Hidak karbantartása 2025-2026

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe, üzemeltetésébe 6459 db híd tartozik. Az elmúlt 3 év tényleges híd- és áteresz karbantartási munkák alapján várhatóan évente körülbelül 70 eseti megrendelőt fog az Ajánlatkérő kiküldeni. Az eseti megrendelésekben a szőnyegdilatációs szerkezet beépítésére és/vagy teljes/részleges cseréjére vonatkozó várható minimális beavatkozási hossz 20 méter. Az …

CPV: 45221000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на мостове, виадукти, тунели и подлези
Място на изпълнение:
Hidak karbantartása 2025-2026
Издаващ орган:
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Номер на наградата:
EKR000053352025

1. Vevő

1.1 Vevő

Hivatalos név : Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa : Közjogi intézmény
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége : Általános közszolgáltatások

2. Eljárás

2.1 Eljárás

Cím : Hidak karbantartása 2025-2026
Leírás : A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe, üzemeltetésébe 6459 db híd tartozik. Az elmúlt 3 év tényleges híd- és áteresz karbantartási munkák alapján várhatóan évente körülbelül 70 eseti megrendelőt fog az Ajánlatkérő kiküldeni. Az eseti megrendelésekben a szőnyegdilatációs szerkezet beépítésére és/vagy teljes/részleges cseréjére vonatkozó várható minimális beavatkozási hossz 20 méter. Az eseti megrendelésekben a gumiprofilos dilatációs szerkezet beépítésére és/vagy teljes/részleges cseréjére vonatkozó várható minimális beavatkozási hossz 15 méter. Vállalkozási keretszerződés alapján – a műszaki leírásban (műszaki specifikáció) és annak tételjegyzékében részletezett – javítási munkák elvégzése eseti megrendelések szerint, az ajánlatkérő üzemeltetésében, illetve a későbbiekben üzemeltetésébe, feladatkörébe kerülő hidak, és átereszek alépítményén, felszerkezetén, hídtartozékain, szigetelés és burkolatrendszerén, vízelvezető rendszerén, dilatációs szerkezetén, korrózióvédelmi bevonatain, azok esetleges teljes körű, vagy kisebb meghibásodásai, sérülései esetén, az ajánlatkérő írásbeli bejelentése alapján, az eseti megrendelésekben megadott hidak, átereszek helyén. Az elvégzendő, nagyobb részben kis értékű, egyedi munkák megrendelésére legfeljebb nettó 2 000 000 000 HUF , azaz nettó Kettőmilliárd Forint keretösszegig kerül sor a ténylegesen jelentkező beszerzési igények (eseti megrendelések) függvényében. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ban történő lehívására vállal kötelezettséget, az ezen felüli mérték tekintetében kiköti, hogy annak lehívására nem köteles. Az egyes konkrétan elvégzendő munkák tételenkénti mennyiségeit, egyedi műszaki, forgalomterelési, kivitelezési elvárásait Ajánlatkérő az eseti megrendelésekben adja meg. Az egyes eseti megrendelésekben szereplő munkák elvégzésének határideje a műszaki leírásban, illetve a szerződéstervezet IV.2. pontjában foglaltak szerint kerül meghatározásra, attól függően, hogy ajánlatkérő (megrendelő) az adott munkákat a műszaki leírásban szereplő 4 kategória közül melyikbe sorolja. Ajánlatkérő egy eseti megrendelésen és egy kategórián belül, technológiai és műszaki szempontból is reális részhatáridőket is megszabhat (pl. téli időszakban történő járműütközés esetén a korlát helyreállítására és a hídszegély korrózióvédelmi bevonatának javítására). Összetett (több kategória szerint minősülő) eseti megrendelés esetén ajánlatkérő az egyes kategóriáknak megfelelő határidőt kombináltan is előírhat. A részletes műszaki információkat a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.
Eljárásazonosító : c727d41b-7123-4672-ad1f-67452dead813
Előző hirdetmény : 138598-2025
Belső azonosító : EKR000053352025
Az eljárás típusa : Nyitott

2.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45221000 Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése

2.1.2 A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS) : Extra-Regio NUTS 3 ( HUZZZ )
Ország : Magyarország
További információk : Kiegészítés a teljesítés helyére vonatkozó információhoz: az ország teljes területe

2.1.4 Általános információk

További információk : 1. További információk részletesen a közbeszerzési dokumentációban (KD) 2. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik. 3. A KD az EKR rendszerben érhető el. 4. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza. 5. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 41/A. § és 57. § (1) bek. b) pontja, 69. § (11a) bek. 6. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét. 7. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 8. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek. 9. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött. 10. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 11. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §. 12. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít. 13. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni. At-nek a 2.1. és 2.2. értékelési részszempont vonatkozásában, amennyiben ajánlattevő 0 értéknél nagyobb ”többlet” szakmai tapasztalatot ajánl meg, úgy az ajánlathoz csatolni kell a Nyilatkozat összeállítóban lévő ajánlattevői nyilatkozatot (elektronikus űrlap, kötelezően benyújtandó), melyben fel kell tüntetni a szakemberek teljes nevét. 14. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintát vagy meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot. 15. Ajánlatkérő az eljárásban a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 251-257§-ainak betartásával jár el. Ennek megfelelően az eljárás Kbt. 53.§ (5) bekezdés szerinti feltételes eljárásként kerül megindításra, és a feltétel a 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre állása. 16. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő. AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.) 17. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak. 18. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást. 19. Felelősségbiztosítás: szerződéstervezetben rögzített. 20. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdés szerinti bírálatot. 21. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833 /2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. 22. FAKSZ: dr. Kovács Krisztián (00534)
Jogalap :
2014/24/EU irányelv

5. Rész

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0001

Cím : Hidak karbantartása 2025-2026
Leírás : A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe, üzemeltetésébe 6459 db híd tartozik. Az elmúlt 3 év tényleges híd- és áteresz karbantartási munkák alapján várhatóan évente körülbelül 70 eseti megrendelőt fog az Ajánlatkérő kiküldeni. Az eseti megrendelésekben a szőnyegdilatációs szerkezet beépítésére és/vagy teljes/részleges cseréjére vonatkozó várható minimális beavatkozási hossz 20 méter. Az eseti megrendelésekben a gumiprofilos dilatációs szerkezet beépítésére és/vagy teljes/részleges cseréjére vonatkozó várható minimális beavatkozási hossz 15 méter. Vállalkozási keretszerződés alapján – a műszaki leírásban (műszaki specifikáció) és annak tételjegyzékében részletezett – javítási munkák elvégzése eseti megrendelések szerint, az ajánlatkérő üzemeltetésében, illetve a későbbiekben üzemeltetésébe és feladatkörébe kerülő hidak, és átereszek alépítményén, felszerkezetén, hídtartozékain, szigetelés és burkolatrendszerén, vízelvezető rendszerén, dilatációs szerkezetén, korrózióvédelmi bevonatain, azok esetleges teljes körű, vagy kisebb meghibásodásai, sérülései esetén, az ajánlatkérő írásbeli bejelentése alapján, az eseti megrendelésekben megadott hidak, átereszek helyén. Az elvégzendő, nagyobb részben kis értékű, egyedi munkák megrendelésére legfeljebb nettó 2 000 000 000 HUF , azaz nettó Kettőmilliárd Forint keretösszegig kerül sor a ténylegesen jelentkező beszerzési igények (eseti megrendelések) függvényében. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ban történő lehívására vállal kötelezettséget, az ezen felüli mérték tekintetében kiköti, hogy annak lehívására nem köteles. Az egyes konkrétan elvégzendő munkák tételenkénti mennyiségeit, egyedi műszaki, forgalomterelési, kivitelezési elvárásait Ajánlatkérő az eseti megrendelésekben adja meg. Az egyes eseti megrendelésekben szereplő munkák elvégzésének határideje a műszaki leírásban, illetve a szerződéstervezet IV.2. pontjában foglaltak szerint kerül meghatározásra, attól függően, hogy ajánlatkérő (megrendelő) az adott munkákat a műszaki leírásban szereplő 4 kategória közül melyikbe sorolja. Ajánlatkérő egy eseti megrendelésen és egy kategórián belül, technológiai és műszaki szempontból is reális részhatáridőket is megszabhat (pl. téli időszakban történő járműütközés esetén a korlát helyreállítására és a hídszegély korrózióvédelmi bevonatának javítására). Összetett (több kategória szerint minősülő) eseti megrendelés esetén ajánlatkérő az egyes kategóriáknak megfelelő határidőt kombináltan is előírhat. A részletes műszaki információkat a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.
Belső azonosító : EKR000053352025/1

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás
Fő osztályozás ( cpv ): 45221000 Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése

5.1.2 A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS) : Extra-Regio NUTS 3 ( HUZZZ )
Ország : Magyarország
További információk : Kiegészítés a teljesítés helyére vonatkozó információhoz: az ország teljes területe

5.1.3 Becsült időtartam

Időtartam : 12 Hónap

5.1.4 Megújítás

A megújítások maximális száma : 1
További információk a megújításról : Megrendelő a Szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapig vagy – ha az hamarabb következik be, úgy – a keretösszeg kimerüléséig jogosult eseti megrendelést küldeni Vállalkozó számára. Megrendelő a Vállalkozó részére megküldött egyoldalú jognyilatkozattal meghosszabbíthatja a szerződést a keretösszeg kimerítéséig, de legfeljebb a szerződés hatálybalépéstől számított 12. hónap utolsó napjától számított 12. hónap utolsó napjáig.

5.1.6 Általános információk

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : igen
További információk : Kiegészítés az értékelési szemponthoz : Ajánlatkérő az első számú minőségi értékelési szempontban jelölt M2. alkalmassági követelmény szerinti szakemberek szakmai többlettapasztalata alatt az M.2. műszaki-szakmai alkalmasságban jelölt szakemberek szakmai többlettapasztalatát érti. Értékelési szempontra azok a szakemberek jelölhetők, aki az M2. alkalmassági követelménynek való megfelelés céljából jelölésre kerültek az ajánlatban. Ajánlatkérő az eljárásban a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 251-257§-ainak betartásával jár el. Ennek megfelelően az eljárás Kbt. 53.§ (5) bekezdés szerinti feltételes eljárásként kerül megindításra, és a feltétel a 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre állása.

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :
Típus : Minőség
Leírás : A teljesítésben részt vevő személyi állomány: M/2. szerinti szakemberek együttesen rendelkeznek az alkalmassági követelményen felül értékelt szakmai tapasztalattal (40-40 db, max. 80 db)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 15
Kritérium :
Típus : Minőség
Leírás : M/2. szerinti szakemberek legalább egyike rendelkezik gépjármű által használt közúti híd felújítás során min. 10 m hosszú szőnyegdilatációs szerkezet beépítésre és/vagy teljes/részleges cserére vonatkozó szakmai tapasztalattal (igen/nem)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 5
Kritérium :
Típus : Minőség
Leírás : M/2. szerinti szakemberek legalább egyike rendelkezik gépjármű által használt közúti híd felújítás során egy vagy több gumiprofilos dilatációs szerk. beépítésére/teljes/részleges cseréjére vonatkozó szakmai tapasztalattal (igen/nem)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 5
Kritérium :
Típus : Minőség
Leírás : M/2. szerinti szakemberek legalább egyike rendelkezik gépjármű által használt közúti híd felújítás során min. 10 m hosszú egy vagy több gumiprofilos dilatációs szerkezet beépítésre és/vagy teljes/részleges cserére vonatkozó szakmai tapasztalattal (igen/ne
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 5
Kritérium :
Típus : Ár
Leírás : Egyösszegű összehasonlító vállalkozói díj (nettó HUF)
Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)
Értékelési szempont száma : 70

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Eredmények

Az értesítésben odaítélt összes szerződés értéke : 2 000 000 000 Forint

6.1 Eredmény – részazonosító : LOT-0001

Legalább egy nyertes kiválasztására sor került.

6.1.2 Információk a nyertesekről

Nyertes :
Hivatalos név : HÍDÉPSZOLG Híd- és Mélyépítési Mérnöki Tanácsadó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlat :
Ajánlat azonosítója : EKR000053352025/8973
A rész vagy a részcsoport azonosítója : LOT-0001
Ajánlat értéke : 2 000 000 000 Forint
Az ajánlatot rangsorolták : igen
Helyezés a nyertesek listáján : 1
Alvállalkozás : Igen
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert : igen
Az alvállalkozás értéke : 700 000 000 Forint
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert : igen
Az alvállalkozás százalékos aránya : 35
Leírás : acélszerkezetek gyártása;híd-és útfelújítási munkák
A szerződésre vonatkozó információk :
A szerződés azonosítója : 1
Cím : Hidak karbantartása 2025-2026
A nyertes kiválasztásának időpontja : 03/06/2025
A szerződés megkötésének időpontja : 10/07/2025

6.1.3 Nem nyertes ajánlattevők :

Ajánlattevő :
Hivatalos név : Híd-Tám Hídépítési Fővállalkozó, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

6.1.4 Statisztikai információk

Az ajánlatkérő szervezethez beérkezett felülvizsgálati kérelmek összefoglalása :
A panaszosok száma : 0
Beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések :
A benyújtott beadványok típusa : Részvételi jelentkezések
A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma : 0
A benyújtott beadványok típusa : Ajánlatok
A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma : 2
A benyújtott beadványok típusa : Elektronikusan benyújtott ajánlatok
A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma : 2
A benyújtott beadványok típusa : Mikrovállalkozások ajánlatai
A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma : 1
A benyújtott beadványok típusa : Kisvállalkozások ajánlatai
A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma : 1
A benyújtott beadványok típusa : Középvállalkozások ajánlatai
A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma : 0
A benyújtott beadványok típusa : Mikro-, kis- vagy középvállalkozások ajánlatai
A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma : 2
A benyújtott beadványok típusa : A vevőétől eltérő EGT-országban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai
A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma : 0
A benyújtott beadványok típusa : Az EGT-n kívüli országokban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai
A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma : 0
A benyújtott beadványok típusa : Ellenőrzött és nem elfogadható ajánlatok
A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma : 0
A benyújtott beadványok típusa : Ellenőrzött és nem elfogadható ajánlatok az abnormálisan alacsony ár vagy költség miatt
A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma : 0
A benyújtott beadványok típusa : Olyan ajánlatok, amelyekkel kapcsolatban még nem ellenőrizték, hogy elfogadhatók-e vagy nem
A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma : 0

8. Szervezetek

8.1 ORG-0005

Hivatalos név : Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Regisztrációs szám : 14605749244
Postacím : Fényes Elek Utca 7-13.
Város : Budapest
Irányítószám : 1024
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Csikós Csaba
Telefonszám : +36 306452480
Fax : +36 15111891
E szervezet szerepei :
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet

8.1 ORG-0006

Hivatalos név : MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Regisztrációs szám : 14130179244
Postacím : Dévai Utca 23.
Város : Budapest
Irányítószám : 1134
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Kapcsolattartó pont : Jámbor Tímea
Telefonszám : +36 300728673
Fax : +36 15111891
E szervezet szerepei :
Közbeszerzési szolgáltató

8.1 ORG-0008

Hivatalos név : HÍDÉPSZOLG Híd- és Mélyépítési Mérnöki Tanácsadó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
A gazdasági szereplő mérete : Mikrovállalkozás
Regisztrációs szám : 13863182243
Postacím : Tóberek Utca 3. B ép. 105.
Város : Budapest
Irányítószám : 1112
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 303435698
E szervezet szerepei :
Ajánlattevő
E tételek nyertese : LOT-0001
A nyertes szabályozott piacon jegyzett

8.1 ORG-0009

Hivatalos név : Híd-Tám Hídépítési Fővállalkozó, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Regisztrációs szám : 12902765213
Postacím : Zsámbéki Út 16
Város : Herceghalom
Irányítószám : 2053
Ország alegysége (NUTS) : Pest ( HU120 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 204874685
E szervezet szerepei :
Ajánlattevő

8.1 ORG-0002

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534_2
Postacím : Riadó u. 5
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
Telefonszám : +36 18828592
Fax : +36 18828593
E szervezet szerepei :
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1 ORG-0007

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság
Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534
Postacím : Riadó utca 5.
Város : Budapest
Irányítószám : 1026
Ország alegysége (NUTS) : Budapest ( HU110 )
Ország : Magyarország
E-mail-cím : hirdetmeny@kt.hu
Telefonszám : +36 18828635
E szervezet szerepei :
TED eSender

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója : 3cb2ddf6-9e6b-46a9-8240-669c59361f5e - 02
Hirdetményminta típusa : Eredmény
A hirdetmény típusa : Tájékoztató az eljárás eredményéről vagy koncesszió odaítéléséről – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény megküldésének dátuma : 18/08/2025 10:35 +02:00
Hirdetmény megküldésének dátuma (az eSender rendszerben) : 14/08/2025 11:01 +02:00
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető : magyar
A hirdetmény közzétételi száma : 00541229-2025
HL S kiadás száma : 157/2025
A közzététel dátuma : 19/08/2025