TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN BÂTIMENT DESTINÉ À ABRITER LES ACTIVITÉS ACP, OP et CRB AU CENTRE ANTOINE LACASSAGNE A NICE

Le Centre Antoine Lacassagne, spécialisé dans la lutte contre le cancer et fortement implanté en région PACA, souhaite optimiser son positionnement en matière de recherche en lançant la réalisation d'une plateforme de biopathologie, dans le cadre d'un marché de travaux. Ce projet prévoit l'aménagement d'espaces dédiés, intégrant des équipements de …

CPV: 45111000 Работи по разрушаване, оформяне и разчистване на строителната площадка, 45210000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради, 45300000 Строителни и монтажни работи на инсталации, 45310000 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации, 45330000 Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации, 45421150 Монтажни работи на интериорни и други завършващи елементи, от материали, различни от метал
Краен срок:
Юли 21, 2025, обяд
Вид на крайния срок:
Подаване на оферта
Място на изпълнение:
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN BÂTIMENT DESTINÉ À ABRITER LES ACTIVITÉS ACP, OP et CRB AU CENTRE ANTOINE LACASSAGNE A NICE
Издаващ орган:
CENTRE ANTOINE LACASSAGNE
Номер на наградата:
251112

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CENTRE ANTOINE LACASSAGNE
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN BÂTIMENT DESTINÉ À ABRITER LES ACTIVITÉS ACP, OP et CRB AU CENTRE ANTOINE LACASSAGNE A NICE
Description : Le Centre Antoine Lacassagne, spécialisé dans la lutte contre le cancer et fortement implanté en région PACA, souhaite optimiser son positionnement en matière de recherche en lançant la réalisation d'une plateforme de biopathologie, dans le cadre d'un marché de travaux. Ce projet prévoit l'aménagement d'espaces dédiés, intégrant des équipements de haute technologie destinés à la recherche biomédicale. Cette future plateforme vise, par la mutualisation des moyens et des compétences, à doter les différentes équipes de recherche d'outils communs, performants et adaptés. Le regroupement des expertises sur un site spécifiquement conçu à cet effet permettra de renforcer l'intelligence collective et d'encourager l'innovation scientifique dans le domaine de la lutte contre le cancer.
Identifiant de la procédure : aa4186e0-d577-4c8a-ac8d-41057a95eb4a
Identifiant interne : 251112
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Informations complémentaires : Une visite collective et obligatoire sera organisée pour l'ensemble des lots, à des dates fixées par le pouvoir adjudicateur . Aucune question ne pourra être posée lors de la visite. Les opérateurs économiques souhaitant obtenir des précisions devront poser leurs questions via la plateforme Dematis, dans les délais impartis. Les dates et horaires des visites sont arrêtés en fonction des disponibilités du personnel du Centre Antoine Lacassagne et de l'exploitation du site. ⚠ Aucune autre visite ne pourra être organisée ultérieurement. Les entreprises ne s'étant pas présentées à la date convenue ne seront pas autorisées à soumissionner. Une seule visite est autorisée par société. En conséquence, une société ayant participé à la première date de visite ne pourra pas se présenter à la seconde.

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 0
Conditions du marché :
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 0

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Démolition/cloisonnement/second oeuvre
Description : Le présent document a pour objet la description des ouvrages de dépose, démolition et ouvrages de second oeuvre au stade PRO-DCE pour le projet d'aménagement d'un bâtiment destiné à abriter les activités de laboratoires d'anatomie et cytologie pathologiques et d'oncopharmacologie au Centre Antoine Lacassagne de Nice.
Identifiant interne : 251112-01

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : Prix global et forfaitaire des travaux, incluant toutes les phases
Description : 40%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité de l'approche technique du chantier
Description : 30%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité de la méthodologie
Description : 15%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Délai d'exécution des travaux proposé par le candidat
Description : 10%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité des mesures environnementales
Description : 5%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://e-marchespublics.com/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 21/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 21/07/2025 14:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Judiciaire -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Serrurerie/Menuiserie Extérieure/Vitrages Intérieurs
Description : Le présent document a pour objet la description des ouvrages de serrurerie et de menuiseries extérieures au stade PRO-DCE pour le projet d'aménagement d'un bâtiment destiné à abriter les activités de laboratoires d'anatomie et cytologie pathologiques et d'oncopharmacologie au Centre Antoine Lacassagne de Nice
Identifiant interne : 251112-02

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421150 Travaux d'installation de menuiseries non métalliques

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : Prix global et forfaitaire des travaux, incluant toutes les phases
Description : 40%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité de l'approche technique du chantier
Description : 30%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité de la méthodologie
Description : 15%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Délai d'exécution des travaux proposé par le candidat
Description : 10%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité des mesures environnementales
Description : 5%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://e-marchespublics.com/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 21/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 21/07/2025 14:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Judiciaire -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : CVC/PLB/Fluides médicaux/paillasse
Description : Le présent document a pour objet la description des ouvrages de second-oeuvre au stade APS pour le projet d'aménagement d'un bâtiment destiné à abriter les activités de laboratoires d'anatomie et cytologie pathologiques et d'oncopharmacologie au Centre Antoine Lacassagne de Nice.
Identifiant interne : 251112-03

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45330000 Travaux de plomberie

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : Prix global et forfaitaire des travaux, incluant toutes les phases
Description : 40%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité de l'approche technique du chantier
Description : 30%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité de la méthodologie
Description : 15%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Délai d'exécution des travaux proposé par le candidat
Description : 10%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité des mesures environnementales
Description : 5%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://e-marchespublics.com/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 21/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 21/07/2025 14:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Judiciaire -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : CFO/CFA/SSI
Description : Le présent document a pour objet la description des ouvrages des installations courant fort et courant faible au stade AVP pour le projet d'aménagement d'un bâtiment destiné à abriter les activités de laboratoires d'anatomie et cytologie pathologiques et d'oncopharmacologie au Centre Antoine Lacassagne de Nice.
Identifiant interne : 251112-04

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45310000 Travaux d'équipement électrique

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : Prix global et forfaitaire des travaux, incluant toutes les phases
Description : 40%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité de l'approche technique du chantier
Description : 30%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité de la méthodologie
Description : 15%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Délai d'exécution des travaux proposé par le candidat
Description : 10%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité des mesures environnementales
Description : 5%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://e-marchespublics.com/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 21/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 21/07/2025 14:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Judiciaire -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Pneumatique
Description : Le présent document a pour objet la description des installations de transport pneumatique au stade AVP pour le projet d'aménagement d'un bâtiment destiné à abriter les activités de laboratoires d'anatomie et cytologie pathologiques et d'oncopharmacologie au Centre Antoine Lacassagne de Nice. Le programme comprend la fourniture et l'installation d'un nouveau réseaux de transport pneumatique Ø160 à cartouches, de même type que celui existant sur le site ou parfaitement compatible.
Identifiant interne : 251112-05

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Autre durée : Inconnu

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : Prix global et forfaitaire des travaux, incluant toutes les phases
Description : 40%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité de l'approche technique du chantier
Description : 30%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité de la méthodologie
Description : 15%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Délai d'exécution des travaux proposé par le candidat
Description : 10%
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité des mesures environnementales
Description : 5%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://e-marchespublics.com/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 21/07/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 21/07/2025 14:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Judiciaire -

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : CENTRE ANTOINE LACASSAGNE
Numéro d’enregistrement : 78259658900013
Adresse postale : 33, avenue de Valombrose
Ville : NICE CEDEX 2
Code postal : 06189
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Adresse électronique : acheteurs@nice.unicancer.fr
Téléphone : +33 492031675
Adresse internet : https://www.unicancer.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Judiciaire
Numéro d’enregistrement : 17130111200289
Adresse postale : 3 Place du Palais de Justice
Ville : Nice
Code postal : 06000
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0000

Nom officiel : DEMATIS
Numéro d’enregistrement : 45072478600030
Ville : Paris
Code postal : 75015
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@dematis.com
Téléphone : +33 172365548
Adresse internet : www.dematis.com
Rôles de cette organisation :
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 4685a772-f49d-4cd3-8950-acf0b2204e6e - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 18/06/2025 18:10 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00401814-2025
Numéro de publication au JO S : 117/2025
Date de publication : 20/06/2025