evergabe.com

Agrandissement du Musée gruérien et de la Bibliothèque de Bulle / CFC 243 Travaux d'installations techniques de chauffage

Le projet d‘agrandissement du Musée gruérien et de la Bibliothèque de Bulle a fait l’objet d’un concours d’architecture organisé par la Ville de Bulle pour lequel le consortium Sergison Bates architekten & Jaccaud + Associés a été retenu comme lauréat en fin d’année 2019. Situé aux abords du Château médiéval …

CPV: 45300000 Stavební montážní práce

Místo provedení:

Agrandissement du Musée gruérien et de la Bibliothèque de Bulle / CFC 243 Travaux d'installations techniques de chauffage

Misto zadání:

Consortium Sergison Bates architekten / Jaccaud + Associés

Číslo zakázky:

b09e9e75-e8af-49a1-9cb2-dcfd465f439a

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Consortium Sergison Bates architekten / Jaccaud + Associés

Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale

Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Agrandissement du Musée gruérien et de la Bibliothèque de Bulle / CFC 243 Travaux d'installations techniques de chauffage

Description : Le projet d‘agrandissement du Musée gruérien et de la Bibliothèque de Bulle a fait l’objet d’un concours d’architecture organisé par la Ville de Bulle pour lequel le consortium Sergison Bates architekten & Jaccaud + Associés a été retenu comme lauréat en fin d’année 2019. Situé aux abords du Château médiéval et de la rue Victor Tissot, le site revêt une importance patrimoniale, mais aussi sociale et culturelle majeure pour la Ville de Bulle et la région de la Gruyère. Le bâtiment actuel, inauguré en 1978, est constitué d’un rez-de-chaussée et de deux niveaux en sous-sol. L’intervention concerne principalement la Bibliothèque au rez-de-chaussée, qui sera agrandie et reconfigurée afin de permettre un meilleur fonctionnement des différentes activités du site et de répondre à un public grandissant. Les deux niveaux de sous-sol, abritant principalement le Musée gruérien et les réserves, restent pratiquement inchangés. A la fois unitaire par son expression, mais également découpé par son langage pavillonnaire, le bâtiment se lie à son contexte, brouillant la lecture d’une frontière précise. Les lanterneaux en toiture ainsi que les entailles dans le volume amènent la lumière naturelle en profondeur dans le bâtiment et offrent des ouvertures sur les abords du site. La volumétrie basse du projet souligne la présence du château comme élément majeur et dominant de la composition. La matérialité de l’enveloppe rappelle celle du bâtiment original, opérant un glissement subtil entre la mémoire du lieu existant et sa reconfiguration. L’intervention comprend dans les grandes lignes : - La démolition partielle du bâtiment existant - La conservation de l’annexe construite en 2002 qui recevra une nouvelle enveloppe - La conservation partielle de la structure porteuse en béton existante et de la toiture existante - L’intégration d’un nouvel escalier, d‘un nouveau monte-charge et d’un nouvel ascenseur qui complètent la circulation verticale - L‘ajout d‘un nouvel escalier extérieur de sortie de secours et la mise aux normes des exigences de sécurité incendie - L‘agrandissement au rez-de-chaussée se déploie au nord et à l‘est sur l‘emprise des niveaux enterrés actuels. Les nouvelles toitures et les murs de façade sont entièrement réalisés en construction en bois. Les descentes de charges sont gérées en façade et sont transmises sur les murs périphériques du sous-sol. - Un nouveau concept énergétique avec la mise aux normes des installations de ventilation/climatisation et le raccordement au CAD. Le présent lot concerne les travaux liés à la modification, le démontage et le pose et fourniture de nouvelles installations de chauffage pour la transformation et agrandissement du Musée Gruérien et de la bibliothèque de la ville de Bulle.

Identifiant de la procédure : b09e9e75-e8af-49a1-9cb2-dcfd465f439a

Type de procédure : Ouverte

Justification de la procédure accélérée :

Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Agrandissement du Musée gruérien et de la Bibliothèque de Bulle / CFC 243 Travaux d'installations techniques de chauffage

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Bulle

Code postal : 1630

Subdivision pays (NUTS) : Fribourg / Freiburg ( CH022 )

Pays : Suisse

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 30/04/2025

Date de fin de durée : 30/06/2027

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Qualité

Nom :

Description : Critères d’adjudication

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Les critères d’adjudication ont été envoyés aux soumissionnaires avec l’appel d’offres.

Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Voies de droit Cette décision peut, dans un délai de 20 jours dès réception des courriers officiels, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 630, 1701 Fribourg. Les soumissionnaires ayant déposés une offre, ont été avertis par courrier officiel en date du 24 avril 2025.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif fédéral -

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Consortium Sergison Bates architekten / Jaccaud + Associés -

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 589 613,9 Franc suisse

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : FR_Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Givisiez

Offre :

Identifiant de l’offre : 25c948bb-d12e-447c-a78c-12abfe834033

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000

Valeur de l'offre : 589 613,9 Franc suisse

L’offre a été classée : non

L’offre est une variante : non

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : N/A

Date de conclusion du marché : 04/06/2025

6.1.4 Informations statistiques

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00363582-2025

Numéro de publication au JO S : 107/2025

Date de publication : 05/06/2025