Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale presso le competenze autostradali

Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale presso le competenze autostradali Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale presso le competenze autostradali

CPV: 45233221 Nátěry povrchu silnic
Termín:
31. října 2025 12:00
Typ lhůty:
Podání nabídky
Místo provedení:
Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale presso le competenze autostradali
Misto zadání:
Concessioni Autostradali Venete CAV - SPA
Číslo zakázky:

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : Concessioni Autostradali Venete CAV - SPA
Forma giuridica del committente : Organismo di diritto pubblico
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale presso le competenze autostradali
Descrizione : Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale presso le competenze autostradali
Identificativo della procedura : acbcbc73-c80a-4e0b-8f1d-81437be9d80a
Tipo di procedura : Aperta
La procedura è accelerata : no

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45233221 Lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale

2.1.2 Luogo di esecuzione

Località : VENEZIA - MARGHERA VENEZIA (VE)
Suddivisione del paese (NUTS) : Venezia ( ITH35 )
Paese : Italia

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 3 650 502,49 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica :
Direttiva 2014/24/UE

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale presso le competenze autostradali
Descrizione : Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale presso le competenze autostradali

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45233221 Lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : Opzione di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a); Opzione di proroga programmata, ai sensi dell'art. 20, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e/o, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 120, comma 11 del medesimo decreto legislativo, opzione di proroga tecnica.

5.1.2 Luogo di esecuzione

Località : VENEZIA - MARGHERA VENEZIA (VE)
Suddivisione del paese (NUTS) : Venezia ( ITH35 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari :

5.1.3 Durata stimata

Durata : 36 Mese

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 3 650 502,49 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : OFFERTA TECNICA
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 75
Criterio :
Tipo : Prezzo
Descrizione : OFFERTA ECONOMICA
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 25

5.1.11 Documenti di gara

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Varianti : Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte : 31/10/2025 12:00 +02:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 180 Giorno
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte :
Data di apertura : 31/10/2025 14:30 +02:00
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : sì
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì
Accordo finanziario : Vedi documentazione di gara

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
Informazioni sui termini per il riesame : Ricorso al TAR di Venezia entro 30 giorni
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Concessioni Autostradali Venete CAV - SPA
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : Concessioni Autostradali Venete CAV - SPA

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : Concessioni Autostradali Venete CAV - SPA
Numero di registrazione : 03829590276
Indirizzo postale : Via Bottenigo n. 64/A
Località : VENEZIA (VE)
Codice postale : 30175
Suddivisione del paese (NUTS) : Venezia ( ITH35 )
Paese : Italia
Telefono : 0415497111
Fax : 0418872490
Ruoli di questa organizzazione :
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
Numero di registrazione : 80427570587
Indirizzo postale : Cannareggio n. 2277-78
Località : VENEZIA (VE)
Codice postale : 30100
Suddivisione del paese (NUTS) : Venezia ( ITH35 )
Paese : Italia
Telefono : 0412403911
Fax : 0412403911
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso : 527a9644-faea-4b1d-8eb7-74ae10f89bed - 01
Tipo di formulario : Gara
Tipo di avviso : Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 15/09/2025 13:20 +02:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano
Numero di pubblicazione dell'avviso : 00605016-2025
Numero dell'edizione della GU S : 177/2025
Data di pubblicazione : 16/09/2025