Ejecución de obras del “Proyecto de modernización del regadío del sector I de la zona regable del canal de San José (Zamora). Fase SEIASA”.

El objeto de la presente contratación consiste en la ejecución de la obra correspondiente al “Proyecto de modernización del regadío del sector I de la zona regable del canal de San José (Zamora). Fase SEIASA” en los términos indicados en los Pliegos. Las obras de construcción se ejecutarán con arreglo …

CPV: 45232120 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на напоителни системи, 09332000 Инсталация за използване на слънчева енергия, 45231110 Строителни и монтажни работи по полагане на тръби, 45232121 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на напоителни тръбопроводи, 45315600 Строителни и монтажни работи на нисковолтови инсталации
Място на изпълнение:
Ejecución de obras del “Proyecto de modernización del regadío del sector I de la zona regable del canal de San José (Zamora). Fase SEIASA”.
Издаващ орган:
Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)
Номер на наградата:
N-490401-EO-CL25

1. Comprador

1.1 Comprador

Denominación oficial : Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)
Naturaleza jurídica del comprador : Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad estatal
Actividad del poder adjudicador : Servicios públicos generales

2. Procedimiento

2.1 Procedimiento

Título : Ejecución de obras del “Proyecto de modernización del regadío del sector I de la zona regable del canal de San José (Zamora). Fase SEIASA”.
Descripción : El objeto de la presente contratación consiste en la ejecución de la obra correspondiente al “Proyecto de modernización del regadío del sector I de la zona regable del canal de San José (Zamora). Fase SEIASA” en los términos indicados en los Pliegos. Las obras de construcción se ejecutarán con arreglo al proyecto de ejecución aprobado mediante Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de fecha 24 de enero de 2025, así como a los condicionantes que, en su caso, pudieran establecer las Administraciones y entidades competentes para el otorgamiento de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones.
Identificador del procedimiento : b52db30f-1b26-4fed-b14d-1367ada16805
Anuncio anterior : a7562cac-4517-4acc-b8fe-f2953b7743a9-01
Identificador interno : N-490401-EO-CL25
Tipo de procedimiento : Abierto

2.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45232120 Trabajos de regadío
Clasificación adicional ( cpv ): 09332000 Instalación solar
Clasificación adicional ( cpv ): 45231110 Trabajos de construcción de tendidos de tuberías
Clasificación adicional ( cpv ): 45232121 Trabajos de construcción de canalizaciones de riego
Clasificación adicional ( cpv ): 45315600 Instalaciones de baja tensión

2.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Zamora ( ES419 )
País : España

2.1.4 Información general

Base jurídica :
Directiva 2014/24/UE

5. Lote

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0000

Título : Ejecución de obras del “Proyecto de modernización del regadío del sector I de la zona regable del canal de San José (Zamora). Fase SEIASA”.
Descripción : El objeto de la presente contratación consiste en la ejecución de la obra correspondiente al “Proyecto de modernización del regadío del sector I de la zona regable del canal de San José (Zamora). Fase SEIASA” en los términos indicados en los Pliegos. Las obras de construcción se ejecutarán con arreglo al proyecto de ejecución aprobado mediante Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de fecha 24 de enero de 2025, así como a los condicionantes que, en su caso, pudieran establecer las Administraciones y entidades competentes para el otorgamiento de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones.
Identificador interno : N-490401-EO-CL25

5.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Obras
Clasificación principal ( cpv ): 45232120 Trabajos de regadío
Clasificación adicional ( cpv ): 09332000 Instalación solar
Clasificación adicional ( cpv ): 45231110 Trabajos de construcción de tendidos de tuberías
Clasificación adicional ( cpv ): 45232121 Trabajos de construcción de canalizaciones de riego
Clasificación adicional ( cpv ): 45315600 Instalaciones de baja tensión

5.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Zamora ( ES419 )
País : España
Información complementaria :

5.1.6 Información general

Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : no

5.1.7 Contratación estratégica

5.1.10 Criterios de adjudicación

Criterio :
Tipo : Precio
Descripción : Oferta económica.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 51
Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : Memoria constructiva.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 21
Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : Plan de aseguramiento de la calidad.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 4
Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : Programa de trabajo.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 21
Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : Valoración de la calidad ambiental.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 3

5.1.15 Técnicas

Acuerdo marco :
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición :
Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA) - Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Información sobre los plazos de revisión : Cabe interponer, con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita el acto notificado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la LCSP

6. Resultados

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso : 8 208 005,23 Euro

6.1 Resultados: identificador de lotes : LOT-0000

Se ha escogido al menos un ganador.

6.1.2 Información de los ganadores

Ganador :
Denominación oficial : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.
Oferta :
Identificador de la oferta : REF TEN-0001/LOT-0000
Identificador del lote o el grupo de lotes : LOT-0000
Valor de la licitación : 8 208 005,23 Euro
La oferta se ha posicionado : no
Subcontratación : No
Información del contrato :
Identificador del contrato : 1
Fecha de elección del ganador : 10/07/2025
Fecha de celebración del contrato : 04/09/2025

6.1.4 Información estadística

Ofertas o solicitudes de participación recibidas :
Tipo de presentaciones recibidas : Ofertas de licitadores que son microempresas, pequeñas o medianas empresas
Número de ofertas o solicitudes de participación recibidas : 3
Tipo de presentaciones recibidas : Ofertas
Número de ofertas o solicitudes de participación recibidas : 17
Gama de ofertas :
Valor de la oferta más baja admisible : 0 Euro
Valor de la oferta más alta admisible : 8 646 749,82 Euro

8. Organizaciones

8.1 ORG-0001

Denominación oficial : Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)
Número de registro : 50250810043261
Número de registro : A82535303
Localidad : Madrid
Código postal : 28003
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Punto de contacto : Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)
Correo electrónico : licitaciones@seiasa.es
Teléfono : 917813687
Dirección de internet : http://www.seiasa.es
Otros puntos de contacto :
Denominación oficial : Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Localidad : Madrid
Código postal : 28020
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Correo electrónico : licitaciones@seiasa.es
Funciones de esta organización :
Comprador
Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1 ORG-0002

Denominación oficial : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.
Tamaño del operador económico : Gran empresa
Número de registro : A12000022
Localidad : Castellón
Código postal : 12004
Subdivisión del país (NUTS) : Castellón / Castelló ( ES522 )
País : España
Correo electrónico : licitaciones@facsa.com
Teléfono : 964221008
Funciones de esta organización :
Licitador
Propietario beneficiario
Nacionalidad del titular : España
Ganador de estos lotes : LOT-0000

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio : 1bc8834d-e6c9-415c-84e5-caf52034192b - 01
Tipo de formulario : Resultados
Tipo de anuncio : Anuncio de adjudicación de contrato o concesión. Régimen normal
Fecha de envío del anuncio : 05/09/2025 09:06 +02:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente : español
Número de publicación del anuncio : 00585129-2025
Número de la edición del DO S : 171/2025
Fecha de publicación : 08/09/2025