PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SINGOLO LOTTO, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO DI ASM VOGHERA S.P.A. DURATA: 36 MESI , CON EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI 6 MESI

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SINGOLO LOTTO, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO DI ASM VOGHERA S.P.A. DURATA: 36 MESI , CON EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI …

CPV: 45240000 Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения
Краен срок:
Май 19, 2025, 6 след обяд
Вид на крайния срок:
Подаване на оферта
Място на изпълнение:
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SINGOLO LOTTO, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO DI ASM VOGHERA S.P.A. DURATA: 36 MESI , CON EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI 6 MESI
Издаващ орган:
ASM Voghera S.p.A.
Номер на наградата:

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : ASM Voghera S.p.A.
Forma giuridica del committente : Organismo di diritto pubblico
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Attività dell'ente aggiudicatore : Attività connesse alla fornitura di acqua

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SINGOLO LOTTO, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO DI ASM VOGHERA S.P.A. DURATA: 36 MESI , CON EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI 6 MESI
Descrizione : PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SINGOLO LOTTO, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO DI ASM VOGHERA S.P.A. DURATA: 36 MESI , CON EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI 6 MESI
Identificativo della procedura : 3d93db7f-3609-4c58-9a5a-1813240d0a6a
Tipo di procedura : Aperta
La procedura è accelerata : no
Giustificazione della procedura accelerata :
Caratteristiche principali della procedura :

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45240000 Lavori di costruzione per opere idrauliche

2.1.2 Luogo di esecuzione

Località : VOGHERA (PV)
Suddivisione del paese (NUTS) : Pavia ( ITC48 )
Paese : Italia

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 3 895 000,01 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica :
Direttiva 2014/25/UE

2.1.5 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Numero massimo di lotti per i quali un offerente può presentare offerte : 4
Condizioni contrattuali :
Numero massimo di lotti per i quali può essere aggiudicato un appalto a un offerente : 1

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO NEL COMUNE DI VOGHERA E LIMITROFI, COME ELENCATI NEL DISCIPLINARE DI GARA
Descrizione : MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO NEL COMUNE DI VOGHERA E LIMITROFI, COME ELENCATI NEL DISCIPLINARE DI GARA

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45240000 Lavori di costruzione per opere idrauliche
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : EVENTUALE PROROGA 6 MESI ED ESERCIZIO DEL QUINTO D'OBBLIGO

5.1.2 Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS) : Pavia ( ITC48 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari :

5.1.3 Durata stimata

Durata : 36 Mese

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 0

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 1 571 666,67 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no
L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI) : sì

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.1 Eventuali proposte migliorative e/o integrative
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 30
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.2 Metodologie tecnico operative adottate secondo il principio DNSH
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 12
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.3 Struttura logistica e operativa nelle vicinanze della zona dei lotti di espletamento del servizio
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 12
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.4 Organico dell' Impresa e numero, mansioni e titoli professionali degli addetti al servizio e degli incaricati al controllo qualità e sicurezza
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 8
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.5 Sistemi e misure di sicurezza adottate, previsti dalla normativa vigente
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 4
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.6 Procedure per l'applicazione di misure correttive in caso di malfunzionamenti
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 4
Criterio :
Tipo : Prezzo
Nome :
Descrizione : BUSTA ECONOMICA
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 30
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.11 Documenti di gara

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Consentita
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Descrizione della garanzia finanziaria : fideiussione o altre forme come da disciplinare di gara
Termine per il ricevimento delle offerte : 19/05/2025 18:00 +02:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 180 Giorno
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte :
Data di apertura : 21/05/2025
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto : come indicato nella documentazione di gara
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì
Accordo finanziario : Vedi documentazione di gara

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Accordo quadro, senza riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti : 4
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale Amministrativo della Lombardia -
Informazioni sui termini per il riesame : come da disciplinare di gara
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : ASM Voghera S.p.A. -
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso : Tribunale Amministrativo della Lombardia -
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : ASM Voghera S.p.A. -

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0002

Titolo : MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO NEL COMUNE DI CASEI GEROLA E LIMITROFI, COME ELENCATI NEL DISCIPLINARE DI GARA
Descrizione : MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO NEL COMUNE DI CASEI GEROLA E LIMITROFI, COME ELENCATI NEL DISCIPLINARE DI GARA

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45240000 Lavori di costruzione per opere idrauliche
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : EVENTUALE PROROGA 6 MESI ED ESERCIZIO DEL QUINTO D'OBBLIGO

5.1.2 Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS) : Pavia ( ITC48 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari :

5.1.3 Durata stimata

Durata : 36 Mese

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 0

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 751 666,67 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.1 Eventuali proposte migliorative e/o integrative
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 30
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.2 Metodologie tecnico operative adottate secondo il principio DNSH
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 12
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.3 Struttura logistica e operativa nelle vicinanze della zona dei lotti di espletamento del servizio
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 12
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.4 Organico dell' Impresa e numero, mansioni e titoli professionali degli addetti al servizio e degli incaricati al controllo qualità e sicurezza
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 8
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.5 Sistemi e misure di sicurezza adottate, previsti dalla normativa vigente
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 4
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.6 Procedure per l'applicazione di misure correttive in caso di malfunzionamenti
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 4
Criterio :
Tipo : Prezzo
Nome :
Descrizione : BUSTA ECONOMICA
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 30
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.11 Documenti di gara

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Consentita
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Descrizione della garanzia finanziaria : fideiussione o altro, come indicato nel disciplinare di gara
Termine per il ricevimento delle offerte : 19/05/2025 18:00 +02:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 180 Giorno
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto : come da documentazione di gara
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì
Accordo finanziario : Vedi documentazione di gara

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Accordo quadro, senza riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti : 4
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale Amministrativo della Lombardia -
Informazioni sui termini per il riesame : come da disciplinare di gara
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : ASM Voghera S.p.A. -
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso : Tribunale Amministrativo della Lombardia -
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : ASM Voghera S.p.A. -

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0003

Titolo : MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO NEL COMUNE DI RIVANAZZANO TERME E LIMITROFI, COME ELENCATI NEL DISCIPLINARE DI GARA
Descrizione : MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO NEL COMUNE DI RIVANAZZANO TERME E LIMITROFI, COME ELENCATI NEL DISCIPLINARE DI GARA

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45240000 Lavori di costruzione per opere idrauliche
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : EVENTUALE PROROGA 6 MESI ED ESERCIZIO DEL QUINTO D'OBBLIGO

5.1.2 Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS) : Pavia ( ITC48 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari :

5.1.3 Durata stimata

Durata : 36 Mese

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 0

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 820 000 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.1 Eventuali proposte migliorative e/o integrative
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 30
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.2 Metodologie tecnico operative adottate secondo il principio DNSH
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 12
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.3 Struttura logistica e operativa nelle vicinanze della zona dei lotti di espletamento del servizio
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 12
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.4 Organico dell' Impresa e numero, mansioni e titoli professionali degli addetti al servizio e degli incaricati al controllo qualità e sicurezza
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 8
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.5 Sistemi e misure di sicurezza adottate, previsti dalla normativa vigente
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 4
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.6 Procedure per l'applicazione di misure correttive in caso di malfunzionamenti
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 4
Criterio :
Tipo : Prezzo
Nome :
Descrizione : BUSTA ECONOMICA
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 30
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.11 Documenti di gara

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Consentita
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Descrizione della garanzia finanziaria : fideiussione o altro, come indicato nel disciplinare di gara
Termine per il ricevimento delle offerte : 19/05/2025 18:00 +02:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 180 Giorno
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto : come indicato nella documnetazione di gara
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì
Accordo finanziario : Vedi documentazione di gara

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Accordo quadro, senza riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti : 4
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale Amministrativo della Lombardia -
Informazioni sui termini per il riesame : come indicato nel disciplinare di gara
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : ASM Voghera S.p.A. -
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso : Tribunale Amministrativo della Lombardia -
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : ASM Voghera S.p.A. -

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0004

Titolo : MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO NEL COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA E LIMITROFI, COME ELENCATI NEL DISCIPLINARE DI GARA
Descrizione : MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO NEL COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA E LIMITROFI, COME ELENCATI NEL DISCIPLINARE DI GARA

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Lavori
Classificazione principale ( cpv ): 45240000 Lavori di costruzione per opere idrauliche
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : EVENTUALE PROROGA 6 MESI ED ESERCIZIO DEL QUINTO D'OBBLIGO

5.1.2 Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS) : Pavia ( ITC48 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari :

5.1.3 Durata stimata

Durata : 36 Mese

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi : 0

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 751 666,67 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.1 Eventuali proposte migliorative e/o integrative
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 30
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.2 Metodologie tecnico operative adottate secondo il principio DNSH
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 12
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.3 Struttura logistica e operativa nelle vicinanze della zona dei lotti di espletamento del servizio
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 12
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.4 Organico dell' Impresa e numero, mansioni e titoli professionali degli addetti al servizio e degli incaricati al controllo qualità e sicurezza
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 8
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.5 Sistemi e misure di sicurezza adottate, previsti dalla normativa vigente
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 4
Criterio :
Tipo : Qualità
Nome :
Descrizione : T.6 Procedure per l'applicazione di misure correttive in caso di malfunzionamenti
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 4
Criterio :
Tipo : Prezzo
Nome :
Descrizione : BUSTA ECONOMICA
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 30
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri :
Giustificazione della mancata indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione :

5.1.11 Documenti di gara

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Consentita
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Descrizione della garanzia finanziaria : fideiussione o altro, come indicato nel disciplinare di gara
Termine per il ricevimento delle offerte : 19/05/2025 18:00 +02:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 180 Giorno
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto : come indicato nella documentazione di gara
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì
Accordo finanziario : Vedi documentazione di gara

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Accordo quadro, senza riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti : 4
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : Tribunale Amministrativo della Lombardia -
Informazioni sui termini per il riesame : come indicato nel disciplinare di gara
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : ASM Voghera S.p.A. -
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso : Tribunale Amministrativo della Lombardia -
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : ASM Voghera S.p.A. -

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : ASM Voghera S.p.A.
Numero di registrazione : 01429910183
Indirizzo postale : Via Pozzoni n. 2
Località : VOGHERA (PV)
Codice postale : 27058
Suddivisione del paese (NUTS) : Pavia ( ITC48 )
Paese : Italia
Telefono : 03833351
Fax : 0383365788
Indirizzo internet : www.asmvoghera.it
Ruoli di questa organizzazione :
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : Tribunale Amministrativo della Lombardia
Numero di registrazione : 97024970150
Indirizzo postale : Via Filippo Corridoni n. 39
Località : MILANO (MI)
Codice postale : 20100
Suddivisione del paese (NUTS) : Milano ( ITC4C )
Paese : Italia
Telefono : 02 76053201
Fax : 02 76053201
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso
Informazioni sull'avviso
Identificativo/versione dell'avviso : cfa41ff0-505d-43c5-8873-2cb10b528f33 - 01
Tipo di formulario : Gara
Tipo di avviso : Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 16/04/2025 11:51 +02:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano
Numero di pubblicazione dell'avviso : 00253753-2025
Numero dell'edizione della GU S : 76/2025
Data di pubblicazione : 17/04/2025