RD7 - Remise en état OA n°10569 Joël PR 33+080 au PR33+249 - Commune de Chavanay suite aux intempéries d'octobre 2024

Installation de chantier, démolition et construction maçonnerie, fourniture et mise en oeuvre enrochement (200t), confortement en enrochement lié (100T), béton pour enrochement(45m3), matériaux 0/300 (630t),Terre végétale et engazonnement (200m2) Installation de chantier, démolition et construction maçonnerie, fourniture et mise en oeuvre enrochement (200t), confortement en enrochement lié (100T), béton pour …

CPV: 45233142 Работи по ремонт на пътища, 45252125 Работи по насипване на скални материали
Място на изпълнение:
RD7 - Remise en état OA n°10569 Joël PR 33+080 au PR33+249 - Commune de Chavanay suite aux intempéries d'octobre 2024
Издаващ орган:
Département de la Loire
Номер на наградата:
25AT-DAJCP-2247-L

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Département de la Loire
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : RD7 - Remise en état OA n°10569 Joël PR 33+080 au PR33+249 - Commune de Chavanay suite aux intempéries d'octobre 2024
Description : Installation de chantier, démolition et construction maçonnerie, fourniture et mise en oeuvre enrochement (200t), confortement en enrochement lié (100T), béton pour enrochement(45m3), matériaux 0/300 (630t),Terre végétale et engazonnement (200m2)
Identifiant de la procédure : 35a54cca-f12b-491e-9011-2ab6b6bc1b96
Identifiant interne : 25AT-DAJCP-2247-L
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233142 Travaux de réparation de routes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45252125 Travaux d'enrochement

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Délai d'exécution global de 3 mois dont 1 mois de préparation et 2 mois de travaux
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : RD7 - Remise en état OA n°10569 Joël PR 33+080 au PR33+249 - Commune de Chavanay suite aux intempéries d'octobre 2024
Description : Installation de chantier, démolition et construction maçonnerie, fourniture et mise en oeuvre enrochement (200t), confortement en enrochement lié (100T), béton pour enrochement(45m3), matériaux 0/300 (630t),Terre végétale et engazonnement (200m2)
Identifiant interne : T-PA-57377

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233142 Travaux de réparation de routes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45252125 Travaux d'enrochement

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : Délai, noté sur 20 points
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique, notée sur 20 points
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15
Critère :
Type : Coût
Description : Prix, noté sur 20 points
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 55

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Département de la Loire

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 95 778,25 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : MONTAGNIER TP/Co-Traitant RIVORY
Offre :
Identifiant de l’offre : TEN-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000
Valeur de l'offre : 95 778,25 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2025-0545
Titre : Rd7 - Remise en état Oa n°10569 Joël Pr 33+080 au Pr33+249 - Commune de Chavanay suite aux intempéries d'octobre 2024
Date de conclusion du marché : 02/07/2025

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : 59BA5FC0-FF3D-F445-EFE166CEDA1AB19E
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Département de la Loire
Numéro d’enregistrement : 1
Adresse postale : Hôtel du département 2 rue Charles de Gaulle
Ville : Saint-Etienne
Code postal : 42022
Subdivision pays (NUTS) : Loire ( FRK25 )
Pays : France
Point de contact : le Président
Adresse électronique : retraitmarche@cg42.fr
Téléphone : 0477484059
Adresse internet : http://www.loire.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d’enregistrement : 59BA5FE6-E252-68D0-5678D6091619F286
Adresse postale : 184, rue Duguesclin
Ville : Lyon
Code postal : 69433
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Téléphone : 0478141010
Télécopieur : 0478141065
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Département de la Loire
Numéro d’enregistrement : 59BA5FF8-92DF-29DD-EC25BE370DE70D83
Adresse postale : Pôle Ressources - Direction des affaires juridiques et de la commande publique 2 rue Charles de Gaulle
Ville : Saint-Etienne
Code postal : 42022
Subdivision pays (NUTS) : Loire ( FRK25 )
Pays : France
Point de contact : --> demander à consulter par téléphone un juriste du Service de la commande publique
Adresse électronique : commande-publique@loire.fr
Téléphone : 0477484320
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0005

Nom officiel : MONTAGNIER TP/Co-Traitant RIVORY
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 57377-1-0-1
Adresse postale : 13 Rue De L''Europe
Ville : Pelussin
Code postal : 42410
Subdivision pays (NUTS) : Loire ( FRK25 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0000

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : a93ffd46-3911-4a0b-83b0-31abde342ed8 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 04/07/2025 16:10 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00441255-2025
Numéro de publication au JO S : 128/2025
Date de publication : 08/07/2025