivent correspondre au classement des montants suivant : A>B>C>D>E>F>G
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

L’accès à certains documents de marché est restreint
Canal de communication ad hoc :
Nom : Simap.ch

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Non autorisée
Raisons pour lesquelles la présentation par voie électronique n’est pas possible : Outils, dispositifs ou formats de fichiers généralement indisponibles
Description : <p>Pour les entreprises pré-impliquées - même si elles faisaient simplement partie d'un consortium ou étaient sous-traitantes lors de la préparation - le délai de soumission est fixé au <strong><u>23.05.2025.</u></strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Exigences formelles&nbsp;:</strong></p><p>Dossier complet sur supports papier (2 fois) et électronique (Clé-USB) dans une enveloppe ca
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : allemand, italien, français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Description de la garantie financière : Selon le document contractuel prévu.
Date limite de réception des offres : 30/05/2025 00:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Pas encore connu
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui
Montage financier : Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif fédéral -
Informations relatives aux délais de recours : Voies de droit Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la suspension des délais ne s'appliquent pas.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune -

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune
Numéro d’enregistrement : d582c02c-fe17-4994-9c44-d60b5d820624
Adresse postale : Uttigenstrasse 54
Ville : Thun
Code postal : 3600
Subdivision pays (NUTS) : Bern / Berne ( CH021 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : beschaffung.thun@astra.admin.ch
Téléphone : +41584682400
Adresse internet : https://www.astra.admin.ch
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif fédéral
Numéro d’enregistrement : BVGER
Adresse postale : Postfach
Ville : St. Gallen
Code postal : 9023
Subdivision pays (NUTS) : St. Gallen ( CH055 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : info@bvger.admin.ch
Téléphone : +41584652626
Adresse internet : https://www.bvger.ch
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Simap.ch
Numéro d’enregistrement : CH001
Adresse postale : Holzikofenweg 36
Ville : Bern
Code postal : 3003
Subdivision pays (NUTS) : Bern / Berne ( CH021 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : support@simap.ch
Téléphone : +41584646388
Adresse internet : https://www.simap.ch
Rôles de cette organisation :
TED eSender

10. Modification

Version de l’avis antérieur à modifier : 36bf0b79-71eb-438b-b64c-3d6ed04fb274-01
Principale raison de la modification : Mise à jour d’informations

10.1 Modification

Identifiant de la section : PROCEDURE
Description des modifications : Dans la publication SIMAP du 14.04.2025, la date de remise des offres des entreprises pré impliquées dans les exigences formelles spécifiques était par erreur indiquée pour le 11.07.2025. Veuillez noter que la date de remise des offres pour les entreprises pré impliquées est le 23.05.2025.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : cfc5f002-68b2-4e04-9323-5dcea55f33dc - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 15/04/2025 02:25 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français allemand
Numéro de publication de l’avis : 00250168-2025
Numéro de publication au JO S : 75/2025
Date de publication : 16/04/2025