Reconstruction de la station d'épuration de Saint-Fuscien et transfert des eaux usées de Sains-en-Amiénois Lot n°2 : Poste de refoulement et réseau de transfert

La présente consultation concerne la relance du lot n°2, lequel a été déclaré sans suite pour motif d'intérêt général par arrêté en date du 05 juillet 2025. Le lot 1 relatif à la reconstruction de la station d'épuration de Saint Fuscien a quant à lui été attribué le 24 juillet …

CPV: 45232423 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на помпени станции за битови отпадъчни води
Краен срок:
Септ. 22, 2025, обяд
Вид на крайния срок:
Подаване на оферта
Място на изпълнение:
Reconstruction de la station d'épuration de Saint-Fuscien et transfert des eaux usées de Sains-en-Amiénois Lot n°2 : Poste de refoulement et réseau de transfert
Издаващ орган:
Amiens Métropole
Номер на наградата:
25050_PAN

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Amiens Métropole
Activité de l’entité adjudicatrice : Activités liées à l’eau

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Reconstruction de la station d'épuration de Saint-Fuscien et transfert des eaux usées de Sains-en-Amiénois Lot n°2 : Poste de refoulement et réseau de transfert
Description : La présente consultation concerne la relance du lot n°2, lequel a été déclaré sans suite pour motif d'intérêt général par arrêté en date du 05 juillet 2025. Le lot 1 relatif à la reconstruction de la station d'épuration de Saint Fuscien a quant à lui été attribué le 24 juillet 2025
Identifiant de la procédure : 0fc6bb08-038e-43d6-a8dc-71e239a98569
Identifiant interne : 25050_PAN
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45232423 Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232423 Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Amiens Métropole -Station d'épuration de Sains en Amiénois
Ville : Saint en Amiénois
Code postal : 80680
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 950 000 Euro

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : La procédure est décomposée en deux phases distinctes : Une phase de candidature au terme de laquelle les candidats admis à présenter une offre seront sélectionnés ; Une phase d'offre au terme de laquelle le ou les attributaires seront choisis. Le présent règlement de la consultation porte sur la phase de candidature
Base juridique :
Directive 2014/25/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Reconstruction de la station d'épuration de Saint-Fuscien et transfert des eaux usées de Sains-en-Amiénois Lot n°2 : Poste de refoulement et réseau de transfert
Description : La présente consultation concerne la relance du lot n°2, lequel a été déclaré sans suite pour motif d'intérêt général par arrêté en date du 05 juillet 2025. Le lot 1 relatif à la reconstruction de la station d'épuration de Saint Fuscien a quant à lui été attribué le 24 juillet 2025
Identifiant interne : T-PF-1694990

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45232423 Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232423 Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Amiens Métropole -Station d'épuration de Sains en Amiénois
Ville : Saint en Amiénois
Code postal : 80680
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 12/01/2026
Durée : 10 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 950 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés : Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://amiens.fr/marchespublics
Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de la procédure :
Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner : 20/10/2025
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : http://amiens.fr/marchespublics
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée
Description de la garantie financière : Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une garantie financière pour en bénéficier
Date limite de réception des offres : 22/09/2025 12:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Le délai d'exécution des prestations est de 10 mois (comprenant 3 mois de préparation de chantier), il débute à compter de la date fixée par ordre de service. Les prix sont révisables.
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Montage financier : Sur ressources propres et subventions. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens
Informations relatives aux délais de recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Amiens Métropole

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : D04F8C1D-9731-F8EE-D4B26168AA49FED6
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Amiens Métropole
Numéro d’enregistrement : 64992
Adresse postale : Hotel de Ville
Ville : Amiens
Code postal : 80027
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Point de contact : Monsieur le Président
Téléphone : 0322974040
Adresse internet : http://www.amiens.fr/
Profil de l’acheteur : https://amiens.fr/marchespublics
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Amiens Métropole
Numéro d’enregistrement : D04F8C3C-05CE-1020-9A5C17C1A504D226
Adresse postale : Place de l'Hôtel de ville
Ville : amiens
Code postal : 80000
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Point de contact : Monsieur le Président
Téléphone : 0322974040
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro d’enregistrement : D04F8C4B-F836-2A20-AABE5A3763AA0EFF
Adresse postale : 14, rue Lemerchier
Ville : Amiens
Code postal : 80011
Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-amiens@juradm.fr
Téléphone : 0322336170
Télécopieur : 0322336171
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 8a84026c-b4df-4ae6-b9d2-8a4b8d94fde0 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 20/08/2025 17:10 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00549929-2025
Numéro de publication au JO S : 160/2025
Date de publication : 22/08/2025