Champ-Dollon / Rénovation des toitures bâtiment Administratif, ateliers et Cento Rapido

Les travaux concernent la réfection complète des toitures du bâtiment Administratif et des Ateliers de la prison comprenant les travaux d'isolation, d'étanchéité et de ferblanterie. Les travaux concernent la réfection complète des toitures du bâtiment Administratif et des Ateliers de la prison comprenant les travaux d'isolation, d'étanchéité et de ferblanterie.

CPV: 45261410 Tepelná izolace střech, 45261420 Izolace proti vodě, 45261300 Klempířské práce a montáž okapových žlabů
Termín:
14. července 2025 16:30
Typ lhůty:
Podání nabídky
Místo provedení:
Champ-Dollon / Rénovation des toitures bâtiment Administratif, ateliers et Cento Rapido
Misto zadání:
Office cantonal des bâtiments (OCBA) - Service Achats et Contractualisation
Číslo zakázky:

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Office cantonal des bâtiments (OCBA) - Service Achats et Contractualisation
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Champ-Dollon / Rénovation des toitures bâtiment Administratif, ateliers et Cento Rapido
Description : Les travaux concernent la réfection complète des toitures du bâtiment Administratif et des Ateliers de la prison comprenant les travaux d'isolation, d'étanchéité et de ferblanterie.
Identifiant de la procédure : 035a057a-af78-4bdb-b18f-60baaea89ce4
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261420 Travaux d'étanchéification

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Champ-Dollon / Rénovation des toitures bâtiment Administratif, ateliers et Cento Rapido
Description : Les travaux concernent la réfection complète des toitures du bâtiment Administratif et des Ateliers de la prison comprenant les travaux d'isolation, d'étanchéité et de ferblanterie.

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261420 Travaux d'étanchéification
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261300 Travaux de garnissage et de pose de gouttières
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261410 Travaux d'isolation de toiture

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Puplinge
Code postal : 1241
Subdivision pays (NUTS) : Genève ( CH013 )
Pays : Suisse
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/09/2025
Date de fin de durée : 31/08/2026

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés : Pas encore connues
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : Critère 1
Description : Prix de l'offre
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Critère 2
Description : Qualité technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom : Critère 3
Description : Références et expériences
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 25
Critère :
Type : Qualité
Nom : Critère 4
Description : Formations professionnelles
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 5
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

L’accès à certains documents de marché est restreint
Canal de communication ad hoc :
Nom : Simap.ch

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Non autorisée
Raisons pour lesquelles la présentation par voie électronique n’est pas possible : Outils, dispositifs ou formats de fichiers généralement indisponibles
Description : <p>Selon les conditions indiquées dans le "Document K2+" du dossier d’appel d’offres&nbsp;:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Par la poste</p><p>Ou</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En personne</p><p><br></p><p>Par la poste : le candidat supportera à part entière les conséquences résultant d'un retard d'acheminement. Tout dossier qui arrivera h
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 14/07/2025 16:30 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 365 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Pas encore connu
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui
Montage financier : Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif fédéral -
Informations relatives aux délais de recours : Voies de droit Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, 10 rue Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1, dans les dix jours dès sa publication. Le recours doit être signé, se référer au présent appel d'offres, contenir les conclusions dûment motivées avec indication des moyens de preuve.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Office cantonal des bâtiments (OCBA) - Service Achats et Contractualisation -

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Office cantonal des bâtiments (OCBA) - Service Achats et Contractualisation
Numéro d’enregistrement : e845421a-751f-44ee-953b-38a204ee71d9
Adresse postale : Route des Jeunes 1A
Ville : Les Acacias
Code postal : 1227
Subdivision pays (NUTS) : Genève ( CH013 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : ocbasac-marchespublics@etat.ge.ch
Téléphone : +41225465385
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif fédéral
Numéro d’enregistrement : BVGER
Adresse postale : Postfach
Ville : St. Gallen
Code postal : 9023
Subdivision pays (NUTS) : St. Gallen ( CH055 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : info@bvger.admin.ch
Téléphone : +41584652626
Adresse internet : https://www.bvger.ch
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Simap.ch
Numéro d’enregistrement : CH001
Adresse postale : Holzikofenweg 36
Ville : Bern
Code postal : 3003
Subdivision pays (NUTS) : Bern / Berne ( CH021 )
Pays : Suisse
Adresse électronique : support@simap.ch
Téléphone : +41584646388
Adresse internet : https://www.simap.ch
Rôles de cette organisation :
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 8cf894a6-0d1e-4cf2-8642-44b27f7148cb - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 17/06/2025 02:25 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00394821-2025
Numéro de publication au JO S : 115/2025
Date de publication : 18/06/2025