evergabe.com

Neubau Gymnasium Herrsching, Gerüstbauarbeiten

Für den Neubau Gymnasium Herrsching werden Gerüstbauarbeiten benötigt. Für den schlussendlichen Werkerfolg ist eine zusätzliche Leistung in Form von Raumgerüsten erforderlich. Für den Neubau Gymnasium Herrsching werden Gerüstbauarbeiten benötigt. Durch Änderungen im Bauablauf ergeben sich zusätzliche Rüstzeiten.

CPV: 45262100 Работи по монтаж на скеле

Място на изпълнение:

Neubau Gymnasium Herrsching, Gerüstbauarbeiten

Издаващ орган:

Landratsamt Starnberg

Номер на наградата:

NGH_EU_18/23

1. Beschaffer

1.1 Beschaffer

Offizielle Bezeichnung : Landratsamt Starnberg

2. Verfahren

2.1 Verfahren

Titel : Neubau Gymnasium Herrsching, Gerüstbauarbeiten

Beschreibung : Für den Neubau Gymnasium Herrsching werden Gerüstbauarbeiten benötigt. Für den schlussendlichen Werkerfolg ist eine zusätzliche Leistung in Form von Raumgerüsten erforderlich.

Kennung des Verfahrens : a7471471-2f3a-46a5-889b-94c368590e59

2.1.1 Zweck

Art des Auftrags : Bauleistung

Haupteinstufung ( cpv ): 45262100 Gerüstarbeiten

2.1.2 Erfüllungsort

Stadt : Herrsching am Ammersee

Postleitzahl : 82211

Land, Gliederung (NUTS) : Starnberg ( DE21L )

Land : Deutschland

2.1.4 Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage :

Richtlinie 2014/24/EU

vgv -

5. Los

5.1 Technische ID des Loses : LOT-0000

Titel : Neubau Gymnasium Herrsching, Gerüstbauarbeiten

Beschreibung : Für den Neubau Gymnasium Herrsching werden Gerüstbauarbeiten benötigt. Durch Änderungen im Bauablauf ergeben sich zusätzliche Rüstzeiten.

Interne Kennung : NGH_EU_18/23

5.1.1 Zweck

Art des Auftrags : Bauleistung

Haupteinstufung ( cpv ): 45262100 Gerüstarbeiten

5.1.2 Erfüllungsort

Stadt : Herrsching am Ammersee

Postleitzahl : 82211

Land, Gliederung (NUTS) : Starnberg ( DE21L )

Land : Deutschland

Zusätzliche Informationen :

5.1.7 Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe : Keine strategische Beschaffung

5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle : Vergabekammer Südbayern, Regierung von Oberbayern

6. Ergebnisse

6.1 Ergebnis, Los-– Kennung : LOT-0000

6.1.2 Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner :

Offizielle Bezeichnung : Söll Gerüstbau GmbH

Angebot :

Kennung des Angebots : NGH_EU_18/23_1

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen : LOT-0000

Wert der Ausschreibung : 7 033,38 Euro

Informationen zum Auftrag :

Kennung des Auftrags : NGH_EU_18/23

Datum des Vertragsabschlusses : 19/07/2022

7. Änderung

7.1 Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung : 330184-2023

Identifikator des geänderten Vertrags : CON-0000

Grund für die Änderung : Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung : Die Leistung übersteigt nicht 50% der Hauptauftragssumme. Für den schlussendlichen Werkerfolg ist eine zusätzliche Leistung in Form von Raumgerüsten erforderlich. Diese sind notwendig damit im Deckenbereich alle restlichen Arbeiten vollendet werden können. Ein Wechsel des Auftragnehmers kann aus wirtschaftlichen Gründen nicht erfolgen und wären mit erheblichen Zusatzkosten verbunden. Denn bei einem Wechsel des Auftragnehmers wäre der Werkerfolg bzw. die Teilinbetriebnahme des Gymnasium Herrsching im September gefährdet. Somit wäre ein Wechsel des Auftragnehmers mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden und würde aufgrund der engen Zeitschiene mit beträchtlichen Zusatzkosten sowie Folgekosten einhergehen. Aus technischer Sicht ist dem vorhandenen Gerüstbauer die Lage auf der Baustelle klar und lässt die Einhaltung der terminlichen Schiene erwarten. Ein Zuwarten mit darauffolgendem Vergabeverfahren und dem Stillstand bei anderen Gewerken ist ein Wechsel des Auftragnehmers nicht wirtschaftlich. Der Gesamtcharakter des Auftrages hat sich nicht geändert, es handelt sich immer noch Gerüstbauarbeiten. Die Änderung erfolgt gemäß § 132 Abs. 2 Nr. 2 GWB

7.1.1 Änderung