Aménagements des espaces publics des abords des lots NM3, NM5 et NM7 et de la RD199 Ouest - ZAC les Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne

Aménagements des espaces publics des abords des lots NM3, NM5 et NM7 et de la RD199 Ouest - ZAC les Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne Espaces verts et plantations. Tranche ferme : phase 1 et phase 2 des travaux : Secteur 1 : Viabilisation (travaux préparatoires, terrassements, réseaux, …

CPV: 45112500 Земни работи, 45233200 Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища, 45316110 Монтажни работи на оборудване за осветление на пътища, летища и други, 45112710 Строителни работи по оформяне на зелени площи, 45311000 Работи по изтегляне на кабели за електрически инсталации и по свързване на електрически инсталации, 45233293 Работи по поставяне на уличен инвентар, 45316000 Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други, 45232410 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа
Място на изпълнение:
Aménagements des espaces publics des abords des lots NM3, NM5 et NM7 et de la RD199 Ouest - ZAC les Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne
Издаващ орган:
EPAMARNE
Номер на наградата:
M2024-009 SA/MR - DT/DP

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : EPAMARNE
Forme juridique de l’acheteur : Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Aménagements des espaces publics des abords des lots NM3, NM5 et NM7 et de la RD199 Ouest - ZAC les Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne
Description : Aménagements des espaces publics des abords des lots NM3, NM5 et NM7 et de la RD199 Ouest - ZAC les Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne
Identifiant de la procédure : 7121fb80-377e-4f4d-913a-b865e25d0592
Avis précédent : 4cf5c800-da3f-4a32-9d26-243da6f4852f-01
Identifiant interne : M2024-009 SA/MR - DT/DP
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233200 Travaux de revêtement divers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233293 Installation de mobilier urbain
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316000 Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232410 Travaux d'assainissement

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Lot 3 : Espaces verts et plantations
Description : Espaces verts et plantations. Tranche ferme : phase 1 et phase 2 des travaux : Secteur 1 : Viabilisation (travaux préparatoires, terrassements, réseaux, structures de chaussée et trottoirs, bordures et caniveaux, mise à la cote des ouvrages) ; Secteur 3 : Viabilisation sur la partie Nord (parc et jardins partagés) ; Toutes prestations sur la zone du jardin de pluie 4 ; Secteur 4a : Toutes prestations ; Secteur 25 : Viabilisation sur la partie Nord (raccordement voie du Bel-Air) ; Toutes prestations sur la zone de raccordement de la RD199.
Identifiant interne : 3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Options :
Description des options : Tranche optionnelle n°1 : phase 3 des travaux : Secteur 1 : Aménagement définitif (revêtements, mobiliers, espaces verts, signalisation horizontale et verticale de police et directionnelle) ; Secteur 3 : Aménagement définitif sur la partie Nord (parc et jardins partagés) ; Secteur 24 : Toutes prestations ; Secteur 25 : Aménagement définitif sur la partie Nord (raccordements voie du Bel-Air).

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : Délai d'exécution TF : 41 mois dont 1 mois de préparation, 16 mois de travaux et 24 mois de travaux de finalisation ; Délai d'exécution TO1 : 31 mois dont 1 mois de préparation, 6 mois de travaux, 24 mois de travaux de finalisation.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Le prix retenu est le montant total du DQE toutes tranches confondues, c'est-à-dire la tranche ferme et la tranche optionnelle.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur environnementale
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : EPAMARNE -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : EPAMARNE -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : EPAMARNE -
Organisation qui signe le marché : EPAMARNE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Lot 1 : VRD
Description : Travaux de VRD. Tranche ferme : phase 1 et phase 2 des travaux : Secteur 1 : Viabilisation (travaux préparatoires, terrassements, réseaux, structures de chaussée et trottoirs, bordures et caniveaux, mise à la cote des ouvrages) ; Secteur 3 : Viabilisation sur la partie Nord (parc et jardins partagés) ; Toutes prestations sur la zone du jardin de pluie 4 ; Secteur 4a : Toutes prestations ; Secteur 25 : Viabilisation sur la partie Nord (raccordement voie du Bel-Air) ; Toutes prestations sur la zone de raccordement de la RD199.
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233200 Travaux de revêtement divers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233293 Installation de mobilier urbain
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232410 Travaux d'assainissement
Options :
Description des options : Tranche optionnelle n°1 : phase 3 des travaux : Secteur 1 : Aménagement définitif (revêtements, mobiliers, espaces verts, signalisation horizontale et verticale de police et directionnelle) ; Secteur 3 : Aménagement définitif sur la partie Nord (parc et jardins partagés) ; Secteur 24 : Toutes prestations ; Secteur 25 : Aménagement définitif sur la partie Nord (raccordements voie du Bel-Air).

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : Délai d'exécution TF : 17 mois dont 1 mois de préparation ; Délai d'exécution TO1 : 7 mois dont 1 mois de préparation. Le nombre d'heures réservées à l'insertion pour l'exécution du présent Lot n°1 : VRD, est de 2736 heures.

5.1.7 Marché public stratégique

Objectif social promu : Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 45
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Le prix retenu est le montant total du DQE toutes tranches confondues, c'est-à-dire la tranche ferme et la tranche optionnelle.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur environnementale
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 20
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : EPAMARNE -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : EPAMARNE -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : EPAMARNE -
Organisation qui signe le marché : EPAMARNE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Lot 2 : Eclairage et SLT
Description : Travaux éclairage et SLT. Tranche ferme : phase 1 et phase 2 des travaux : Secteur 1 : Viabilisation (travaux préparatoires, terrassements, réseaux, structures de chaussée et trottoirs, bordures et caniveaux, mise à la cote des ouvrages) ; Secteur 3 : Viabilisation sur la partie Nord (parc et jardins partagés) ; Toutes prestations sur la zone du jardin de pluie 4 ; Secteur 4a : Toutes prestations ; Secteur 25 : Viabilisation sur la partie Nord (raccordement voie du Bel-Air) ; Toutes prestations sur la zone de raccordement de la RD199.
Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316000 Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation
Options :
Description des options : Tranche optionnelle n°1 : phase 3 des travaux : Secteur 1 : Aménagement définitif (revêtements, mobiliers, espaces verts, signalisation horizontale et verticale de police et directionnelle) ; Secteur 3 : Aménagement définitif sur la partie Nord (parc et jardins partagés) ; Secteur 24 : Toutes prestations ; Secteur 25 : Aménagement définitif sur la partie Nord (raccordements voie du Bel-Air).

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Informations complémentaires : Délai d'exécution TF : 17 mois dont 1 mois de préparation ; Délai d'exécution TO1 : 7 mois dont 1 mois de préparation.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Le prix retenu est le montant total du DQE toutes tranches confondues, c'est-à-dire la tranche ferme et la tranche optionnelle.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : EPAMARNE -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : EPAMARNE -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Melun -
Organisation qui signe le marché : EPAMARNE

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 5 707 921 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : COLAS FRANCE Etablissement de Pavillons-sous-Bois
Offre :
Identifiant de l’offre : Offre Colas France - Lot 1
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 4 520 684 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Lot1
Titre : Lot 1 : VRD
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 19/12/2024
Date de conclusion du marché : 15/01/2025
Organisation qui signe le marché : EPAMARNE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 6

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SATELEC
Offre :
Identifiant de l’offre : Offre Satelec - Lot 2
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 349 689 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Lot2
Titre : Lot 2 : Eclairage public
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 19/12/2024
Date de conclusion du marché : 15/01/2025
Organisation qui signe le marché : EPAMARNE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD
Offre :
Identifiant de l’offre : Offre Groupe Loiseleur - Lot 3
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 837 548 Euro
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : Lot3
Titre : Lot 3 : espaces verts et plantations
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 28/02/2025
Date de conclusion du marché : 17/03/2025
Organisation qui signe le marché : EPAMARNE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

8. Organisations

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Melun
Numéro d’enregistrement : 17770704900017
Adresse postale : 43 rue du Général de Gaulle BP 8630
Ville : Melun
Code postal : 77000
Subdivision pays (NUTS) : Seine-et-Marne ( FR102 )
Pays : France
Adresse électronique : Greffe.tamelun@juradm.fr
Téléphone : 0160566630
Télécopieur : 0160566610
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0001

Nom officiel : EPAMARNE
Numéro d’enregistrement : 30821376800028
Adresse postale : 8, avenue André-Marie Ampère
Ville : Champs-sur-Marne
Code postal : 77420
Subdivision pays (NUTS) : Seine-et-Marne ( FR102 )
Pays : France
Adresse électronique : serviceachats@epamarnelavallee.fr
Téléphone : 0164624444
Profil de l’acheteur : https://www.achatpublic.com
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0003

Nom officiel : COLAS FRANCE Etablissement de Pavillons-sous-Bois
Numéro d’enregistrement : 329 338 883 02019
Adresse postale : 22 à 30 alllée de Berlin
Ville : Les Pavillons-sous-Bois
Code postal : 93320
Subdivision pays (NUTS) : Seine-Saint-Denis ( FR106 )
Pays : France
Adresse électronique : pavillons@colas.fr
Téléphone : 0148495377
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0004

Nom officiel : SATELEC
Numéro d’enregistrement : 971 201 546 00043
Ville : Le Blanc Mesnil
Code postal : 93150
Subdivision pays (NUTS) : Seine-Saint-Denis ( FR106 )
Pays : France
Téléphone : 01 49 19 50 60
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002

8.1 ORG-0005

Nom officiel : GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD
Numéro d’enregistrement : 572 139 772 00030
Ville : 5 rue Auguste Dupin
Code postal : 94520
Subdivision pays (NUTS) : Val-de-Marne ( FR107 )
Pays : France
Adresse électronique : grandparissud@groupeloiseleur.com
Téléphone : 01 45 10 08 20
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0003

11. Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 19b50e39-874c-4747-9271-b8140d3f1e60 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 09/04/2025 13:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Numéro de publication de l’avis : 00234954-2025
Numéro de publication au JO S : 71/2025
Date de publication : 10/04/2025