Création de ligne de tramway T10 - Gare de Vénissieux <> Gerland - Génie civil bâtiments en ligne

La présente consultation concerne la réalisation des bâtiments en ligne T10: - Sous-station Gerland - Sous-station Saint-Fons (ou SEMBAT) - Sous-station Planchon - Bâtiment de signalisation SIG (ou Vilar) Ce marché a pour objet la construction des bâtiments techniques (locaux signalisation ferroviaire et sous-stations):la réalisation de toutes les études d'exécution, …

CPV: 45200000 Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství, 45300000 Stavební montážní práce, 45400000 Práce při dokončování budov
Místo provedení:
Création de ligne de tramway T10 - Gare de Vénissieux <> Gerland - Génie civil bâtiments en ligne
Misto zadání:
SYTRAL Mobilités
Číslo zakázky:
22M0158

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : SYTRAL Mobilités
Activité de l’entité adjudicatrice : Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d’autobus

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Création de ligne de tramway T10 - Gare de Vénissieux <> Gerland - Génie civil bâtiments en ligne
Description : La présente consultation concerne la réalisation des bâtiments en ligne T10: - Sous-station Gerland - Sous-station Saint-Fons (ou SEMBAT) - Sous-station Planchon - Bâtiment de signalisation SIG (ou Vilar) Ce marché a pour objet la construction des bâtiments techniques (locaux signalisation ferroviaire et sous-stations):la réalisation de toutes les études d'exécution, la réalisation des reconnaissances géotechniques complémentaires pour les bâtiments à construire, les relevés topographiques complémentaires nécessaires aux études et à la réalisation des bâtiments à construire, les terrassements, le gros oeuvre, le second oeuvre des bâtiments à construire. Le délai d'exécution du marché est de 11 mois (y compris la période de préparation de chantier)
Identifiant de la procédure : 5733a8dc-ca06-486a-8f6e-ba6f94108227
Identifiant interne : 22M0158
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Dans le respect des règles relatives au secret des affaires protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le contrat pourra être consulté sur demande aux coordonnées de l'organisme acheteur telles qu'indiquées au présent avis d'attribution. Le marché a été attribué au groupement Md Construction / Mdtp / Mdts
Base juridique :
Directive 2014/25/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Création de ligne de tramway T10 - Gare de Vénissieux <> Gerland - Génie civil bâtiments en ligne
Description : La présente consultation concerne la réalisation des bâtiments en ligne T10: - Sous-station Gerland - Sous-station Saint-Fons (ou SEMBAT) - Sous-station Planchon - Bâtiment de signalisation SIG (ou Vilar) Ce marché a pour objet la construction des bâtiments techniques (locaux signalisation ferroviaire et sous-stations):la réalisation de toutes les études d'exécution, la réalisation des reconnaissances géotechniques complémentaires pour les bâtiments à construire, les relevés topographiques complémentaires nécessaires aux études et à la réalisation des bâtiments à construire, les terrassements, le gros oeuvre, le second oeuvre des bâtiments à construire. Le délai d'exécution du marché est de 11 mois (y compris la période de préparation de chantier)
Identifiant interne : T-PF-1344401

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
Options :
Description des options : Les candidats sont informés que l'acheteur se réserve la possibilité de conclure un ou des marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires avec le titulaire en application des articles L2122-1 et R2122-7 du Code de la Commande Publique

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre
Objectif social promu : Autre

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Transition écologique des chantiers
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon -
Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SYTRAL Mobilités -

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 1 848 937,1 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : MD CONSTRUCTION
Offre :
Identifiant de l’offre : MD CONSTRUCTION
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
Valeur de l'offre : 1 848 937,1 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Oui
La valeur de la sous-traitance est connue : oui
Valeur de la sous-traitance : 64 109 Euro
Le pourcentage de la sous-traitance est connu : non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 202422m0158
Titre : Création de ligne de tramway T10 - Gare de Vénissieux <> Gerland - Génie civil bâtiments en ligne
Date de conclusion du marché : 15/04/2024

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 3EA4FB43-C3AE-E0CC-559FB3E03782D28D
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : SYTRAL Mobilités
Numéro d’enregistrement : 72164
Adresse postale : 21 Boulevard Marius Vivier Merle Cs 63815
Ville : Lyon
Code postal : 69487
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Point de contact : BERNARD Bruno
Adresse électronique : unitemarches@sytral.fr
Téléphone : 0472845800
Télécopieur : 0478531284
Adresse internet : http://www.sytral.fr
Profil de l’acheteur : https://www.marches-publics.info
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : SYTRAL Mobilités
Numéro d’enregistrement : 1931221
Adresse postale : 21 Boulevard Marius Vivier Merle Cs 63815
Ville : Lyon
Code postal : 69487
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Point de contact : Service commande publique et achat responsable
Adresse électronique : unitemarches@sytral.fr
Téléphone : 0472845800
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d’enregistrement : 3EA4FBD0-E229-AF47-7FC3F4E1506A7729
Adresse postale : 184 rue Duguesclin
Ville : Lyon
Code postal : 69433
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Téléphone : 0478141010
Télécopieur : 0478141065
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : MD CONSTRUCTION
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1344401-1-0-1
Adresse postale : 33 Rue Du Traite De Rome
Ville : Mions
Code postal : 69780
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Adresse électronique : manuel.damota@md-groupe.fr
Téléphone : 0478218577
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0000

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 64f146f0-ba91-4071-8e33-d5eb6c9bc191 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 30/04/2025 12:35 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00282707-2025
Numéro de publication au JO S : 85/2025
Date de publication : 02/05/2025