Construction du pôle éducatif des Sablons à Grigny

Construction du pôle éducatif des Sablons à Grigny Lot 1A « Terrassement - Fondations - Gros-ouvre -Charpente - Installations de chantier » ; Lot 1B « Étanchéité » ; Lot 1C « Bardage bois ». Les macro-lots ne peuvent pas être scindés. Le(s) candidat(s) répond(ent) pour l'ensemble des lots constituant …

CPV: 45214200 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища, 45100000 Работи по подготовка на строителната площадка, 45200000 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях, 45112710 Строителни работи по оформяне на зелени площи, 45421000 Монтажни работи на дограма, 45421143 Монтажни работи на щори, 45261200 Работи по изпълнение на покривни покрития и боядисване на покривни конструкции, 45410000 Работи по полагане на мазилка, 45421152 Монтажни работи на преградни стени, 45421140 Монтажни работи на интериорни и други завършващи елементи, от метал, 45432130 Работи по полагане на други подови настилки, 45442100 Работи по боядисване, 45331000 Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации, 45332000 Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации, 45310000 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации, 45313100 Строителни и монтажни работи на асансьори, 45421151 Инсталиране на кухненски мебели, 45314320 Работи по изтегляне на кабели за компютри
Краен срок:
Май 19, 2025, обяд
Вид на крайния срок:
Подаване на оферта
Място на изпълнение:
Construction du pôle éducatif des Sablons à Grigny
Издаващ орган:
Commune de Grigny
Номер на наградата:
2500007

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Commune de Grigny
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Construction du pôle éducatif des Sablons à Grigny
Description : Construction du pôle éducatif des Sablons à Grigny
Identifiant de la procédure : e6f176ac-e7f9-4a42-8894-49dea31e7a6b
Identifiant interne : 2500007
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : avenue des Sablons ruelle des Curés route de Corbeil
Ville : Grigny
Code postal : 91350
Subdivision pays (NUTS) : Essonne ( FR104 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 13
Conditions du marché :
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 13

2.1.6 Motifs d’exclusion

Motifs d’exclusion purement nationaux :

4. Groupe de lots

4.1 Identifiant de groupe : GLO-0001

Lots inclus : LOT-0001 LOT-0002 LOT-0003 LOT-0004 LOT-0005 LOT-0006 LOT-0007 LOT-0008 LOT-0009 LOT-0010 LOT-0011 LOT-0012 LOT-0013

4.1.2 Informations générales

Informations complémentaires : Les travaux portant sur le pôle éducatif des sablons sont situés avenue des Sablons, ruelle des Curés et Route de Corbeil à Grigny (91350). Les marchés prennent effet à la date de leur notification au titulaire concerné. Le délai d'exécution est de 18 mois hors période de préparation de 2 mois calendaires, par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux. Le délai d'exécution court à compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer l'exécution des travaux. La date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée : 04/08/2025. Budget principal d'investissement de la commune. Des subventions de l'ANRU et la Région Ile-de-France sont allouées pour cette opération. Visite de site obligatoire (se reporter à l'art.8 du RC). Dates de visite : 16, 23 et 30 avril et le 14 mai à 10h00. Prestation supplémentaire éventuelle : Les lots 1B du macro-lot 1, 3, 6, 9A du macro-lot 9, 10 et 13 comportent une/des prestation(s) supplémentaire(s) éventuelle(s) définies à l'article 6.6.3 du RC. Les prestations supplémentaires doivent être obligatoirement chiffrées sous peine de rejet de l'offre. Application de clauses d'insertion sociale sauf pour les lots 7, 11, 12 et 13.

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Macro-lot composé des lots décrits ci-après :
Description : Lot 1A « Terrassement - Fondations - Gros-ouvre -Charpente - Installations de chantier » ; Lot 1B « Étanchéité » ; Lot 1C « Bardage bois ». Les macro-lots ne peuvent pas être scindés. Le(s) candidat(s) répond(ent) pour l'ensemble des lots constituant les macro-lots sous peine d'élimination. Se reporter aux CCTP concernés.
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45100000 Travaux de préparation de chantier

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité économique et financière
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : se reporter au RC
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : se reporter au RC
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/05/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/05/2025 12:30 +02:00
Lieu : Hôtel de ville
Informations complémentaires : Séance non publique
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Grigny -
Organisation qui traite les offres : Commune de Grigny -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Macro-lot 2 composé des lots décrits ci-après
Description : Lot 2A « Voirie-Réseaux divers » ; Lot 2B « Aménagement paysager ». Les macro-lots ne peuvent pas être scindés. Le(s) candidat(s) répond(ent) pour l'ensemble des lots constituant les macro-lots sous peine d'élimination. Se reporter aux CCTP concernés.
Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : se reporter au RC
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : se reporter au RC
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/05/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/05/2025 12:30 +02:00
Lieu : Hôtel de ville
Informations complémentaires : Séance non publique
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Grigny -
Organisation qui traite les offres : Commune de Grigny -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Menuiseries extérieures - Protection solaire
Description : Se reporter au CCTP concerné.
Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421143 Travaux d'installation de stores

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité économique et financière
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : se reporter au RC
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : se reporter au RC
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/05/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/05/2025 12:30 +02:00
Lieu : Hôtel de ville
Informations complémentaires : Séance non publique
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Grigny -
Organisation qui traite les offres : Commune de Grigny -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Couverture (tuiles et zinc)
Description : Se reporter au CCTP concerné
Identifiant interne : 4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45261200 Travaux de couverture et de peinture de toiture

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité économique et financière
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : se reporter au RC
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : se reporter au RC
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/05/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/05/2025 12:30 +02:00
Lieu : Hôtel de Ville
Informations complémentaires : Séance non publique
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Grigny -
Organisation qui traite les offres : Commune de Grigny -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Platerie - Cloisons - Doublages - Faux-plafonds
Description : Se reporter au CCTP concerné
Identifiant interne : 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45410000 Travaux de plâtrerie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421152 Installation de cloisons

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité économique et financière
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : se reporter au RC
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : se reporter au RC
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/05/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/05/2025 12:30 +02:00
Lieu : Hôtel de ville
Informations complémentaires : Séance non publique
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Grigny -
Organisation qui traite les offres : Commune de Grigny -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Menuiseries intérieures - Agencement - Signalétiques
Description : Se reporter au CCTP concerné
Identifiant interne : 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité économique et financière
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : se reporter au RC
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : se reporter au RC
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/05/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/05/2025 12:30 +02:00
Lieu : Hôtel de ville
Informations complémentaires : Séance non publique
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Grigny -
Organisation qui traite les offres : Commune de Grigny -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : Serrurerie - Métallerie
Description : Se reporter au CCTP concerné
Identifiant interne : 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421140 Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité économique et financière
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : se reporter au RC
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : se reporter au RC
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/05/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/05/2025 12:30 +02:00
Lieu : Hôtel de ville
Informations complémentaires : séance non publique
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Grigny -
Organisation qui traite les offres : Commune de Grigny -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : Macro-lot 8 composé des lots décrits ci-après.
Description : Lot 8A « Revêtements de sols souples » ; Lot 8B « Revêtements de sols durs » ; Lot 8C « Peinture ». Les macro-lots ne peuvent pas être scindés. Le(s) candidat(s) répond(ent) pour l'ensemble des lots constituant les macro-lots sous peine d'élimination. Se reporter aux CCTP concernés.
Identifiant interne : 8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45432130 Travaux de revêtements de sols
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45442100 Travaux de peinture

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité économique et financière
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : se reporter au RC
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : se reporter au RC
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/05/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/05/2025 12:30 +02:00
Lieu : Hôtel de ville
Informations complémentaires : Séance non publique
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Grigny -
Organisation qui traite les offres : Commune de Grigny -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

Titre : Macro-lot 9 constitué des lots décrits ci-après.
Description : Lot 9A « CVC » ; Lot 9B « Plomberie - sanitaires ». Les macro-lots ne peuvent pas être scindés. Le(s) candidat(s) répond(ent) pour l'ensemble des lots constituant les macro-lots sous peine d'élimination. Se reporter aux CCTP concernés.
Identifiant interne : 9

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45332000 Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité économique et financière
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : se reporter au RC
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : se reporter au RC
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/05/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/05/2025 12:30 +02:00
Lieu : Hôtel de ville
Informations complémentaires : Séance non publique
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Grigny -
Organisation qui traite les offres : Commune de Grigny -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

Titre : CFO - CFA - Panneaux photovoltaïque - SSI
Description : se reporter au CCTP concerné
Identifiant interne : 10

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45310000 Travaux d'équipement électrique

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité économique et financière
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : se reporter au RC
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : se reporter au RC
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/05/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/05/2025 12:30 +02:00
Lieu : Hôtel de ville
Informations complémentaires : séance non publique
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Grigny -
Organisation qui traite les offres : Commune de Grigny -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

Titre : Ascenseurs
Description : Se reporter au CCTP concerné
Identifiant interne : 11

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité économique et financière
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : se reporter au RC
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : se reporter au RC
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/05/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/05/2025 12:30 +02:00
Lieu : Hôtel de ville
Informations complémentaires : séance non publique
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Grigny -
Organisation qui traite les offres : Commune de Grigny -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

Titre : Equipements de restauration
Description : Se reporter au CCTP concerné
Identifiant interne : 12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45421151 Installation de cuisines équipées

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité économique et financière
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : se reporter au RC
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : se reporter au RC
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/05/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/05/2025 12:30 +02:00
Lieu : Hôtel de ville
Informations complémentaires : séance non publique
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Grigny -
Organisation qui traite les offres : Commune de Grigny -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013

Titre : Gestion Technique du Bâtiment
Description : Se reporter au CCTP concerné
Identifiant interne : 13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45314320 Installation de câblage informatique

5.1.3 Durée estimée

Durée : 18 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Capacité économique et financière
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Se reporter au RC
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Se reporter au RC
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 19/05/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre : 5 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique :
Date d'ouverture : 19/05/2025 12:30 +02:00
Lieu : Hôtel de Ville
Informations complémentaires : Séance non publique
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Grigny -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles -
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Commune de Grigny -
Organisation qui traite les offres : Commune de Grigny -

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Commune de Grigny
Numéro d’enregistrement : 21910286000018
Adresse postale : 19 route de Corbeil - BP 13
Ville : Grigny cedex
Code postal : 91351
Subdivision pays (NUTS) : Essonne ( FR104 )
Pays : France
Point de contact : Service marchés publics
Adresse électronique : marches.publics@grigny91.fr
Téléphone : +33169025300
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d’enregistrement : 17780111500466
Adresse postale : 56 avenue de Saint Cloud
Ville : Versailles cedex
Code postal : 78011
Subdivision pays (NUTS) : Yvelines ( FR103 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-versailles@juradm.fr
Téléphone : +33139205400
Télécopieur : +33139205487
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation

10. Modification

Version de l’avis antérieur à modifier : e3083a5c-7b2d-4de5-8674-a10c52cd9297-01
Principale raison de la modification : Correction par l’acheteur

10.1 Modification

Identifiant de la section : GLO-0001
Description des modifications : Au lieu de : la date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée : 04/08/2025, il convient de lire la date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée : 18/08/2025. Ajout : Visite de site obligatoire (se reporter à l'art.8 du RC). Date de visite supplémentaire : 21/05/2025 à 10H00.
Les documents de marché ont été modifiés le : 11/04/2025

10.1 Modification

Identifiant de la section : LOT-0001
Description des modifications : Au lieu de "Date limite de réception des offres: 19/05/2025 12:00 ", lire Date limite de réception des offres: 02/06/2025 12:00" . Au lieu de"Date d'ouverture: 19/05/2025 12:30", lire "Date d'ouverture: 02/06/2025 12:30"
Les documents de marché ont été modifiés le : 11/04/2025

10.1 Modification

Identifiant de la section : LOT-0002
Description des modifications : Au lieu de "Date limite de réception des offres: 19/05/2025 12:00 ", lire Date limite de réception des offres: 02/06/2025 12:00" . Au lieu de"Date d'ouverture: 19/05/2025 12:30", lire "Date d'ouverture: 02/06/2025 12:30".
Les documents de marché ont été modifiés le : 11/04/2025

10.1 Modification

Identifiant de la section : LOT-0003
Description des modifications : Au lieu de "Date limite de réception des offres: 19/05/2025 12:00 ", lire Date limite de réception des offres: 02/06/2025 12:00" . Au lieu de"Date d'ouverture: 19/05/2025 12:30", lire "Date d'ouverture: 02/06/2025 12:30"
Les documents de marché ont été modifiés le : 11/04/2025

10.1 Modification

Identifiant de la section : LOT-0004
Description des modifications : Au lieu de "Date limite de réception des offres: 19/05/2025 12:00 ", lire Date limite de réception des offres: 02/06/2025 12:00" . Au lieu de"Date d'ouverture: 19/05/2025 12:30", lire "Date d'ouverture: 02/06/2025 12:30"
Les documents de marché ont été modifiés le : 11/04/2025

10.1 Modification

Identifiant de la section : LOT-0005
Description des modifications : Au lieu de "Date limite de réception des offres: 19/05/2025 12:00 ", lire Date limite de réception des offres: 02/06/2025 12:00" . Au lieu de"Date d'ouverture: 19/05/2025 12:30", lire "Date d'ouverture: 02/06/2025 12:30"
Les documents de marché ont été modifiés le : 11/04/2025

10.1 Modification

Identifiant de la section : LOT-0006
Description des modifications : Au lieu de "Date limite de réception des offres: 19/05/2025 12:00 ", lire Date limite de réception des offres: 02/06/2025 12:00" . Au lieu de"Date d'ouverture: 19/05/2025 12:30", lire "Date d'ouverture: 02/06/2025 12:30"
Les documents de marché ont été modifiés le : 11/04/2025

10.1 Modification

Identifiant de la section : LOT-0007
Description des modifications : Au lieu de "Date limite de réception des offres: 19/05/2025 12:00 ", lire Date limite de réception des offres: 02/06/2025 12:00" . Au lieu de"Date d'ouverture: 19/05/2025 12:30", lire "Date d'ouverture: 02/06/2025 12:30"
Les documents de marché ont été modifiés le : 11/04/2025

10.1 Modification

Identifiant de la section : LOT-0008
Description des modifications : Au lieu de "Date limite de réception des offres: 19/05/2025 12:00 ", lire Date limite de réception des offres: 02/06/2025 12:00" . Au lieu de"Date d'ouverture: 19/05/2025 12:30", lire "Date d'ouverture: 02/06/2025 12:30"
Les documents de marché ont été modifiés le : 11/04/2025

10.1 Modification

Identifiant de la section : LOT-0009
Description des modifications : Au lieu de "Date limite de réception des offres: 19/05/2025 12:00 ", lire Date limite de réception des offres: 02/06/2025 12:00" . Au lieu de"Date d'ouverture: 19/05/2025 12:30", lire "Date d'ouverture: 02/06/2025 12:30"
Les documents de marché ont été modifiés le : 11/04/2025

10.1 Modification

Identifiant de la section : LOT-0010
Description des modifications : Au lieu de "Date limite de réception des offres: 19/05/2025 12:00 ", lire Date limite de réception des offres: 02/06/2025 12:00" . Au lieu de"Date d'ouverture: 19/05/2025 12:30", lire "Date d'ouverture: 02/06/2025 12:30"
Les documents de marché ont été modifiés le : 11/04/2025

10.1 Modification

Identifiant de la section : LOT-0011
Description des modifications : Au lieu de "Date limite de réception des offres: 19/05/2025 12:00 ", lire Date limite de réception des offres: 02/06/2025 12:00" . Au lieu de"Date d'ouverture: 19/05/2025 12:30", lire "Date d'ouverture: 02/06/2025 12:30"
Les documents de marché ont été modifiés le : 11/04/2025

10.1 Modification

Identifiant de la section : LOT-0012
Description des modifications : Au lieu de "Date limite de réception des offres: 19/05/2025 12:00 ", lire Date limite de réception des offres: 02/06/2025 12:00" . Au lieu de"Date d'ouverture: 19/05/2025 12:30", lire "Date d'ouverture: 02/06/2025 12:30"
Les documents de marché ont été modifiés le : 11/04/2025

10.1 Modification

Identifiant de la section : LOT-0013
Description des modifications : Au lieu de "Date limite de réception des offres: 19/05/2025 12:00 ", lire Date limite de réception des offres: 02/06/2025 12:00" . Au lieu de"Date d'ouverture: 19/05/2025 12:30", lire "Date d'ouverture: 02/06/2025 12:30"
Les documents de marché ont été modifiés le : 11/04/2025

10.1 Modification

Identifiant de la section : PROCEDURE
Description des modifications : Au lieu de "Motifs d'exclusion purement nationaux", lire "Motifs d'exclusion purement nationaux : se reporter au RC"
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 0b3f37e7-82e6-413e-8c34-94a30b342eda - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 11/04/2025 16:46 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00245715-2025
Numéro de publication au JO S : 74/2025
Date de publication : 15/04/2025