Zkapacitnění ZŠ Švehlova – správce stavby

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb správce stavby podle zásad a standardů Bílé knihy FIDIC (tzv. FIDIC WHITE BOOK) v souladu se smluvními podmínkami, které jsou přílohou této zadávací dokumentace, v rámci realizace stavby s názvem „Zkapacitnění ZŠ Švehlova“,1 která bude realizována podle smluvních standardů FIDIC s názvem Smluvní podmínky …

CPV: 71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione, 71210000 Servizi di consulenza architettonica, 71244000 Calcolo dei costi, monitoraggio dei costi, 71247000 Supervisione di lavori di costruzione, 71248000 Supervisione di progetti e documentazione, 71300000 Servizi di ingegneria, 71311000 Servizi di consulenza in ingegneria civile, 71315100 Servizi di consulenza per la costruzione di fabbricati, 71315200 Servizi di consulenza per la costruzione, 71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici, 71317200 Servizi sanitari e di sicurezza, 71317210 Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza, 71520000 Servizi di controllo di costruzioni, 71521000 Servizi di supervisione di siti di costruzione, 71540000 Servizi di gestione connessi alla costruzione, 71541000 Servizi di gestione di progetti di costruzione
Luogo di esecuzione:
Zkapacitnění ZŠ Švehlova – správce stavby
Ente di assegnazione:
Městská část Praha 10
Numero di premio:
0960/022

1. Kupující

1.1 Kupující

Oficiální název : Městská část Praha 10
Právní forma kupujícího : Místní orgán
Činnost veřejného zadavatele : Služby pro širokou veřejnost

2. Řízení

2.1 Řízení

Název : Zkapacitnění ZŠ Švehlova – správce stavby
Popis : Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb správce stavby podle zásad a standardů Bílé knihy FIDIC (tzv. FIDIC WHITE BOOK) v souladu se smluvními podmínkami, které jsou přílohou této zadávací dokumentace, v rámci realizace stavby s názvem „Zkapacitnění ZŠ Švehlova“,1 která bude realizována podle smluvních standardů FIDIC s názvem Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (FIDIC YELLOW BOOK). Předmětem plnění je zejména zajištění řízení a koordinace projektu, kontrola kvality, monitoring a reporting, řešení technických a smluvních problémů (včetně řízení nároků), kontrola při přejímce a ukončení díla, zajištění koordinátora BIM, CDE a dále technického dozoru stavby a koordinátora BOZP, a to v rámci pozic členů realizačního týmu: - Vedoucí týmu správce stavby; - Specialista pro kontrolu nákladů / administraci variací; - Specialista pro claim management a časové řízení; - Technický dozor stavebníka – pozemní stavby; - Technický dozor stavebníka – elektro; - Technický dozor stavebníka – vytápění, vzt; - Technický dozor stavebníka – statik; - Technický dozor stavebníka – požárně bezpečnostní řešení stavby; - Koordinátor BOZP; - Koordinátor BIM; - Koordinátor CDE. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace.
Identifikátor řízení : 241f733c-52e5-467d-b432-8f678b6f459f
Interní identifikátor : 0960/022
Typ řízení : Užší
Řízení se zrychlí : ne

2.1.1 Účel

Charakter smlouvy : Služby
Hlavní klasifikace ( cpv ): 71247000 Dohled nad stavebními pracemi
Další klasifikace ( cpv ): 71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Další klasifikace ( cpv ): 71315400 Stavební dozor
Další klasifikace ( cpv ): 71300000 Technicko-inženýrské služby
Další klasifikace ( cpv ): 71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Další klasifikace ( cpv ): 71317200 Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
Další klasifikace ( cpv ): 71248000 Dohled nad projektem a dokumentací
Další klasifikace ( cpv ): 71311000 Poradenství v oblasti stavebního inženýrství
Další klasifikace ( cpv ): 71315100 Poradenství v oblasti stavebních materiálů
Další klasifikace ( cpv ): 71315200 Stavební poradenství
Další klasifikace ( cpv ): 71244000 Výpočet nákladů, sledování nákladů
Další klasifikace ( cpv ): 71210000 Architektonické poradenství
Další klasifikace ( cpv ): 71244000 Výpočet nákladů, sledování nákladů
Další klasifikace ( cpv ): 71317210 Poradenství v oblasti bezpečnosti a zdraví
Další klasifikace ( cpv ): 71520000 Stavební dohled
Další klasifikace ( cpv ): 71521000 Dohled na staveništi
Další klasifikace ( cpv ): 71540000 Řízení staveb
Další klasifikace ( cpv ): 71541000 Řízení stavebních projektů

2.1.2 Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS) : Hlavní město Praha ( CZ010 )
Země : Česko
Další informace : Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12

2.1.4 Obecné informace

Právní základ :
Směrnice 2014/24/EU
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek
32014L0024 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

5. Část

5.1 Technické ID šarže : LOT-0001

Název : Zkapacitnění ZŠ Švehlova – správce stavby
Popis : Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb správce stavby podle zásad a standardů Bílé knihy FIDIC (tzv. FIDIC WHITE BOOK) v souladu se smluvními podmínkami, které jsou přílohou této zadávací dokumentace, v rámci realizace stavby s názvem „Zkapacitnění ZŠ Švehlova“,1 která bude realizována podle smluvních standardů FIDIC s názvem Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (FIDIC YELLOW BOOK). Předmětem plnění je zejména zajištění řízení a koordinace projektu, kontrola kvality, monitoring a reporting, řešení technických a smluvních problémů (včetně řízení nároků), kontrola při přejímce a ukončení díla, zajištění koordinátora BIM, CDE a dále technického dozoru stavby a koordinátora BOZP, a to v rámci pozic členů realizačního týmu: - Vedoucí týmu správce stavby; - Specialista pro kontrolu nákladů / administraci variací; - Specialista pro claim management a časové řízení; - Technický dozor stavebníka – pozemní stavby; - Technický dozor stavebníka – elektro; - Technický dozor stavebníka – vytápění, vzt; - Technický dozor stavebníka – statik; - Technický dozor stavebníka – požárně bezpečnostní řešení stavby; - Koordinátor BOZP; - Koordinátor BIM; - Koordinátor CDE. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace.
Interní identifikátor : 0960/022

5.1.1 Účel

Charakter smlouvy : Služby
Hlavní klasifikace ( cpv ): 71247000 Dohled nad stavebními pracemi
Další klasifikace ( cpv ): 71244000 Výpočet nákladů, sledování nákladů
Další klasifikace ( cpv ): 71315100 Poradenství v oblasti stavebních materiálů
Další klasifikace ( cpv ): 71248000 Dohled nad projektem a dokumentací
Další klasifikace ( cpv ): 71244000 Výpočet nákladů, sledování nákladů
Další klasifikace ( cpv ): 71300000 Technicko-inženýrské služby
Další klasifikace ( cpv ): 71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Další klasifikace ( cpv ): 71317200 Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
Další klasifikace ( cpv ): 71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Další klasifikace ( cpv ): 71311000 Poradenství v oblasti stavebního inženýrství
Další klasifikace ( cpv ): 71541000 Řízení stavebních projektů
Další klasifikace ( cpv ): 71315200 Stavební poradenství
Další klasifikace ( cpv ): 71315400 Stavební dozor
Další klasifikace ( cpv ): 71210000 Architektonické poradenství
Další klasifikace ( cpv ): 71540000 Řízení staveb
Další klasifikace ( cpv ): 71317210 Poradenství v oblasti bezpečnosti a zdraví
Další klasifikace ( cpv ): 71520000 Stavební dohled
Další klasifikace ( cpv ): 71521000 Dohled na staveništi
Možnosti :
Popis možností : Zadavatel si vyhrazuje právo dle § 100 ZZVZ změnit nabídkovou cenu v souladu s Pod-článkem 1.2 Úprava sazby Přílohy č. 3 – Odměna a platba Smlouvy o poskytnutí služeb. Opční právo Vedle plnění definovaného touto zadávací dokumentací a jejími přílohami si zadavatel v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje právo blíže upravené v čl. 11 Zvláštních podmínek požadovat poskytnutí nových služeb spočívajících v provedení obdobných služeb, jako jsou v zadávané veřejné zakázce, a které vyvstaly v souvislosti s realizací díla dle smlouvy o dílo. Důvodem pro uplatnění opčního práva je vznik nových či nezamýšlených požadavků vyžadujících doplňkové činnosti dodavatele – konzultanta, které jsou významné pro realizaci díla dle smlouvy o dílo. Zadavatel uplatní opční právo pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění cílů dle předchozí věty, přičemž odměna dodavatele v rámci uplatněného opčního práva nepřekročí 15 % celkové nabídkové ceny.

5.1.2 Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS) : Hlavní město Praha ( CZ010 )
Země : Česko
Další informace : Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12

5.1.3 Odhadovaná doba trvání

Jiná doba : Neznámý

5.1.6 Obecné informace

Vyhrazená účast : Účast není vyhrazena.
Musí být uvedena jména a příslušná odborná kvalifikace pracovníků pověřených realizací zakázky : Vyžaduje se v žádosti o účast
Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU
Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách : ano
Další informace : Omezení účastníků - k omezení účastníků nedochází. Zadávací lhůta - Doba, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit (zadávací lhůta): 5 měsíců od skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta se prodlužuje o dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ, podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo podle uloženého předběžného opatření. Zadávací doba může být prodloužena o dobu, na které se zadavatel dohodl s účastníky zadávacího řízení v průběhu řízení, případně za podmínek stanovených v § 40 odst. 2 písm. a) ZZVZ. Výhrada zadavatele - Zadavatel si vyhrazuje, že námitky proti zadávacím podmínkám podle § 242 odst. 3, resp. 4 lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůty pro podání žádostí o účast (ke kvalifikaci), resp. nabídek.

5.1.7 Strategické zadávání zakázek

Cíl strategického zadávání zakázek : Inovativní nákup
Popis : Zásada inovací je zohledněna prostřednictvím realizace zadávacího řízení, když toto využívá (v rovině obchodních podmínek) vzorové smluvní podmínky FIDIC WHITE BOOK, kdy v rámci samotné realizace stavby dochází k využití postupů Design & build a současně moderních metod BIM.
Inovační cíl : Pořizované stavební práce, dodávky nebo služby zahrnují inovaci procesů.

5.1.10 Kritéria pro zadání

Kritérium :
Typ : Cena
Jméno/název : Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)
Popis : V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny celkem. tj. součet celkových cen za předpokládaný počet člověkohodin za všechny členy týmu v Kč bez DPH nabídnutých účastníky, tj. výsledný údaj uvedený v doplněné tabulce přílohy č. 11 – Nabídková cena
Kategorie kritéria pro zadání s prahem : Váha (procenta, přesně)
Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky : 70
Kritérium :
Typ : Kvalita
Jméno/název : Zkušenosti člena realizačního týmu - č. 1 Vedoucího týmu správce stavby
Popis : V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit zkušenosti Vedoucího týmu správce stavby, prostřednictvím kterého účastník prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, jehož činnost bude mít zásadní význam pro realizaci veřejné zakázky, a to nad rámec minimální úrovně zkušenosti požadované zadavatelem k prokázání technické kvalifikace. Předmětem hodnocení v rámci tohoto kritéria hodnocení budou zkušenosti Vedoucího týmu správce stavby s řízením (vedením) týmu vykonávajícího technický dozor stavebníka (investora) podle zvláštních právních předpisů nebo týmu správce stavby, a to vždy na nejvyšší pozici každého takového týmu, při splnění následujících požadavků: 1. Stavba, které se referenční (hodnocená) zkušenost týká, musela být dokončena nejpozději v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení anebo probíhala i po zahájení zadávacího řízení, nebo stále probíhá, za předpokladu splnění všech požadovaných věcných parametrů ke dni konce lhůty pro podání nabídek; 2. Stavbou musela být výstavba nebo rekonstrukce stavby nebo souboru (funkčně) souvisejících staveb občanské vybavenosti (stavba byla přitom řádně dokončena a zkolaudována); 3. Stavební práce byly realizovány metodou Design & Build; 4. Finanční hodnota stavby, které se referenční (hodnocená) zkušenost týká, musela činit alespoň 50 mil. Kč bez DPH; 5. Hodnocená zkušenost Vedoucího týmu správce stavby na dané pozici musela být řádně vykonávána po dobu alespoň 6 po sobě jdoucích měsíců, přičemž toto období muselo být ukončeno do konce lhůty pro podání nabídek a současně taková činnost (zkušenost) alespoň zčásti musela spadat do 10letého referenčního období. Všechny výše uvedené podmínky musí být splněny kumulativně (současně), aby mohla být daná zkušenost zohledněna při hodnocení. Podrobnější informace k hodnoticím kritériím jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Kategorie kritéria pro zadání s prahem : Váha (procenta, přesně)
Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky : 15
Kritérium :
Typ : Kvalita
Jméno/název : Zkušenosti člena realizačního týmu - č. 2 Technický dozor stavebníka
Popis : V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit zkušenosti Technický dozor stavebníka, prostřednictvím kterého účastník prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, jehož činnost bude mít zásadní význam pro realizaci veřejné zakázky, a to nad rámec minimální úrovně zkušenosti požadované zadavatelem k prokázání technické kvalifikace. Předmětem hodnocení v rámci tohoto kritéria hodnocení budou zkušenosti Technický dozor stavebníka spočívající v působení na pozici vykonávajícího technický dozor stavebníka (investora) podle zvláštních právních předpisů nebo týmu správce stavby, při splnění následujících požadavků: 1. Stavba, které se referenční (hodnocená) zkušenost týká, musela být dokončena nejpozději v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení anebo probíhala i po zahájení zadávacího řízení, nebo stále probíhá, za předpokladu splnění všech požadovaných věcných parametrů ke dni konce lhůty pro podání nabídek; 2. Stavbou musela být výstavba nebo rekonstrukce stavby nebo souboru (funkčně) souvisejících staveb občanské vybavenosti (stavba byla přitom řádně dokončena a zkolaudována); 3. Stavba byla realizována v pasivním standardu s měrnou spotřebou tepla na vytápění budovy menší nebo rovno 15 kWh/m2 za rok a byly zakončeny testem průvzdušnosti s výslednou hodnotou průvzdušnosti budovy maximálně 0,6 h-1; 4. Finanční hodnota stavby, které se referenční (hodnocená) zkušenost týká, musela činit alespoň 50 mil. Kč bez DPH; 5. Hodnocená zkušenost Technického dozoru stavebníka na dané pozici musela být řádně vykonávána po dobu alespoň 6 po sobě jdoucích měsíců, přičemž toto období muselo být ukončeno do konce lhůty pro podání nabídek a současně taková činnost (zkušenost) alespoň zčásti musela spadat do 10letého referenčního období. Všechny výše uvedené podmínky musí být splněny kumulativně (současně), aby mohla být daná zkušenost zohledněna při hodnocení. Podrobnější informace k hodnoticím kritériím jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Kategorie kritéria pro zadání s prahem : Váha (procenta, přesně)
Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky : 15

5.1.11 Zadávací dokumentace

5.1.12 Podmínky zadávání zakázek

Podmínky řízení :
Předpokládané datum odeslání výzev k podávání nabídek : 15/09/2025
Podmínky podání :
Elektronické podání : Požadována
Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast : čeština, slovenština
Elektronický katalog : Nepovolena
Varianty : Nepovolena
Popis finanční záruky : Výše požadované jistoty: 500 000,00 Kč. Forma poskytnutí jistoty: a) peněžní jistota – složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo b) neodvolatelná a nepodmíněná bankovní záruka – záruční listina v elektronické podobě (dle § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo c) pojištění záruky v elektronické podobě (dle § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Jistota bude poskytnuta v korunách českých. Detailní informace k jistotě jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Lhůta pro doručení žádostí o účast : 15/08/2025 10:00 +02:00
Smluvní podmínky :
Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání : Ne
Elektronická fakturace : Požadována
Bude použito elektronické objednávání : ne
Bude použita elektronická platba : ano
Finanční ujednání : Podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

5.1.15 Techniky

Rámcová dohoda :
Žádná rámcová dohoda
Informace o dynamickém nákupním systému :
Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16 Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informace o lhůtách pro přezkum : Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení : MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8. Organizace

8.1 ORG-0001

Oficiální název : MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Registrační číslo : 28305043
Poštovní adresa : Jana Babáka 2733/11
Obec : Brno
PSČ : 61200
Nižší územní jednotka země (NUTS) : Jihomoravský kraj ( CZ064 )
Země : Česko
Telefon : +420 222866555
Internetová adresa : https://www.mt-legal.com
Úlohy této organizace :
Poskytovatel služeb v oblasti zadávání zakázek
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení

8.1 ORG-0002

Oficiální název : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registrační číslo : 65349423
Poštovní adresa : třída Kpt. Jaroše 1926/7
Obec : Brno
PSČ : 60200
Nižší územní jednotka země (NUTS) : Jihomoravský kraj ( CZ064 )
Země : Česko
Telefon : +420 542167111
Internetová adresa : https://uohs.gov.cz
Úlohy této organizace :
Organizace příslušná pro přezkum
Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum

8.1 ORG-0003

Oficiální název : Městská část Praha 10
Registrační číslo : 00063941
Poštovní adresa : Vinohradská 3218/169
Obec : Praha - Strašnice
PSČ : 10000
Nižší územní jednotka země (NUTS) : Hlavní město Praha ( CZ010 )
Země : Česko
Telefon : +420 267093111
Internetová adresa : https://www.praha10.cz
Úlohy této organizace :
Kupující

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze : 4ccf3d96-5a77-46e2-a65b-109335589228 - 01
Druh formuláře : Zadávání
Typ oznámení : Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim
Datum odeslání oznámení : 15/07/2025 17:22 +02:00
Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici : čeština
Číslo zveřejnění oznámení : 00466178-2025
Číslo vydání v řadě S Úř. věst. : 135/2025
Datum zveřejnění : 17/07/2025