Tomajmonostorai Ált Isk infrastrukturális fejlesz.

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-JN1-2024-00005: Tomajmonostorai Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése Meglévő főépület belső felújítása, aula kialakítása: 39,62 m2 alapterületű csoportterem falai valamint a közbenső közlekedők falai kibontásával 109,32 m2 alapterületű aula kialakítása. Tantermek és mosdók bejárati ajtajainak cseréje (16 db). 1345 m2 belső festés. Rendezvényi tér meglévő épületében oktatási helyiségcsoport kialakítása: A meglévő nyitott …

CPV: 45000000 Строителни и монтажни работи
Краен срок:
Окт. 8, 2025, 11 преди обяд
Вид на крайния срок:
Подаване на оферта
Място на изпълнение:
Tomajmonostorai Ált Isk infrastrukturális fejlesz.
Издаващ орган:
Karcagi Tankerületi Központ
Номер на наградата:
EKR001033092025

1. Vevő

1.1 Vevő

Hivatalos név : Karcagi Tankerületi Központ
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa : Regionális hatóság
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége : Oktatás

2. Eljárás

2.1 Eljárás

Cím : Tomajmonostorai Ált Isk infrastrukturális fejlesz.
Leírás : TOP_PLUSZ-3.3.3-23-JN1-2024-00005: Tomajmonostorai Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése Meglévő főépület belső felújítása, aula kialakítása: 39,62 m2 alapterületű csoportterem falai valamint a közbenső közlekedők falai kibontásával 109,32 m2 alapterületű aula kialakítása. Tantermek és mosdók bejárati ajtajainak cseréje (16 db). 1345 m2 belső festés. Rendezvényi tér meglévő épületében oktatási helyiségcsoport kialakítása: A meglévő nyitott és fedett rendezvényi tér beépítésével új tanterem (53,94 m2) és egy új foglalkoztató szoba (26,16 m2) kialakítása. Az épület meglévő tartószerkezete teljes körben alkalmas a kitöltő falazatok és szerkezetek fogadására, így az épület a tartószerkezeti vázon kívül teljes kialakítást igényel. 65,4 m2 válaszfal építése, 32,3 m2 kitöltő falazat építése, 192 m2 oldalfalvakolat készítése, 1 db hőszigetelt kémény kialakítása, 94,4 m2 látszóbordás függesztett állmennyezet szerelése, 94,4 m2 PVC burkolat fektetése, 9 db kültéri nyílászáró elhelyezése, 2 db beltéri ajtó elhelyezése, 202,8 m2 belső festés, 315,6 m2 födém hőszigetelés, 111,1 m2 homlokzati hőszigetelés, 6 db alumínium redőny felszerelése, 1 db 12 kW teljesítményű hőszivattyú beépítése Akadálymentes környezet kialakítása: 1 db akadálymentes parkoló kialakítása meglévő térburkolaton, 10,4 méter beltéri vezetősáv kialakítása, 5,4 m kültéri beton vezetősáv kialakítása, bejárat akadálymentesítése: 1,5 m hasznos szélességű, csúszásmentes burkolatú rámpa készítése, infokommunikációs akadálymentesítés: 3 db beltéri és 2 db kültéri információs tábla elhelyezése. Udvar fejlesztése, játszóeszközök telepítése: 2 db kétszemélyes lengőhinta, 2 db mérleghinta, 1 db kombinált mászóka, 2 db kültéri asztal székekkel, 3 db pad és asztal garnitúra elhelyezése kombinált mászóka: főegységek: 1 db háromszög kötélmászó, 1 db kötélmászó ív, 4 db függesztett lépegető, 1 db fémszerelvény váz, 2 db fellépő kar Játékeszközök, padok telepítése (opcionális): 1 db kis játékvár (4 db négyszögletű platform, 2 db háromszögletű platform, 2 db egyenes csúszda, 1 db kötélmászó henger, 4 db kötélhíd, 3 db függőleges kötélmászó), 1 db nagy játékvár (2 db egyenes csúszda, 1 db spirál csúszda, 3 db nyolcszögletű platform, 2 db négyzet alakú platform, 2 db nagy kupolatető, 1 db pókhálós kötélmászó ív, 2 db kötélmászó elem, 1 db mászófal, 2 db híd akadályokkal, 2 db alagút, 1 db tűzoltó létra) elhelyezése. Épület nettó alapterülete: 780,38 m2. Minőségirányítási/biztosítási feladat ajánlattevő kötelezettsége. Minőségirányítási/biztosítási szakember feladatai: többféle szakipari munkák összehangolása, alvállalkozói koordináció, különböző technológiai folyamatok minőségbiztosításának összehangolása. Biztosítja a munkafolyamatok és ellenőrzések megfelelő dokumentáltságát. Összekötő szerepet játszik a beruházó, a műszaki ellenőr és a kivitelező között a minőségi elvárások érvényesítésében. Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket is elfogad. A beszerzés tárgyának részletes adatait a műszaki leírás tartalmazza.
Eljárásazonosító : 5475db0e-0199-437f-803b-3d7a86319a89
Belső azonosító : EKR001033092025
Az eljárás típusa : Nyitott
Az eljárás gyorsított : nem

2.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák

2.1.2 A teljesítés helye

Postacím : Széchenyi utca 59.
Város : Tomajmonostora
Irányítószám : 5324
Ország alegysége (NUTS) : Jász-Nagykun-Szolnok ( HU322 )
Ország : Magyarország

2.1.4 Általános információk

További információk : 1) Ajánlatkérő a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat részletesen a közbeszerzési dokumentumokban (KD) adja meg. 2) Jelen közbeszerzés az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak. A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával. Mindennemű, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. 3) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók. 4) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor Ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni. 5) Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősitett ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. 6) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört alkalmazza. 7) Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli a felhívás értékelési szempontokra vonatkozó pontja szerint. Az értékelés módszere: 1. szempont: fordított arányosítás, 2-3. szempontok: egyenes arányosítás. Pontszám: 0-100. 8) Az EKR ( https://ekr.gov.hu ) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (http:// https://ujvilag.gov.hu/ekr ). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http:// https://ujvilag.gov.hu/ekr /tamogatas/ 9) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 10) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 11) Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdése szerint jár el. 12) ÁKSZ: dr. Fülöp Gyula (lajstromszám: 01549). 13) A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlat részét képező, nem elektronikus úton (vö.: űrlap kitöltése) megtett nyilatkozatokat aláírták- további részletek karakterkorlátra tekintettel az útmutatóban. 14) Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése. Az üzleti titokká nyilvánítás indokolása nem nyilvánítható üzleti titokká. 15) Az ajánlatban az ajánlattevőnek csatolnia kell, illetve meg kell adnia: - az árazatlan költségvetést beárazott formában csatolnia kell, excel és pdf formátumban, de önmagában az excel vagy a pdf hiánya nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét. 16) Ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozni az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról az iratminták között rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminta kitöltésével. 17) A nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozóan legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontig köteles a szerződés hatályának teljes időtartamára 130 000 000,- Ft/év és 65 000 000,- Ft/kár kártérítési limitű, általános- és szolgáltatói, építés-szerelési felelősségbiztosítás megkötésére és fenntartására. A Vállalkozó köteles a szerződés hatályba lépését követő 15 (tizenöt) napon belül, de legkésőbb a munkaterület átadásáig átadni a Megrendelő számára a biztosítási kötvényt és a feltételrendszert. A felelősségbiztosításnak a munkaterület átadásától hatályosnak kell lennie. 18) Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK a Kbt. 47. § (2) bek alapján a fordítások esetén AT általi magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az AK elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. 19) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, az ajánlatban csatolni szükséges. Amennyiben az átváltás napján nincs hivatalos árfolyam, úgy az azt követő első munkanapon irányadó adatot kell figyelembe venni. Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében az átszámítás alapját referenciák esetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyamok képezik. 20) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg, figyelemmel arra, hogy vagy többlet-támogatási igényt nyújt be a fedezet kiegészítésére az ajánlatkérő vagy pedig támogatási szerződés módosítást projekt átcsoportosítás céljából, abban az esetben, ha a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő. A szerződés hatályba lépésének feltétele a Támogatási Szerződés módosításáról szóló értesítés elektronikus kézhez vétele, az Ajánlatkérő által kért tartalommal. Felek rögzítik, hogy a szerződés hatálybalépésére legfeljebb 6, azaz hat hónap áll rendelkezésre, ezt követően Felek szabadulnak a kötelemből. Felhívjuk továbbá az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő feltételes eljárásként indítja meg. A tárgyi eljárásban az eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés csak a miniszter 2024. évi LXXIV. törvény 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre állása esetén köthetők meg, azonban amennyiben a hivatkozott rendelkezésben rögzített határidő alatt a vélemény nem érkezik meg, úgy a szerződés ennek hiányában is megköthető. 21) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ábtv. 46. § (2) bekezdésében meghatározott vagy a miniszter által a Vhr. 22 § szerint jóváhagyott tartami elemeket tartalmazó kivitelezési szerződés fog kötni nyertes ajánlattevővel. 22) A 235/2024. (VIII. 8.) Korm. rendeletnek való megfelelés: Vállalkozó köteles az alábbi feltételek betartására: a) az épület használata során képződő újrahasználható vagy hasznosítható anyagok és az élettartamuk végére ért termékek elkülönítésére kijelölt helyek kialakítása, b) az építés helyszínén képződő építési-bontási hulladék tekintetében az elkülönített gyűjtésre és az újrafeldolgozásra, újrahasználatra való előkészítésre vonatkozó követelmények meghatározása, Vállalkozó a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapján köteles az általa tett vállalások teljesülésének ellenőrizhetősége érdekében a teljesítés megkezdésének napjától számított minden hónap 5. napjáig írásbeli jelentést készíteni, amelyben rögzíti a vállalásai teljesülését, illetőleg amely tartalmazza a teljesülést igazoló kiegészítő dokumentumokat (pl.: fotódokumentáció). Megrendelő a kézhez kapott jelentéssel összefüggésben 7 napon belül hiánypótlást rendelhet el, amennyiben a jelentésből nem állapítható meg a vállalások teljesülése vagy a jelentés nem tartalmazza a teljesülést igazoló kiegészítő dokumentumokat. Amennyiben a Megrendelő 7 napon belül nem rendel el hiánypótlást az előbbiek szerinti jelentéssel összefüggésben, úgy az adott jelentés elfogadottnak tekintendő. Amennyiben a fenti határidőket a Vállalkozó maradéktalanul, igazolhatóan nem tartja be, a késedelmi kötbér mértékével megegyező mértékű kötbért köteles a Megrendelő részére fizetni addig az időpontig, ameddig a vállalások betartását nem igazolja Megrendelő részére. Az alkalmazott kötbér szabályokra megfelelően irányadóak a szerződésben foglalt kötbér szabályok mérték és jogkövetkezmény tekintetében egyaránt. 23) Nyertes ajánlattevőnek a rezsióradíj mértékét a szerződéskötéskor meg kell adnia.
Jogalap :
2014/24/EU irányelv

2.1.6 Kizárási okok

Indokok kizárásra forrása : Hirdetmény
A tisztán nemzeti kizárási okokban meghatározott kötelezettségek megsértése : A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró ok hatálya alá tartozik. Továbbá a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő̋ szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1)-(4) bek., 2.§ (1) és (4) bek., 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bek., 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során: - a Kr. 1. § (1) bek. alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, - majd a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására – az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Kr. 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9) -(11), (13)-(14) bekezd-ben foglaltakra. Az EEKD-t a Kr. 3.–7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, függetlenül attól, hogy az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Kr.13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (9) bek-e. Amennyiben a gazdasági szereplő a Kbt. Második, Harmadik és Negyedik Része szerint lefolytatott közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési eljárásban az alkalmasság igazolására jogutódlás eredményeként rendelkezésére álló olyan adatokat kíván felhasználni, amelyek felhasználására – a jogelőd gazdasági szereplő Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti bevonása nélkül – önállóan jogosult, az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a jogutód gazdasági szereplő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jogelőd szervezet nem tartozik az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok hatálya alá.

5. Rész

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0001

Cím : Tomajmonostorai Ált Isk infrastrukturális fejlesz.
Leírás : Lsd. II.1.4) pontban
Belső azonosító : EKR001033092025/1

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45000000 Építési munkák
Opciók :
A lehetőségek leírása : A jelen eljárás részeként opcionálisan megvalósításra kerül a „A” jelű opciós tevékenység: kis játékvár telepítése „B” jelű opciós tevékenység: nagy játékvár telepítése Ajánlatkérő az opcionális munkákra is ajánlatot kér, a költségvetésben foglaltak alapján. Az opcionális tételek leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza. Az opciót érintő szerződéses feltételek megegyeznek a szerződéstervezet szerinti szerződéses feltételekkel. Az opciós tétel megrendelésére az Ajánlatkérő nem köteles, a megrendelés elmaradása esetén a Vállalkozó semmilyen igényt nem érvényesíthet az Ajánlatkérővel szemben. Az ajánlattételi felhívás és az ajánlattevő ajánlata magában foglalja az opció teljeskörű kivitelezési munkáinak ellátására irányuló feladatok elvégzését, ezáltal jelen Közbeszerzés tárgya és mennyisége, (az árazatlan költségvetése) kiterjed ezen, Megrendelő mérlegelési jogkörébe tartozó döntésétől függő opcionális kivitelezési munkák teljeskörű ellátására és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátására. Ajánlatkérőként szerződő fél mérlegelési jogkörébe tartozó opció esetleges érvényesítése nem tekinthető a vállalkozói díj növekedésének. Az opcionális tételeket az ajánlatkérőként szerződő fél a teljesítés során hívja le. Amennyiben a szerződés hatálya alatt nem kerül sor az opció lehívására, annak ellenértékére a Vállalkozó nem tarthat igényt. Az opció teljesítési határideje megegyezik az alap szerződéses feladatok teljesítési határidejével. Megrendelő az opció lehívása vonatkozásában legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül értesíti a vállalkozót.

5.1.2 A teljesítés helye

Postacím : Széchenyi utca 59.
Város : Tomajmonostora
Irányítószám : 5324
Ország alegysége (NUTS) : Jász-Nagykun-Szolnok ( HU322 )
Ország : Magyarország
További információk :

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 18 Hónap

5.1.6 Általános információk

Fenntartott részvétel : A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Ajánlatra vonatkozó követelmény
Részben vagy egészben uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
Uniós alapok programja : Kohéziós Alap (CF) (2021/2027)
Az uniós alapok azonosítója : TOP_PLUSZ-3.3.3-23-JN1-2024-00005
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : nem
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek : igen
További információk : 1. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 2. A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott 18 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadatástól kezdődik. 3. II.2.5) ponthoz: 1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve, amely tartalmazza az opció ellenértékét is és az 1%-os tartalékkeretet mind a teljes nettó ár, mind az opció vonatkozásában) 2.1 Az M/2. alkalmassági követelményre bemutatott, az MV-É (építési szakterület) jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember építési szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata hónapokban kifejezve (ajánlatkérő maximum 36 hónapot vesz figyelembe, 36 hónap gyakorlat vagy ezt meghaladó gyakorlat esetén a maximális 100 pontot kapja, 0 hónap esetén 0 pontot kap) – Súlyszám: 10 2.2. Az M/2.2 alk. köv. bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlata magasépítési projektek építése során szerzett minőségirányítási és/vagy minőségbiztosítási területen (min 0, max 36 hónap) / Súlyszám: 10 Részekre bontás mellőzésének indokolása: A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés több részére történő ajánlattételt, figyelemmel arra, hogy a beruházás egy helyszínen valósul meg, továbbá az építési beruházás során elvégzendő munkarészek szerves egymáshoz kapcsolódása, a munkaterületen történő munkavégzés koordinálása, továbbá az egységes jótállási határidő biztosítása generál kivitelezés mellett biztosítható. A feladatok szakmailag és műszakilag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. Több kivitelező esetén nem lehetséges összeegyeztetni a különböző kivitelezők munkáját. Részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki ésszerűséggel. A közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás komplex, egymással szorosan összefüggő munkafolyamatokból áll, amelyek egységes projektként, egy kivitelezési ütemterv keretében valósíthatók meg hatékonyan és szakszerűen. Az eljárás műszaki tartalma – meglévő főépület belső felújítása és aula kialakítása, új tantermek és foglalkoztató helyiségek kialakítása, akadálymentesítés, valamint udvari fejlesztések és játszóeszközök telepítése – funkcionálisan és időbelileg is összefügg, ezért azok szétválasztása nem lenne ésszerű, sem gazdasági, sem műszaki szempontból. A beruházás egy egységes, működési és használatbavételi engedélyezési egységet képez. A különböző részfeladatok (pl. épületen belüli bontások és új építések, gépészeti munkák, akadálymentesítés, kültéri fejlesztések) egymásra épülnek, logikailag és fizikailag összefüggnek, és az egyes munkafázisok csak meghatározott sorrendben és koordináltan valósíthatók meg. Továbbá, a részekre bontás: - jelentős műszaki és ütemezési kockázatokat hordozna, különösen az egyes részek összehangolása, munkaterület átadása és átvétele, illetve a felelősségi körök elhatárolása tekintetében; - növelné a beruházás teljes költségét a koordinációs igények miatt (többszöri munkaterület-átadás, műszaki ellenőrzés, külön felelős műszaki vezetők, vállalkozói költségek stb.) - akadályozná a határidőn belüli megvalósítást, amely a projekt pénzügyi és fenntarthatósági keretrendszere (pl. támogatási szerződés vagy költségvetési finanszírozás) szempontjából elengedhetetlen; - ellentétes lenne a gazdaságosság és hatékonyság elvével, amelyet a Kbt. 2. § (1) bekezdése előír a közbeszerzések lefolytatása során. A Kbt. 61. § (4) bekezdése értelmében a közbeszerzéseket – különösen kis- és középvállalkozások bevonása érdekében – lehetőség szerint részekre bontva kell megvalósítani, ez azonban kizárólag akkor indokolt, ha az nem veszélyezteti a közbeszerzés műszaki vagy gazdasági koherenciáját. Jelen beruházás esetében a részekre bontás az egységes szerződés teljesítését ellehetetlenítené, az eljárás célját veszélyeztetné. Mindezekre figyelemmel a közbeszerzési eljárás részekre bontás nélküli lefolytatása indokolt, mivel az biztosítja a projekt megvalósításának szakmai, jogi és gazdasági egységét, valamint a beruházás határidőn belüli, megfelelő minőségű kivitelezését.

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Selekciós kritériumok forrásai : Hirdetmény
Kritérium : Bejegyzés egy releváns szakmai nyilvántartásba
Leírás : Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a Méptv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Igazolás mód: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek csak nyilatkoznia kell az α) szakasz kitöltésével, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásait igénybe véve kíván megfelelni, az érintett szervezetek/személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek/személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattevő jelentkezés esetén a közös ajánlattevő mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Az EEKD-t a Kr. 5-7. § alapján kell kitölteni. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja. A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult - azon adatbázisokat üzemeltető szervek kivételével, amely adatbázisok ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja. Az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdés alapján felhívott gazdasági szereplő(k)nek az alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő ebben az esetben a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot köteles igazolásként benyújtani. Az Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései is irányadóak.
Kritérium : Hivatkozások a meghatározott munkákra
Leírás : Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek csak nyilatkoznia kell az α) szakasz kitöltésével, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásait igénybe véve kíván megfelelni, az érintett szervezetek/személyekre vonatkozóan kitöltött külön formanyomtatványt kell benyújtani. Közös ajánlattevő jelentkezés esetén a közös ajánlattevő mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Az EEKD-t a Kr. 5-7. § alapján kell kitölteni. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja. A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult - azon adatbázisokat üzemeltető szervek kivételével, amely adatbázisok ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja. Az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdés alapján felhívott gazdasági szereplő(k)nek az alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: M/1. Ajánlattevő a Rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben teljesített, az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott tárgyú, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolással (a szerződést kötő másik fél által adott igazolás) köteles teljesíteni. Az igazolásnak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható. Az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia: - teljesítés ideje és helye (kezdete és befejezése, év, hó, nap formában); - a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe; - a referencia tárgya (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen); - a teljesítés mennyisége; - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Rendelet 24. § (2) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra. A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. M/1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben nem rendelkezik legalább 1 db épület bővítésére ÉS/VAGY felújítására ÉS/VAGY építésére ÉS/VAGY korszerűsítésére ÉS/VAGY átalakítására vonatkozó, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett referenciával, ahol a bővítéssel/felújítással/építéssel/korszerűsítéssel/átalakítással érintett épület bővítéssel/felújítással/építéssel/korszerűsítéssel/átalakítással érintett területe elérte a nettó 585 m2 alapterületet. A referencia több szerződéssel is teljesíthető. Ajánlatkérő 5 év alatt a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett munkálatokat érti
Kritérium : Technikusok vagy technikai szervek a munka elvégzéséhez
Leírás : Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek csak nyilatkoznia kell az α) szakasz kitöltésével, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásait igénybe véve kíván megfelelni, az érintett szervezetek/személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek/személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattevő jelentkezés esetén a közös ajánlattevő mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Az EEKD-t a Kr. 5-7. § alapján kell kitölteni. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja. A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult - azon adatbázisokat üzemeltető szervek kivételével, amely adatbázisok ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja. Az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdés alapján felhívott gazdasági szereplő(k)nek az alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: M/2. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján alkalmassági követelmény igazolásához benyújtandó iratok: - „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” - „Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek” elnevezésű EKR űrlap; - szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata (amennyiben rendelkezik vele, a kamarai nyilvántartási száma és a jogosultság megszerzésének első időpontja év/hó/nap formátumban); - Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nyilvántartásba vételéről (amennyiben kamarai nyilvántartással az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik - opcionális); - végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata (amennyiben nem rendelkezik kamarai jogosultsággal – opcionális). A Rendelet 24. § (2) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra. A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. M/2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet / VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész 2. pontjában előírt MV-É jelölésű (építési szakterület ) jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, ill képzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, ill képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik. M/2.2. legalább 1 fő minőségirányítási/minőségbiztosítási szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú iskolai végzettséggel és a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap magasépítési projektek építése során szerzett minőségirányítási és/vagy minőségbiztosítási területen szerzett szakmai tapasztalattal. A szakemberek közötti átfedés megengedett. M/.2.1 szakember esetében: Amennyiben a szakember rendelkezik kamarai regisztrációval, az ajánlatban meg kell adni a szakember regisztrációs számát, valamint a bejegyzés időpontját. Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai gyakorlatot csak egyszer veszi figyelembe. M/.2.1 szakember esetében: Amennyiben a szakember nem rendelkezik kamarai regisztrációval, abban az esetben az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a regisztrációval nem rendelkező szakember tekintetében a szerződéskötés időpontjáig gondoskodik a szakember magyarországi kamarai nyilvántartásba vételéről az M/2. pontban előírt szakterületeknek megfelelően. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötéskor köteles átadni az ajánlattevő részére a kamarai regisztrációra vonatkozó igazolásokat. Folyt: BT-75

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Leírás : 2.1 Az M/2.1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember építési szakterület szerzett többlet szakmai gyakorlata (min 0, max 36 hónap)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 10
Kritérium :
Típus : Minőség
Leírás : 2.2. Az M/2.2 alk. köv. bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlata magasépítési projektek építése során szerzett minőségirányítási és/vagy minőségbiztosítási területen (min 0, max 36 hónap)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 10
Kritérium :
Típus : Minőség
Leírás : 3. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 hónap)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 10
Kritérium :
Típus : Ár
Leírás : 1. Teljes nettó vállalkozói díj
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 70

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

A közbeszerzési dokumentumok címe : https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001033092025

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :
Elektronikus benyújtás : Kötelező
A benyújtásra használható cím : https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001033092025
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar
Elektronikus katalógus : Nem megengedett
Változatok : Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése : M/.2.1 szakember esetében: Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kamarai regisztráció, illetve annak igazolásának elmaradását az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Az ajánlatok beérkezésének határideje : 08/10/2025 11:00 +02:00
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 60 Nap
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :
Megnyitás dátuma : 08/10/2025 12:00 +02:00
További információk : Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § rendelkezéseit alkalmazza.
A szerződés feltételei :
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem
Titoktartási megállapodásra van szükség : nem
Elektronikus számlázás : Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : Bt-77 folyt: Ajánlatkérő tartalékkeretet alkalmaz, amely a teljes nettó ellenszolgáltatás 1%-a. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét, a szerződésben azonban egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíteni kell a tartalékkeret felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit, ezt a szerződés-tervezet tartalmazza. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható, feltéve, hogy a fentiekben foglaltaknak megfelel. Opció lehívása esetében az opciók ellenértéke külön-külön számlában kerülnek elszámolásra. Fizetési ütemezés: előleg 5 %, 4 részszámla és végszámla (1. részszámla: Vállalkozási díj 15%-a, 15%-os készültségi fok elérésekor; 2. részszámla: Vállalkozási díj 25%-a, 40%-os készültségi fok elérésekor, 3. részszámla: Vállalkozási díj 25%-a, 65%-os készültségi fok elérésekor, 4. részszámla: Vállalkozási díj 15%-a, 80%-os készültségi fok elérésekor, valamint végszámla: Vállalkozási díj 20%-a, teljesítés-igazolás után). Az előleg az 1. és a 2. részszámlákból kerül elszámolásra, egyenlő arányban. A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1) és (3)-(4) és (5)-(8) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdése, vagy amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. és 32., valamint 32/A §-aiban foglaltakra. A kifizetés 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, banki átutalással történik. A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény (a továbbiakban: Áfa törvény). Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a – a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított – nettó vállalkozói díj 1 %-a. A késedelmi kötbér kumulált összegének felső határa a – a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított – nettó vállalkozói díj 20 %-a. Hibás teljesítés esetén alkalmazandó késedelmi kötbér: mértéke hibás teljesítéssel érintett minden megkezdett naptári napjára vonatkozóan – a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 1 %-a. A kötbér kumulált összegének felső határa a – a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 20 %-a. A kötbéralap meghatározását a szerződéstervezet tartalmazza. Meghiúsulási kötbér: a - a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 30%-a. A meghiúsulási kötbér alapja a - a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj. Meghiúsulási kötbér a késedelmi kötbérrel együtt nem érvényesíthető. Ajánlatkérő jogosult a kötbért a vállalkozói díjból a Ptk. 6:139. § (1) bekezdése szerint visszatartani. Ajánlatkérőnek jogában áll a Kbt. 135. § (6) bekezdésének figyelembevételével az érvényesített kötbért a vállalkozói díjba beszámítani. Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől számított min 36 hónap, ajánlattevő vállalása szerint. Teljesítési biztosíték: Mértéke: nettó - a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozási díj 5%, rendelkezésre bocsátása: Kbt. 134. § (2)-(3) és (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, a teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátani, amelynek a nyertes ajánlattevő általi hiba és hiánymentes teljesítésig kell rendelkezésre állnia. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként köti ki az ajánlatkérő. Jóteljesítési biztosíték: Mértéke: nettó - a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított – vállakozási díj 5%, rendelkezésre bocsátása: Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában jótállási biztosítéknak. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként köti ki az ajánlatkérő. A szerződést megerősítő mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes előírásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok között megtalálható szerződéstervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §- ában foglaltakra tekintettel.
Pénzügyi megállapodás : Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a TOP_PLUSZ-3.3.3-23-JN1-2024-00005 számú projekt forrásából finanszírozza. Az uniós támogatás utófinanszírozású, intenzitása: 100,000000%. A tartalékkeretet ajánlatkérő saját forrásból finanszírozza. Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF. Folyt: BT.76

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : Kbt. 138. § alapján
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : DERZS TENDER Korlátolt Felelősségű Társaság
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Karcagi Tankerületi Központ
Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Karcagi Tankerületi Központ

8. Szervezetek

8.1 ORG-0001

Hivatalos név : Karcagi Tankerületi Központ
Regisztrációs szám : 15835183216
Postacím : Táncsics Mihály Körút 15
Város : Karcag
Irányítószám : 5300
Ország alegysége (NUTS) : Jász-Nagykun-Szolnok ( HU322 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Pabar Ignác Roland
Telefonszám : +36 59795270
Fax : +36 59999625
E szervezet szerepei :
Vevő
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet
Ajánlatokat feldolgozó szervezet

8.1 ORG-0002

Hivatalos név : DERZS TENDER Korlátolt Felelősségű Társaság
Regisztrációs szám : 25310715216
Postacím : Fő Út 13/A.
Város : Tiszaderzs
Irányítószám : 5243
Ország alegysége (NUTS) : Jász-Nagykun-Szolnok ( HU322 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Dr. Fülöp Gyula
Telefonszám : +36 703666404
E szervezet szerepei :
Közbeszerzési szolgáltató
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet

8.1 ORG-0003

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534_2
Postacím : Riadó u. 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 18828592
Fax : +36 18828593
E szervezet szerepei :
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1 ORG-0005

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534
Postacím : Riadó utca 5.
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
E-mail-cím : hirdetmeny@kt.hu
Telefonszám : +36 18828635
E szervezet szerepei :
TED eSender

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója : c8dde26b-5103-4516-a85e-68e048120c24 - 01
Hirdetményminta típusa : Verseny
A hirdetmény típusa : Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény megküldésének dátuma : 05/09/2025 08:33 +02:00
Hirdetmény megküldésének dátuma (az eSender rendszerben) : 03/09/2025 15:09 +02:00
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető : magyar
A hirdetmény közzétételi száma : 00585701-2025
HL S kiadás száma : 171/2025
A közzététel dátuma : 08/09/2025