24TRAV23 - Travaux de réhabilitation de l'opéra de Toulon - 2ème phase Relance suite a infructuosité : Lot 5 Sols intérieurs durs. Lot 12 Peinture sols minces

Les travaux consistent en la 2ème phase de travaux de réhabilitation de l'Opéra de Toulon. Les travaux portent sur le traitement du clos et couvert, le réaménagement du bloc salle dont l'implantation des sièges, des espaces d'accueil du public, du bloc scène et du bloc administratif. La première phase des …

CPV: 45212314 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на исторически паметници или мемориали, 45430000 Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки, 45442100 Работи по боядисване
Място на изпълнение:
24TRAV23 - Travaux de réhabilitation de l'opéra de Toulon - 2ème phase Relance suite a infructuosité : Lot 5 Sols intérieurs durs. Lot 12 Peinture sols minces
Издаващ орган:
Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
Номер на наградата:
24TRAV23

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : 24TRAV23 - Travaux de réhabilitation de l'opéra de Toulon - 2ème phase Relance suite a infructuosité : Lot 5 Sols intérieurs durs. Lot 12 Peinture sols minces
Description : Les travaux consistent en la 2ème phase de travaux de réhabilitation de l'Opéra de Toulon. Les travaux portent sur le traitement du clos et couvert, le réaménagement du bloc salle dont l'implantation des sièges, des espaces d'accueil du public, du bloc scène et du bloc administratif. La première phase des travaux de réhabilitation de l'Opéra de Toulon a fait l'objet d'une consultation distincte (désamiantage, le curage de la cage de scène et de la partie administrative, la restauration de façade en pierre et le traitement de menuiseries extérieures bois). Une première consultation a été lancée qui a comporté 2 lots infructueux : Lot 5 Sols intérieurs durs. Lot 12 Peinture sols minces La présente consultation ne concerne que ces 2 lots. Les autres lots sont en cours d'attribution Ref avis de publication précédents : Plateforme Dematis 29/05/2024. Parue dans le BOAMP 24-61129 du 29/05/2024 Parue dans le JOUE 315560-2024 du 29/05/2024 Annonce publiée (PU) ID_Moniteur: 4091899 Référence: AO-2423-2348 Date publication :01/06/2024 Nature particulière des travaux : restauration d'édifices anciens protégés au titre des Monuments Historiques, pour lesquels il importe d'harmoniser les parties refaites avec les anciennes. L'Opéra est un ERP de type L (Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes), de 1ère catégorie Prix global et forfaitaire. Le Pouvoir Adjudicateur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures. Les candidatures sont évaluées au regard des capacités professionnelles, techniques et financières . Les sous critères de la VT, leur pondération et la méthode de notation sont indiqués au RC. L'opéra est un Monument Historique dans lequel les conditions d'exécution des travaux sont particulières et nécessitent une visite. La visite sur site est donc obligatoire pour tous les lots. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visite sont définies ci-dessous : Personnes en charge des visites auprès desquelles les candidats devront s'inscrire : Maïa Vigon Pellegrino mvigon@metropoletpm.fr Véronique Perez veperez@metropoletpm.fr Cette demande doit intervenir au plus tard 4 jours calendaires francs avant la date limite de réception des offres. Le délai d'exécution des travaux est de 32 mois, hors période de préparation des travaux de 2 mois. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution qui est joint au dossier de consultation La date de début des travaux est donnée à titre indicatif. L'opération de réhabilitation de l'opéra est inscrite dans une démarche en faveur de l'environnement et vise le niveau bronze de la démarche Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM). Montant estimé lots 5 et 12 additionnés : 1 301 000 euros HT. Une attestation d'assurance décennale sera fournie à l'attribution du marché.
Identifiant de la procédure : 1f498757-a1c9-4f6f-9ba8-165e7908f0a2
Avis précédent : 6ceab02e-fe95-41b4-80b2-9baa882a44f5-01
Identifiant interne : 24TRAV23
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure :

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45212314 Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux

2.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville : TOULON
Code postal : 83000
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : Sols intérieurs durs
Description : Réalisation de travaux de remplacement de revêtements de sols en carrelage, mise en oeuvre de sols neufs en carrelage et de revêtement mural en carrelage
Identifiant interne : Lot 5

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45430000 Revêtement de sols et de murs
Options :
Description des options : Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville : Toulon
Code postal : 83000
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 34 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Clauses environnementales : charte chantier propre notamment se référer au CCAP. Clause sociale : le candidat retenu s'engage à mettre en oeuvre une action d'insertion de 110 h minimum.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Critère 1 Valeur Technique
Description : Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC..
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Nom : Critère 2 Prix
Description : Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Nom : Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement.
Description : Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CCRA -
Organisation chargée des procédures de recours : tribunal Administratif de Toulon -
Informations relatives aux délais de recours : un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Metropole Toulon-Provence-Mediterranee -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : tribunal Administratif de Toulon -
Organisation qui signe le marché : Metropole Toulon-Provence-Mediterranee

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

Titre : Peinture sols minces
Description : Réalisation de travaux de peinture sur boiseries, parois, plafonds, ouvrages métalliques, emmarchements et garde-corps des escaliers, mise en oeuvre de revêtements de sols minces
Identifiant interne : Lot 12

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45442100 Travaux de peinture
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45430000 Revêtement de sols et de murs
Options :
Description des options : Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.

5.1.2 Lieu d’exécution

Adresse postale : Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville : Toulon
Code postal : 83000
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 34 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Clause environnementale charte chantier propre notamment, se référer au CCAP. Clause sociale : le candidat retenu s'engage à mettre en oeuvre une action d'insertion de 530 h minimum.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom : Critere 1 Valeur technique
Description : Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Nom : Critere 2 Prix
Description : Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Nom : Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Description : Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation.
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation : CCRA -
Organisation chargée des procédures de recours : tribunal Administratif de Toulon -
Informations relatives aux délais de recours : un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Metropole Toulon-Provence-Mediterranee -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : tribunal Administratif de Toulon -
Organisation qui signe le marché : Metropole Toulon-Provence-Mediterranee

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 1 015 436,67 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : BATIMENTS ET COULEURS DU SUD
Offre :
Identifiant de l’offre : Lot 5
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005
Valeur de l'offre : 193 970,1 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 13RL25
Date de conclusion du marché : 26/02/2025
Organisation qui signe le marché : Metropole Toulon-Provence-Mediterranee

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0012

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : BATIMENTS ET COULEURS DU SUD
Offre :
Identifiant de l’offre : Lot 12
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0012
Valeur de l'offre : 821 466,57 Euro
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 64RL25
Date de conclusion du marché : 11/06/2025
Organisation qui signe le marché : Metropole Toulon-Provence-Mediterranee

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
Numéro d’enregistrement : 24830054300217
Adresse postale : 107 BD HENRI FABRE, CS30536
Ville : TOULON
Code postal : 83041
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Adresse électronique : vlebrat@metropoletpm.fr
Téléphone : +33 494467398
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : tribunal Administratif de Toulon
Numéro d’enregistrement : 13000525900010
Adresse postale : 5 rue Racine
Ville : Toulon
Code postal : 83000
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-toulon@juradm.fr
Téléphone : +33 0494427930
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : CCRA
Numéro d’enregistrement : CCRA de MARSEILLE
Adresse postale : place Felix baret cs 80001
Ville : MARSEILLE
Code postal : 13282
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Adresse électronique : catherine.pietri@paca.gouv.fr
Téléphone : +33 0484354554
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0005

Nom officiel : BATIMENTS ET COULEURS DU SUD
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 48955597900025
Ville : CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
Code postal : 13220
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0005 LOT-0012

8.1 ORG-0000

Nom officiel : DEMATIS
Numéro d’enregistrement : 45072478600030
Ville : Paris
Code postal : 75015
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@dematis.com
Téléphone : +33 172365548
Adresse internet : www.dematis.com
Rôles de cette organisation :
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 27c96b63-b93e-4da1-896d-2d6a4debc999 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 19/06/2025 08:30 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00400985-2025
Numéro de publication au JO S : 117/2025
Date de publication : 20/06/2025