Appel à candidature pour la construction de Auvents de protection sur les Ports de Commerce de Bastia et de l'Ile-Rousse

Appel à candidature pour la construction de Auvents de protection sur les Ports de Commerce de Bastia et de l'Ile-Rousse Port de commerce de Bastia Port de commerce de l'Ile Rousse

CPV: 45262420 Монтажни работи на метални елементи и конструкции на строителни съоръжения, 44115710 Навеси, 45261215 Работи по покриване на покриви със слънчеви панели
Място на изпълнение:
Appel à candidature pour la construction de Auvents de protection sur les Ports de Commerce de Bastia et de l'Ile-Rousse
Издаващ орган:
Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse
Номер на наградата:
1

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse
Activité de l’entité adjudicatrice : Activités portuaires

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Appel à candidature pour la construction de Auvents de protection sur les Ports de Commerce de Bastia et de l'Ile-Rousse
Description : Appel à candidature pour la construction de Auvents de protection sur les Ports de Commerce de Bastia et de l'Ile-Rousse
Identifiant de la procédure : a2056516-b27e-40ac-ba3e-3f892617fd83
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262420 Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques d'ouvrage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44115710 Auvents
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/25/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Le soumissionnaire doit présenter une offre pour l’ensemble des lots

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Port de commerce de Bastia
Description : Port de commerce de Bastia
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262420 Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques d'ouvrage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44115710 Auvents
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires

5.1.3 Durée estimée

Durée : 24 Semaine

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Les candidats peuvent proposer un délai d'exécution plus court

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Autre
Nom : • Des garanties et de la capacité économique et financière ; • Des capacités techniques et professionnelles du candidat ; • De la liste de travaux similaires ou équivalents effectués sur les trois dernières années
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 100
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes :
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains participants peuvent être éliminés

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des travaux (30%)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : • Délai d'exécution des travaux (30%) apprécié à l'aune : o Délai de préparation ; o Délai de réalisation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : • Valeur technique (40%) appréciée à l'aune : o La pertinence des moyens humains et matériels dédiés aux travaux ; o La méthodologie de mise en oeuvre proposée
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.gouv.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation : 28/04/2025 10:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Indiqué dans les documents du marché
Montage financier : Modalités essentielles de financement et de paiement de l'accord cadre :  Les articles R.2193-3 à R.2193-53 du Code de la Commande Publique  Le paiement des acomptes est de 30 jours par virement  Crédits ouverts à la section : 120, 125

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse - Tribunal Administratif de Bastia
Organisation chargée des procédures de recours : Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse - Tribunal Administratif de Bastia
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse - Tribunal Administratif de Bastia
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse -
Organisation qui traite les offres : Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse -

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Port de commerce de l'Ile Rousse
Description : Port de commerce de l'Ile Rousse

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262420 Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques d'ouvrage
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44115710 Auvents
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires

5.1.3 Durée estimée

Durée : 24 Semaine

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Les candidats pourront proposés un délai d'exécution plus court

5.1.9 Critères de sélection

Critère :
Type : Autre
Nom : • Des garanties et de la capacité économique et financière ; • Des capacités techniques et professionnelles du candidat ; • De la liste de travaux similaires ou équivalents effectués sur les trois dernières années
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 100
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes :
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains participants peuvent être éliminés

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Prix des travaux (30%)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : • Délai d'exécution des travaux (30%) apprécié à l'aune : o Délai de préparation ; o Délai de réalisation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : • Valeur technique (40%) appréciée à l'aune : o La pertinence des moyens humains et matériels dédiés aux travaux ; o La méthodologie de mise en oeuvre proposée
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.gouv.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation : 28/04/2025 10:00 +02:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat : Les documents du marché
Montage financier : Modalités essentielles de financement et de paiement de l'accord cadre :  Les articles R.2193-3 à R.2193-53 du Code de la Commande Publique  Le paiement des acomptes est de 30 jours par virement  Crédits ouverts à la section : 120, 125

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse - Tribunal Administratif de Bastia
Organisation chargée des procédures de recours : Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse - Tribunal Administratif de Bastia
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse - Tribunal Administratif de Bastia
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse -
Organisation qui traite les offres : Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse -

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse
Numéro d’enregistrement : 13001457400011
Adresse postale : Quai du Nouveau Port Hotel Consulaire
Ville : Bastia
Code postal : 20200
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Corse ( FRM02 )
Pays : France
Adresse électronique : pf.agostini@ccihc.fr
Téléphone : +33 495544439
Autres points de contact :
Nom officiel : Tribunal Administratif de Bastia
Département : Haute-Corse
Adresse postale : Villa Montépiano
Ville : Bastia
Code postal : 20407
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Corse ( FRM02 )
Pays : France
Point de contact : Greffe du Tribunal
Adresse électronique : greffe.ta-bastia@juradm.fr
Téléphone : +33495328866
Télécopieur : +33495323855
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 07417ae6-a617-459e-b4bb-e9a53bd8c076 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 08/04/2025 14:52 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00230052-2025
Numéro de publication au JO S : 70/2025
Date de publication : 09/04/2025