Réalisation du Centre d'Animation et d'Interprétation de la culture Amérindienne à Vivé au Lorrain(Relance)

Réalisation du Centre d'Animation et d'Interprétation de la culture Amérindienne à Vivé au Lorrain(Relance) Gros-oeuvre Charpente - Couverture Coque Bâtiment et habillage Cloisons - doublage - Faux plafond Menuiseries intérieures Serrurerie Electricité CFO Revêtements de sols et murs Passerelle de franchissement Clôture - Serrurerie Etanchéité Structure de restauration mobile / …

CPV: 45000000 Construction work
Place of execution:
Réalisation du Centre d'Animation et d'Interprétation de la culture Amérindienne à Vivé au Lorrain(Relance)
Awarding body:
CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Award number:
2022/024/T

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Réalisation du Centre d'Animation et d'Interprétation de la culture Amérindienne à Vivé au Lorrain(Relance)
Description : Réalisation du Centre d'Animation et d'Interprétation de la culture Amérindienne à Vivé au Lorrain(Relance)
Identifiant de la procédure : c64ac33f-2169-43b4-88aa-7a13b9ffb8e7
Identifiant interne : 2022/024/T
Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

2.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 9 433 850,04 Euro

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : Gros-oeuvre
Description : Gros-oeuvre
Identifiant interne : 2021/060/T-2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : Charpente - Couverture Coque Bâtiment et habillage
Description : Charpente - Couverture Coque Bâtiment et habillage
Identifiant interne : 2021/060/T-3

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : Cloisons - doublage - Faux plafond
Description : Cloisons - doublage - Faux plafond
Identifiant interne : 2021/060/T-4

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

Titre : Menuiseries intérieures
Description : Menuiseries intérieures
Identifiant interne : 2021/060/T-6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

Titre : Serrurerie
Description : Serrurerie
Identifiant interne : 2021/060/T-7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

Titre : Electricité CFO
Description : Electricité CFO
Identifiant interne : 2021/060/T-8

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013

Titre : Revêtements de sols et murs
Description : Revêtements de sols et murs
Identifiant interne : 2021/060/T-13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0015

Titre : Passerelle de franchissement
Description : Passerelle de franchissement
Identifiant interne : 2021/060/T-15

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0019

Titre : Clôture - Serrurerie
Description : Clôture - Serrurerie
Identifiant interne : 2021/060/T-19

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0020

Titre : Etanchéité
Description : Etanchéité
Identifiant interne : 2021/060/T-20

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0021

Titre : Structure de restauration mobile / toilettes
Description : Structure de restauration mobile / toilettes
Identifiant interne : 2021/060/T-21

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : LE LORRAIN
Code postal : 97214
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Description : Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 15

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Informations relatives aux délais de recours : Cf Règlement de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 14 348 395,56 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : COMABAT SAS
Offre :
Identifiant de l’offre : COMABAT
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 6 564 779 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2022/024/T-2
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 19/11/2022
Date de conclusion du marché : 10/02/2023
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SAS COALYS Martinique
Offre :
Identifiant de l’offre : SAS COALYS MARTINIQUE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 6 529 437,87 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2022/024/T-3
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 19/11/2022
Date de conclusion du marché : 10/02/2023
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : CAA MARTINIQUE
Offre :
Identifiant de l’offre : CAA MARTINIQUE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004
Valeur de l'offre : 330 653 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2022/024/T-4
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 19/11/2022
Date de conclusion du marché : 10/02/2023
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : SOCIETE NOUVELLE GENERALE DE MENUISERIE
Offre :
Identifiant de l’offre : SOCIETE NOUVELLE GENERALE DE MENUISERIE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006
Valeur de l'offre : 122 930,42 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2022/024/T-6
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 19/11/2022
Date de conclusion du marché : 10/02/2023
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0008

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : LOURELEC SAS
Offre :
Identifiant de l’offre : LOURELEC SAS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0008
Valeur de l'offre : 494 734,08 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2022/024/T-8
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 19/11/2022
Date de conclusion du marché : 10/02/2023
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0013

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0015

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0019

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0020

Au moins un lauréat a été choisi.

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom officiel : CENTRE ETANCHE
Offre :
Identifiant de l’offre : CENTRE ETANCHE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0020
Valeur de l'offre : 306 861,19 Euro
L’offre a été classée : oui
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 2022/024/T-20
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 19/11/2022
Date de conclusion du marché : 10/02/2023
Organisation qui signe le marché : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0021

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
Numéro d’enregistrement : 20004178800015
Adresse postale : 39 LOT LA MARIE
Ville : Marigot
Code postal : 97225
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Adresse électronique : ivy.lagier@capnordmartinique.fr
Téléphone : 0596532036
Profil de l’acheteur : https://www.marches-securises.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF MARTINIQUE
Numéro d’enregistrement : 17972000800020
Ville : SCHOELCHER
Code postal : 97233
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr
Téléphone : 0596716667
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : COMABAT SAS
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 33388205800030
Ville : FORT DE FRANCE
Code postal : 97200
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@comabat.net
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0004

Nom officiel : SAS COALYS Martinique
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 50856179200013
Ville : SAINTE-LUCE
Code postal : 97228
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Adresse électronique : francois.pringrault@coalys.eu
Téléphone : 0596480071
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0003
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0005

Nom officiel : CAA MARTINIQUE
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 39013981400086
Ville : DUCOS
Code postal : 97224
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0004
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0006

Nom officiel : SOCIETE NOUVELLE GENERALE DE MENUISERIE
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 83022391300013
Ville : RIVIERE SALEE
Code postal : 97215
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Téléphone : 0596681450
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0006
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0007

Nom officiel : LOURELEC SAS
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 80908705900022
Ville : LE ROBERT
Code postal : 97231
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Téléphone : 0596485793
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0008
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0008

Nom officiel : CENTRE ETANCHE
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 49300787600037
Ville : SAINTE LUCE
Code postal : 97228
Subdivision pays (NUTS) : Martinique ( FRY20 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0020
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : d41b1506-0ce4-4124-8740-5e1b68ed2000 - 02
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 03/07/2025 17:06 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00440859-2025
Numéro de publication au JO S : 127/2025
Date de publication : 07/07/2025