evergabe.com

Contrat-cadre pour des missions d’exécution de fouilles et d’études archéologiques préventives

Le marché du présent appel d’offres porte sur le diagnostic et les fouilles d’une part, puis sur l’analyse de la documentation de fouille, des mobiliers et des prélèvements en vue d’un rapport circonstancié pour des chantiers de fouilles à mener sur l’ensemble du territoire cantonal (VALAIS) d’autre part. Der Auftrag …

CPV: 45000000 Stavební práce, 71351914 Archeologické služby

Místo provedení:

Contrat-cadre pour des missions d’exécution de fouilles et d’études archéologiques préventives

Misto zadání:

Office cantonal d'archéologie

Číslo zakázky:

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Office cantonal d'archéologie

Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité régionale

Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Contrat-cadre pour des missions d’exécution de fouilles et d’études archéologiques préventives

Description : Le marché du présent appel d’offres porte sur le diagnostic et les fouilles d’une part, puis sur l’analyse de la documentation de fouille, des mobiliers et des prélèvements en vue d’un rapport circonstancié pour des chantiers de fouilles à mener sur l’ensemble du territoire cantonal (VALAIS) d’autre part.

Identifiant de la procédure : d21706ae-b399-441f-bedc-76c6f0f83b72

Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Contrat-cadre pour des missions d’exécution de fouilles et d’études archéologiques préventives

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71351914 Services archéologiques

5.1.2 Lieu d’exécution

Pays : Suisse

N’importe où dans le pays donné

Informations complémentaires : Territoire du canton du Valais (CH)

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

Autres informations sur le renouvellement : Prolongation possible d'une année

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Critères d’adjudication

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Les critères d’adjudication ont été envoyés aux soumissionnaires avec l’appel d’offres.

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Voies de droit La décision ayant été notifiée individuellement, la présente publication n’est pas sujette à recours.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif fédéral

Informations relatives aux délais de recours : Voies de droit La décision ayant été notifiée individuellement, la présente publication n’est pas sujette à recours.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Office cantonal d'archéologie

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 21 648 618 Franc suisse

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : FR_InSitu archéologie SA

Offre :

Identifiant de l’offre : 9c6461cb-dc9a-4442-852a-e3f9f56b3bab

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000

Valeur de l'offre : 21 648 618 Franc suisse

L’offre a été classée : non

L’offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : N/A

Date de conclusion du marché : 17/09/2025

6.1.4 Informations statistiques

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00611498-2025

Numéro de publication au JO S : 179/2025

Date de publication : 18/09/2025