Consultoría y asist. para control y vigilancia de obras de la subestación eléctrica tracción, centros de autotransformación asociados y telemando de energía del tramo Albacete-La Encina

Consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las obras de la subestación eléctrica de tracción, centros de autotransformación asociados y telemando de energía del tramo Albacete-La Encina-Alicante (área de Montesa) de la línea de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Consultoría y asistencia para el control …

CPV: 71356000 Технически услуги
Място на изпълнение:
Consultoría y asist. para control y vigilancia de obras de la subestación eléctrica tracción, centros de autotransformación asociados y telemando de energía del tramo Albacete-La Encina
Издаващ орган:
ADIF Alta Velocidad
Номер на наградата:
3.20/20830.0212

1. Comprador

1.1 Comprador

Denominación oficial : ADIF Alta Velocidad

2. Procedimiento

2.1 Procedimiento

Título : Consultoría y asist. para control y vigilancia de obras de la subestación eléctrica tracción, centros de autotransformación asociados y telemando de energía del tramo Albacete-La Encina
Descripción : Consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las obras de la subestación eléctrica de tracción, centros de autotransformación asociados y telemando de energía del tramo Albacete-La Encina-Alicante (área de Montesa) de la línea de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Identificador del procedimiento : fec19e9b-36ae-4de1-b1c1-0e0f11c90dae
Identificador interno : 3.20/20830.0212

2.1.1 Finalidad

Clasificación principal ( cpv ): 71356000 Servicios técnicos

2.1.4 Información general

Base jurídica :
Directiva 2014/25/UE

5. Lote

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0000

Título : Consultoría y asist. para control y vigilancia de obras de la subestación eléctrica tracción, centros de autotransformación asociados y telemando de energía del tramo Albacete-La Encina
Descripción : Consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las obras de la subestación eléctrica de tracción, centros de autotransformación asociados y telemando de energía del tramo Albacete-La Encina-Alicante (área de Montesa) de la línea de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.

5.1.1 Finalidad

Clasificación principal ( cpv ): 71356000 Servicios técnicos

5.1.6 Información general

Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : no

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización de mediación : Órgano de Contratación de ADIF Alta Velocidad
Organización encargada de los procedimientos de recurso : Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación : ADIF Alta Velocidad
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : Órgano de Contratación de ADIF Alta Velocidad

6. Resultados

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso : 601 541,81 Euro

6.1 Resultados: identificador de lotes : LOT-0000

6.1.2 Información de los ganadores

Ganador :
Denominación oficial : Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S. A. U.
Oferta :
Identificador de la oferta : TPA-0001
Identificador del lote o el grupo de lotes : LOT-0000
Valor de la licitación : 601 541,81 Euro
Subcontratación : No
Información del contrato :
Identificador del contrato : 1
Título : Consultoría y asist. para control y vigilancia de obras de la subestación eléctrica tracción, centros de autotransformación asociados y telemando de energía del tramo Albacete-La Encina
Fecha de celebración del contrato : 22/07/2021

7. Modificaciones

7.1 Modificaciones

Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior : 384217-2021
Identificador del contrato modificado : CON-0001
Motivos de la modificación : Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un comprador diligente no podía predecir.
Descripción : Con fecha 10 de junio de 2021 se adjudicó el contrato de “CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE TRACCIÓN, CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN ASOCIADOS Y TELEMANDO DE ENERGÍA DEL TRAMO ALBACETE - LA ENCINA – ALICANTE (ÁREA DE MONTESA) DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – CASTILLA LA MANCHA – COMUNIDAD VALENCIANA – REGIÓN DE MURCIA.” expediente nº 3.20/20830.0212, adjudicación que se realizó a favor de la empresa AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U., formalizándose el mencionado contrato. Estos servicios consisten en dar el apoyo necesario al Director de Obra para poder realizar el seguimiento y control de la correcta ejecución de la obra denominada “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE TRACCIÓN DE CAMPANARIO, SAX Y MONTESA Y CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN ASOCIADOS Y TELEMANDO DE ENERGÍA DEL TRAMO: ALBACETEVALENCIA- ALICANTE. FASE II: VALENCIA-LA ENCINA DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA.” con expediente nº XPIM 003/09 - 3.9/3700.0326/2-00100, garantizando el cumplimiento de las condiciones de calidad, seguridad y ambientales establecidas conforme a la normativa vigente en el proyecto de construcción de las obras, y siguiendo igualmente los Planes de Gestión Ambiental, de Calidad y de Seguridad y Salud aprobados por ADIF AV. La obra presenta retrasos generalizados, derivados, entre otros factores, del desfase entre la fecha prevista de inicio, mayo de 2024, y el comienzo efectivo de los trabajos en diciembre de 2024, así como de la demora en la obtención de la autorización arqueológica y otros permisos específicos necesarios para el desarrollo de la actuación. Como consecuencia de ello han variado el número y tipo de informes requeridos. El presupuesto del contrato se ha agotado, siendo necesario llevar a cabo una modificación contractual con la correspondiente dotación presupuestaria que garantice la continuidad del servicio prestado por la ACO. La presente propuesta de modificación incluye un incremento de plazo de 3 meses, por lo que se requiere ajustar las mediciones de las unidades referidas al control de las obras contempladas en el contrato de Asistencia y Control de las obras. Por todo lo anterior, y para poder llevar a cabo el adecuado control y vigilancia de las obras, se hace necesario la tramitación de una modificación del contrato de “CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE TRACCIÓN, CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN ASOCIADOS Y TELEMANDO DE ENERGÍA DEL TRAMO ALBACETE - LA ENCINA – ALICANTE (ÁREA DE MONTESA) DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – CASTILLA LA MANCHA – COMUNIDAD VALENCIANA – REGIÓN DE MURCIA.” que recoja las nuevas necesidades de plazo y medios.

7.1.1 Modificación

Descripción de las modificaciones : Con fecha 10 de junio de 2021 se adjudicó el contrato de “CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE TRACCIÓN, CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN ASOCIADOS Y TELEMANDO DE ENERGÍA DEL TRAMO ALBACETE - LA ENCINA – ALICANTE (ÁREA DE MONTESA) DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – CASTILLA LA MANCHA – COMUNIDAD VALENCIANA – REGIÓN DE MURCIA.” expediente nº 3.20/20830.0212, adjudicación que se realizó a favor de la empresa AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U., formalizándose el mencionado contrato. Estos servicios consisten en dar el apoyo necesario al Director de Obra para poder realizar el seguimiento y control de la correcta ejecución de la obra denominada “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE TRACCIÓN DE CAMPANARIO, SAX Y MONTESA Y CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN ASOCIADOS Y TELEMANDO DE ENERGÍA DEL TRAMO: ALBACETEVALENCIA- ALICANTE. FASE II: VALENCIA-LA ENCINA DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA.” con expediente nº XPIM 003/09 - 3.9/3700.0326/2-00100, garantizando el cumplimiento de las condiciones de calidad, seguridad y ambientales establecidas conforme a la normativa vigente en el proyecto de construcción de las obras, y siguiendo igualmente los Planes de Gestión Ambiental, de Calidad y de Seguridad y Salud aprobados por ADIF AV. La obra presenta retrasos generalizados, derivados, entre otros factores, del desfase entre la fecha prevista de inicio, mayo de 2024, y el comienzo efectivo de los trabajos en diciembre de 2024, así como de la demora en la obtención de la autorización arqueológica y otros permisos específicos necesarios para el desarrollo de la actuación. Como consecuencia de ello han variado el número y tipo de informes requeridos. El presupuesto del contrato se ha agotado, siendo necesario llevar a cabo una modificación contractual con la correspondiente dotación presupuestaria que garantice la continuidad del servicio prestado por la ACO. La presente propuesta de modificación incluye un incremento de plazo de 3 meses, por lo que se requiere ajustar las mediciones de las unidades referidas al control de las obras contempladas en el contrato de Asistencia y Control de las obras. Por todo lo anterior, y para poder llevar a cabo el adecuado control y vigilancia de las obras, se hace necesario la tramitación de una modificación del contrato de “CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE TRACCIÓN, CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN ASOCIADOS Y TELEMANDO DE ENERGÍA DEL TRAMO ALBACETE - LA ENCINA – ALICANTE (ÁREA DE MONTESA) DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – CASTILLA LA MANCHA – COMUNIDAD VALENCIANA – REGIÓN DE MURCIA.” que recoja las nuevas necesidades de plazo y medios.

8. Organizaciones

8.1 ORG-0001

Denominación oficial : ADIF Alta Velocidad
Número de registro : Q2802152E
Dirección postal : C/ Hiedra, 9, edificio 23, Estación de Chamartín
Localidad : Madrid
Código postal : 28036
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Correo electrónico : RSAMPER@ADIF.ES
Teléfono : +34 913007589
Fax : +34 917674490
Dirección de internet : www.adifaltavelocidad.es
Funciones de esta organización :
Comprador
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación

8.1 ORG-0002

Denominación oficial : Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S. A. U.
Número de registro : A41015322
Localidad : Sevilla
Código postal : 41003
Subdivisión del país (NUTS) : Sevilla ( ES618 )
País : España
Funciones de esta organización :
Licitador
Ganador de estos lotes : LOT-0000

8.1 ORG-0003

Denominación oficial : Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Número de registro : S2826042J
Dirección postal : Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Localidad : Madrid
Código postal : 28020
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Teléfono : +34 913491319
Fax : +34 913491441
Dirección de internet : www.adifaltavelocidad.es
Funciones de esta organización :
Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1 ORG-0004

Denominación oficial : Órgano de Contratación de ADIF Alta Velocidad
Número de registro : Q2802152E
Dirección postal : C/ Hiedra, 9, edificio 23, Estación de Chamartín
Localidad : Madrid
Código postal : 28036
Subdivisión del país (NUTS) : Madrid ( ES300 )
País : España
Teléfono : +34 917674390
Fax : +34 917674490
Dirección de internet : www.adifaltavelocidad.es
Funciones de esta organización :
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso
Organización de mediación

8.1 ORG-0000

Denominación oficial : Publications Office of the European Union
Número de registro : PUBL
Localidad : Luxembourg
Código postal : 2417
Subdivisión del país (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
País : Luxemburgo
Correo electrónico : ted@publications.europa.eu
Teléfono : +352 29291
Dirección de internet : https://op.europa.eu
Funciones de esta organización :
TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio : 7cfc777e-d5b8-4d87-b352-2cfa9dd0a83f - 01
Tipo de formulario : Modificación de contrato
Tipo de anuncio : Anuncio de modificación de contrato
Fecha de envío del anuncio : 29/08/2025 12:25 +00:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente : español
Número de publicación del anuncio : 00566855-2025
Número de la edición del DO S : 166/2025
Fecha de publicación : 01/09/2025