24553- Travaux injections solides fondations poste de ROM

Travaux injections solides Poste de ROM (Deux sèvres) Travaux injections solides fondations poste de ROM (Deux sèvres)

CPV: 45200000 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Място на изпълнение:
24553- Travaux injections solides fondations poste de ROM
Издаващ орган:
RTE Réseau de Transport d’Electricité
Номер на наградата:
24553 - S3RNAQ Injections solides fondations poste de ROM

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : RTE Réseau de Transport d’Electricité
Forme juridique de l’acheteur : Entreprise publique
Activité de l’entité adjudicatrice : Activités liées à l’électricité

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : 24553- Travaux injections solides fondations poste de ROM
Description : Travaux injections solides Poste de ROM (Deux sèvres)
Identifiant de la procédure : 915ac710-01c9-4c55-b979-3f2ebf6bb107
Avis précédent : 139049-2025
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Deux-Sèvres ( FRI33 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Autre

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : 24553- Travaux injections solides fondations poste de ROM
Description : Travaux injections solides fondations poste de ROM (Deux sèvres)
Identifiant interne : 24553 - S3RNAQ Injections solides fondations poste de ROM

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Options :
Description des options : Option de prolongation du contrat de 12 mois

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Deux-Sèvres ( FRI33 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 12 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 1

5.1.6 Informations générales

Informations complémentaires : Validité de l'offre limitée à 6 mois

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Description : défini dans les documents de la consultation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 30
Critère :
Type : Prix
Description : défini dans les documents de la consultation
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 70

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Nanterre
Informations relatives aux délais de recours : Référé précontractuel prévu aux articles 5 et suivants de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. Le recours doit être formé avant la conclusion du contrat. Référé contractuel prévu aux articles 11 et suivants de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. Le recours doit être formé au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l’avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat en vertu de l’article 1441-3 du code de procédure civile.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : RTE Réseau de Transport d’Electricité
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché : RTE Réseau de Transport d’Electricité
Organisation qui exécute le paiement : RTE Réseau de Transport d’Electricité
Organisation qui signe le marché : RTE Réseau de Transport d’Electricité

6. Résultats

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur réestimée de l’accord-cadre : 8 262 436 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : RTE Réseau de Transport d’Electricité
Offre :
Identifiant de l’offre : Offre variante Soletanche Bachy France / Soletanche Bachy Fondations Spéciales
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 8 262 436,2 Euro
L’offre est une variante : oui
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : CXO25C5006
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 30/07/2025
Date de conclusion du marché : 21/08/2025
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
Organisation qui signe le marché : RTE Réseau de Transport d’Electricité

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 8

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : RTE Réseau de Transport d’Electricité
Numéro d’enregistrement : 444 619 258 02482
Département : Direction des achats
Adresse postale : 7C place du dome
Ville : Puteaux
Code postal : 92073
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Point de contact : Caroline NGUYEN
Adresse électronique : caroline.nguyen@rte-france.com
Téléphone : 0685330761
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0003

Nom officiel : RTE Réseau de Transport d’Electricité
Numéro d’enregistrement : 444 619 258 02482
Département : Direction des achats
Adresse postale : 7C place du dome
Ville : Puteaux
Code postal : 92073
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Point de contact : Caroline NGUYEN
Adresse électronique : caroline.nguyen@rte-france.com
Téléphone : 0685330761
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché
Organisation qui exécute le paiement

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal Judiciaire de Nanterre
Numéro d’enregistrement : 17780111500151
Département : Instance chargée des procédures de recours
Adresse postale : 179-191, avenue Joliot-Curie
Ville : Nanterre
Code postal : 92020
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Point de contact : Instance chargée des procédures de recours
Adresse électronique : accueil.tj-nanterre@justice.fr
Téléphone : 01 40 97 10 10
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0000

Nom officiel : Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement : PUBL
Ville : Luxembourg
Code postal : 2417
Subdivision pays (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Pays : Luxembourg
Adresse électronique : ted@publications.europa.eu
Téléphone : +352 29291
Adresse internet : https://op.europa.eu
Rôles de cette organisation :
TED eSender

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 6da79572-b456-4cc4-998b-e00658726aad - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 26/08/2025 12:14 +00:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00557903-2025
Numéro de publication au JO S : 163/2025
Date de publication : 27/08/2025